Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2170001181 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) název akce: Kontrola kvality betonu dle platných technických norem při výstavbě mezi smluvními stranami Objednatel: ČEPS Invest, a.s. Název: Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52 Sídlo: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zápis v OR: Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 16164. Zastoupen: Komerční banka, a.s. Banka Číslo účtu: 24670111 IČO: CZ24670111 DIČ: (dále jen „objednatel“) a Technický a zkušební ústav zkušební Praha, s.p. Zhotovitel: Praha, Prosecká 811/76a, PSČ 190 00 Název: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Sídlo: Městským soudem v Praze, ALX 711 Zápis v OR: Komerční banka, a.s. Zastoupen: Banka 00015679 Číslo účtu: CZ00015679 IČO: DIČ: (dále jen „zhotovitel“) ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČO: 24670111, DIČ: CZ24670111 společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16164, www.cepsinvest.cz Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2170001181 1. Předmět dodatku Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2170001181 ze dne 15. 05. 2019 na akci „ z důvodu vzniku víceprací, . Dodatkem č. 1 se upravují články smlouvy následovně: 1) Článek 1. – „Předmět smlouvy“, bod 1.3. se rozšiřuje o textaci a zní takto: Rozšířené znění textace bodu 1.3. smlouvy článku 1. Předmět smlouvy 2) Článek 3. - „Cena díla a způsob úhrady“, bod 3.1 se upravuje a zní takto: Znění bodu 3.1 smlouvy článku 3. Cena díla a způsob úhrady: 3. Cena díla a způsob úhrady 3.1 Cena za kompletní provedení díla, stanovená dle nabídky zhotovitele (dále jen „cena díla“) a) Kontrola kvality betonáže Nedestruktivní zkouška betonu 3) Článek 4. - „Doba a místo plnění“, bod 4.1 se upravuje takto: Nové znění bodu 4.1 smlouvy článku 4. Doba a místo plnění: 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČO: 24670111, DIČ: CZ24670111 společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16164, www.cepsinvest.cz 2/3 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2170001181 Jednotlivé milníky: Kontrola kvality betonáž Nedestruktivní zkouška betonu 2. Závěrečná ustanovení 2.1. Ustanovení smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 15. 05. 2019 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. 2.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží každá ze smluvních stran. 2.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Za objednatele Za zhotovitele V Praze dne ……… V Plzni dne ……… ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČO: 24670111, DIČ: CZ24670111 společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16164, www.cepsinvest.cz 3/3