Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
S M L O U V A
S M L O U V A
o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A
č. 70161 (dále jen „Smlouva“)
Zhotovitel a Objednatel se dohodli ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na dodávce prací
a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat výpočetní technikou.
Česká pošta, s.p.
se sídlem:
Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99
IČO:
47114983
DIČ:
CZ47114983
Na základě pověření zastoupen:
Evou Měrkovou, ředitelkou odboru
zpracování peněžních služeb
zapsán v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:
XXXXXXXXXX/XXXX
korespondenční adresa:
Česká pošta, s.p., RZPS Ostrava, Dr. Martínka 1406/12, 700 90 Ostrava - Hrabůvka
dále jen „Zhotovitel“
a
ID: 39726001
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
se sídlem:
Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
IČO:
49451871
DIČ:
CZ49451871
zastoupené:
Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva
zapsané v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1147
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
XXXXXXXXXX/XXXX
dále jen „Objednatel“
I.
Předmět Smlouvy
1.1.
Zhotovitel se zavazuje pro účet Objednatele číslo: XXXXXXXXXX vyhotovovat způsobem uvedeným v čl. II. této Smlouvy, v nadstandardní formě informace o poštovních poukázkách A, k jejichž připsání na účet Objednatele dal bance příkaz, a tyto informace Objednateli zasílat za podmínek stanovených touto Smlouvou.
1.2.
Objednatel se zavazuje informace vyhotovené Zhotovitelem převzít a zaplatit Zhotoviteli
za činnosti podle předmětu této Smlouvy cenu uvedenou v čl. III. této Smlouvy.
II.
Organizace zpracování
2.1.
Zhotovitel se zavazuje dle požadavku Objednatele vyhotovit informace o poštovních poukázkách A následujícím způsobem:
· vyhotovováním soupisu převodů poštovních poukázek A formou tiskové sestavy
a datového souboru
-
soubor bez adresy
-
denní předávání souboru
2.2.
Objednatel může požádat Zhotovitele o opakované vyhotovení:
-
datového souboru soupisu převodů,
-
datového souboru nasnímaných obrazů (images) adresních stran poštovních poukázek A,
-
o opakovanou manipulaci (přešifrování) se zabezpečeným datovým souborem,
-
soupisu převodů poštovních poukázek A v tištěné formě.
Objednatel zašle žádost na e-mailovou adresu Zhotovitele: XXXXXXXXXX .
2.3.
Objednatel se se Zhotovitelem dohodli, že soubor dle čl. II. dle odstavce 2.1. bude předáván:
· elektronickým přenosem prostřednictvím sítě Internet za současného využití programu Crypta pro šifrování těchto souborů na e-mailovou adresu:
XXXXXXXXXX
Podmínkou předání šifrovaného datového souboru je založení příslušného
certifikátu (klíče) a jeho předepsaná aktualizace (platný certifikát).
· poštou na adresu Objednatele:
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž
2.4.
Kontaktní osoby na straně Objednatele:
XXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
2.5.
Kontaktní osoby na straně Zhotovitele:
XXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
fax: XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
fax: XXXXXXXXX
III.
Cena a platební podmínky
3.1.
Za činnost uvedenou v čl. I. zaplatí objednatel cenu, která je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
3.2.
Úhrada za činnosti podle čl. I., odst. 1.1. a čl. II. odst. 2.1. bude Zhotovitelem fakturována měsíčně se splatností 14 dnů od vystavení faktury Zhotovitelem a úhrada za činnosti podle čl. II. odst. 2.2. bude Zhotovitelem fakturována neprodleně po odeslání požadovaných opakovaných informací.
3.3. V případě nedodržení lhůty splatnosti faktury podle odst. 3.2. je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.
IV.
Rozhodčí doložka
4.1.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení, a to jedním rozhodcem, kterého ze seznamu rozhodců vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky podle § 40a zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o rozhodčím řízení“), ve smyslu § 7 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení určí prokurista Společnosti pro rozhodčí řízení, a.s., IČO 26421381, se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSČ 120 00 (dále jen „SPRŘ“); obsah tohoto ujednání současně považují za pravdivou, úplnou a přesnou informaci o rozhodci.
4.2.
Smluvní strany se dohodly, že rozhodčí řízení proběhne podle Zákona o rozhodčím řízení ve znění účinném v době zahájení rozhodčího řízení a podle níže uvedených zásad.
4.3.
Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy byla žaloba doručena rozhodci určenému podle této rozhodčí doložky. Žaloba, stejně jako veškerá další podání, budou doručovány rozhodci prostřednictvím SPRŘ, která je povinna na podání vyznačit den, kdy jí bylo podání doručeno, a den, kdy bylo doručeno rozhodci.
4.4.
Podmínkou pro projednání žaloby je zaplacení poplatku za rozhodčí řízení. Poplatek
za rozhodčí řízení platí žalobce.
4.5.
Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, kterému zašle informaci o svém určení
a kopii žaloby a vyzve jej, aby se k ní do 15 dnů od doručení vyjádřil a doložil důkazy, jichž se dovolává s tím, že pokud se k žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádří, budou skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. O námitce podjatosti rozhodce rozhoduje prokurista SPRŘ. Spor bude rozhodnut bez ústního jednání. Rozhodce však může nařídit ústní jednání, pokud to bude považovat za potřebné. Jednací místo je v sídle SPRŘ. Při rozhodování se rozhodce řídí hmotným právem pro spor rozhodným.
4.6.
Písemnosti včetně rozhodnutí budou účastníkům řízení doručovány poštou, případně osobně, a to do vlastních rukou na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nesdělí-li účastník písemně jinou doručovací adresu, na kterou mu mají být písemnosti doručovány. Při doručování poštou bude postupováno analogicky podle § 45 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. SPRŘ
pro vyvěšení využívá úřední desku Obvodního soudu pro Prahu 2, popřípadě elektronickou vývěsní desku umístěnou na internetových stránkách SPRŘ. Po doručení rozhodnutí účastníkům řízení rozhodce nebo jím pověřená osoba (SPRŘ) vyznačí na žádost Smluvní strany na rozhodnutí doložku právní moci a vykonatelnosti.
4.7.
Na návrh účastníka řízení rozhodce současně rozhodne o povinnosti k náhradě nákladů řízení; jsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele, nemusí rozhodce výjimečně náhradu nákladů rozhodčího řízení zcela nebo zčásti přiznat.
4.8.
Výši poplatku za rozhodčí řízení určí na základě pověření rozhodce SPRŘ maximálně
ve výši soudních poplatků podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s tím, že jeho maximální výše nesmí být vyšší než 5 % z ceny předmětu řízení a jeho minimální výše nesmí být vyšší než 1.000,00 Kč; k poplatku
za rozhodčí řízení se připočítává DPH v zákonné výši. Dalšími náklady rozhodčího řízení jsou náklady důkazu, který účastník řízení navrhl nebo který nařídil rozhodce o skutečnostech účastníkem řízení uvedených anebo v jeho zájmu (např. dožádání soudu
o provedení procesních úkonů, znalecké posudky apod). Rozhodce může účastníku řízení uložit, aby před provedením důkazu složil zálohu podle předpokládané výše nákladů, jinak nelze důkaz navrhovaný účastníkem řízení provést. Odměna rozhodce je zahrnuta v zaplaceném poplatku za rozhodčí řízení.
4.9.
O případné náhradě nákladů právního zastoupení v rozhodčím řízení bude rozhodnuto podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů
za poskytování právních služeb (Advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.
4.10.
Tato rozhodčí doložka nabývá účinnosti dnem podání žaloby k rozhodci prostřednictvím SPRŘ.
4.11.
Ustanovení tohoto článku platí i po skončení účinnosti této Smlouvy, a to i tehdy, jestliže dojde k odstoupení od této Smlouvy některou ze smluvních stran či oběma smluvními stranami.
V.
Ustanovení společná a závěrečná
5.1.
Smluvní strany se zavazují, že se budou průběžně informovat o všech závažných okolnostech, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy a rovněž i o skutečnostech, které by mohly ohrozit plnění závazků některou z nich.
5.2.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Nabytím účinnosti této smlouvy pozbývá účinnosti Smlouva č. 70161 ze dne 25. 5. 2009, včetně Dodatku č. 1, projednávající shodný předmět činnosti.
5.3.
Změny a doplňky k této Smlouvě mohou být provedeny pouze písemně samostatnými dodatky k této Smlouvě se souhlasem obou stran.
5.4.
Závazek založený touto Smlouvou lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran. Jednoměsíční výpovědní doba začíná v takovém případě běžet 1. dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
5.5.
Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od této Smlouvy, jestliže Objednatel přes upozornění nedodržuje ujednané podmínky. Toto upozornění Zhotovitel písemně oznámí Objednateli na jeho poslední známou adresu s tím, že je Objednatel povinen ve lhůtě 15 dnů napravit zjištěné nedostatky. V případě marného uplynutí této lhůty má Zhotovitel právo od této Smlouvy odstoupit.
Od této Smlouvy je možné odstoupit také v důsledku zahájení insolvenčního řízení na Objednatele nebo kdykoliv v jeho průběhu. V takovém případě není Objednateli poskytnuta dodatečná lhůta 15 dnů a Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy bez předchozího upozornění.
Odstoupení od této Smlouvy je vždy účinné a smlouva se ruší ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně Smlouvy. Vzájemná plnění poskytnutá stranami Smlouvy do odstoupení se nevrací a Objednatel je povinen uhradit cenu služeb, poskytnutých Zhotoviteli do odstoupení.
5.6.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5.7.
Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Ceník pro nadstandardní zpracování poukázek A.
5.8.
Vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
5.9.
Práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy pro každou ze stran Smlouvy přecházejí
na jejich právní nástupce.
5.10.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně,
na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.
Za Objednatele:
Za Zhotovitele:
V Kroměříži, dne
V Ostravě, dne
Ing. Ladislav Lejsal
Eva Měrková
předseda představenstva
ředitelka odboru zpracování
peněžních služeb
Česká pošta, s.p.
Příloha č. 1
Ceník pro nadstandardní zpracování poukázek A
1.
Vyhotovení soupisu převodů poštovních poukázek A:
1.1
Pouze formou datového souboru:
bezplatně
1.2
Formou datového souboru a tiskové sestavy:
Základní cena 100,-- Kč měsíčně, k tomu 50,-- Kč za každých i započatých 1000 ks poukázek A
2.
Vyhotovení nasnímaných obrazů (images) adresních stran poštovních poukázek A:
2.1
Formou datového souboru:
Za každý obraz (image) poštovní poukázky A v datovém souboru
0,50 Kč.
2.2
Formou vytištěného opisu:
- cena: 3,-- Kč za každou vytištěnou stránku formátu A4 obsahující opisy adresních stran poštovních poukázek A (2 poukázky na stránce).
3.
Opakované vyhotovení datového souboru
3.1.
Opakované vyhotovení datového souboru soupisu převodů poštovních poukázek A
- do dvou pracovních dnů od první tvorby souboru
bezplatně
- po uplynutí lhůty delší než dva pracovní dny od první tvorby souboru
200,-Kč
3.2.
Opakované vyhotovení nasnímaných obrazů (images) adresních stran poštovních
poukázek A
Formou datového souboru:
- do dvou pracovních dnů od první tvorby souboru
bezplatně
- po uplynutí lhůty delší než dva pracovní dny od první tvorby souboru
(paušální částka za jeden datový soubor)
200,-Kč
4.
Vyhotovení kopie soupisu převodů poštovních poukázek A v tištěné formě
Vyhotovení kopie soupisů převodů poštovních poukázek A v tištěné formě
200,-Kč
5.
Opakovaná manipulace se zabezpečeným datovým souborem na základě žádosti
klienta (paušální částka za jeden datový soubor)
100,-Kč
K cenám uvedeným v odst. 1, 2, 3, 4, 5 se připočítává DPH dle platných předpisů.
PAGE
1
Smlouva č. 70161