Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1143681: I/27 Velemyšleves-obchvat a přemostění Chomutovky

                        Ředitelství silnic a dálnic ČR            1/27 Velemyšleves-obchvat a přemostění Chomutovky
Stavební práce v užším řízení

                                         Dodatek č. 1
                                                ke

                                   SMLOUVĚ O DÍLO

Datum uzavření Smlouvy o d ílo :......................................
Předmět Smlouvy o dílo: Realizace stavby „1/27 Velemyšleves -obchvat a přemostění
Chomutovky“ISPROFIN 3271114001
Interní číslo Smlouvy o dílo zadavatele: 08-DO-00203&
Interní číslo Smlouvy o dílo zhotovitele: 091051

Dodatek čl ke Smlouvě o dílo uzavřený d n e ............................

mezi                                                   \

V                               V

Ředitelstvím silnic a dálnic CR

Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

Statutární zástupce:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Bankovní s p o je n ú ^ ^ ^ ^ ^ ^ H
Číslo účtu:
Zřizovací listina čj.433/2005-410-PRIV/2

a

Sdružení Velemyšleves - obchvat
Dlouhá 1/12, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:
IČ :27336301
DIČ: CZ27336301
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Vedoucí účastník sdružení
EDS HOLDING, a.s.
Dlouhá 1/12, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:
IČ: 27336301
DIČ: CZ27336301
f

     Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č.
     1817
     Druhý účastník sdružení
     AZ SANACE a.s.
     Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
     Statutární zástupce:
     IČ: 25033514
     DIČ: CZ25033514
    Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č.
     1093
    Třetí účastník sdružení
    SILNICE GROUP a.s.
    Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1
    Statutární zástupce
    IČ :62242105
    DIČ: CZ62242105
    Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 12069
    na základě smlouvy o sdružení

    Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se v části Zvláštní obchodní podmínky
    mění takto:

    1. Za odstavec nadepsaný „2.2. se doplňuje:“ se vkládá následující odstavec:
        „V 2.4 se za první větu vkládá následující věta:
        Zhotovitel je oprávněn podat žádost dle předchozí věty nejdříve v Datum zahájení
        prací11

   2. Odstavec nadepsaný „ V 8.1 první odstavec druhá věta zní11se ruší.
        Za kapitolu 8. nadepsanou „ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ
        PRACÍ11se vkládá následující odstavec:

                                                       2
r

   „8.1 zní:
       Správce stavby oznámí Datum zahájení prací zhotoviteli kdykoli po podpisu Smlouvy
       o dílo nejméně 10 dní předem.

  4. Za odstavec nadepsaný „8.1 zní:“ se vkládá následující odstavec:
       „V 8.3 se v prvním odstavci za první větu vkládá následující věta:
       Z programu prací musí bezpodmínečně vyplývat, že bude ze strany zhotovitele
       dodržena lhůta pro dokončení stavby a lhůta pro uvedení stavby do provozu, k nimž
       se zavázal v Dopise nabídky. “

  5. Za odstavec nadepsaný „V 8.3 se na konci posledního odstavce doplňuje:" se vkládají
      následující odstavce:
      „8.4 první odstavec písmeno b) zní: z příčiny zpoždění, které zakládá nárok na
      prodloužení lhůty podle některého článku těchto obchodních podmínek, a které
      zároveň nastalo po Datu zahájení prací"

      „8.4 první odstavec písmeno e) zní: jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření
      způsobené nebo přičitatelné objednateli nebo personálu objednatele za předpokladu,
      že k němu došlo po Datu zahájení prací."
 6. Odstavec znějící „Ve 14.7 a) se slova: „do 42 dnů po vydám Dopisu o přijetí nabídky
      nebo" nahrazují slovy do 60 dnů vyžádání zálohy zhotovitelem", se ruší.
      Za odstavec znějící „Ve 14.6 se druhý odstavec ruší" se vkládá následující odstavec:
      „14.7 písm., a) zní: první splátku zálohy po Datu zahájení prací, a to do 60 dnů po
      vyžádám zálohy zhotovitelem nebo do 21 dnů po obdržení dokumentů v souladu s
      článkem 4.2 (Záruka za provedení díla) a článkem 14.2 (Záloha), podle toho, co
     nastane později;
 7. Za kapitolu 16. nadepsanou „PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD
     SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE" se vkládá následující odstavec:
     „V 16.2 se v prvním odstavci bodě e) vypouští slova „článku 1.6 (Souhrn smluvních
     dohod) nebo".

                                                     3
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v 5 stejnopisech z nichž dva obdrží
objednatel a 3 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č.l Smlouvy o dílo, který vstupuje v
platnost podpisem obou stran.

D atu m :  1 9 1 0 2009            Datum:

za objednatele                     za dodavatele/zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR     Sdružení Velemyšleves-obchvat

                                4