Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: DOD20200559
Číslo smlouvy zhotovitele: NA230620
I. Smluvní strany
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
právní forma: akciová společnost
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
IČ: 61974757
DIČ: CZ61974757 plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
číslo účtu: 5708761/0100
zastoupen: xxx, vedoucí odboru dopravní cesta
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx
xxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
osoba oprávněná pro změny díla: BJV elektro, s. r. o.
Pobialova 819/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
(dále jen „objednatel“) Společnost s ručením omezeným
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 11572
na straně jedné 60319828
CZ60319828
a ČSOB a.s., pobočka Ostrava, Hollarova 3119/5
2 2148 7086/0300
Zhotovitel: Ing. Martin Kovalčuk, jednatel
Ing. Alois Vaněk, jednatel
se sídlem/místem podnikání: xxx
právní forma: xxx
zapsaná v obch. rejstříku Ruská 2974, Areál Dolní oblasti Vítkovic, 702 00 Ostrava
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresa:
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé
strana 1/3 █ Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1104
Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s.
II. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20200559,
číslo smlouvy zhotovitele NA230620) uzavřené dne 24.08.2020, na základě čl. XII. Závěrečná ujednání, bod 2:
1. Předmětem Smlouvy o dílo je zhotovení díla „Dodávka a montáž klimatizačních jednotek“ v areálech
Dopravního podniku Ostrava a.s., uvedené v čl. II., bod 1. Smlouvy o dílo.
Dílo je členěno na jednotlivé dílčí části, jednotlivé areály, jednotlivá místa plnění uvedená v čl. IV., bod 1.
Smlouvy o dílo. Mezi nimi je i areál, respektive prodejna jízdenek označená G. Prodejna jízdenek Poruba
vozovna, Opavská 1140, 708 00 Ostrava – Poruba. Vzhledem k tomu, že v objektu prodejny jízdenek není ze
strany objednatele provedena stavební připravenost pro dodávku a montáž klimatizačních jednotek, objednatel
a zhotovitel se dohodli na změně místa plnění.
2. Na základě rozsahu plnění, uvedeného v bodě 1 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo v čl. II., bod 1,
základní členění díla na jednotlivé dílčí části, jednotlivé areály, následovně:
Ruší se část textu bodu 1:
„G. Prodejna jízdenek Poruba vozovna, Opavská 1140, 708 00 Ostrava – Poruba.“
a tato část se nahrazuje textem:
„G. Areál trolejbusy Ostrava, ul. Sokolská 3243/64, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, oddělení revize a
technická kontrola“.
3. Na základě rozsahu plnění, uvedeného v bodě 1 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo v čl. IV., bod
1, místo plnění následovně:
Ruší se část textu bodu 1:
„G. Prodejna jízdenek Poruba vozovna, Opavská 1140, 708 00 Ostrava – Poruba.“
a tato část se nahrazuje textem:
„G. Areál trolejbusy Ostrava, ul. Sokolská 3243/64, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, oddělení revize a
technická kontrola“.
4. Na základě rozsahu plnění, uvedeného v bodě 1 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo v čl. V., bod 1,
termín plnění a dokončení díla následovně:
Ruší se část textu bodu 1:
„G. Prodejna jízdenek Poruba vozovna - do 7 kalendářních dní od předání a převzetí místa plnění.“
a tato část se nahrazuje textem:
„G. Areál trolejbusy Ostrava, ul. Sokolská 3243/64, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, oddělení revize a
technická kontrola - do 7 kalendářních dní od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1“.
5. Změna místa plnění, uvedená v bodě 3 tohoto Dodatku č. 1, nemá za následek změnu ceny uvedenou v soupisu
prací v samostatné příloze č. 1 Smlouvy o dílo, ani změnu technických parametrů klimatizace uvedené
v samostatné příloze č. 2 Smlouvy o dílo – Minimální technické požadavky.
6. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se
podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1. Hovoří-li se ve smlouvě nebo jejích přílohách
o prodejně jízdenek Poruba vozovna, má se (ve smyslu tohoto dodatku) na mysli „Areál trolejbusy Ostrava, ul.
Sokolská 3243/64, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, oddělení revize a technická kontrola“.
III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na
plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma
smluvním stranám.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho
zněním.
„Dodávka a montáž klimatizačních jednotek – Dodatek č. 1“ strana 2/3
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez
zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky.
V Ostravě dne V Ostravě dne
…………………………………. ………………………………….
Xxx Ing. Martin Kovalčuk
vedoucí odboru dopravní cesta jednatel společnosti
„Dodávka a montáž klimatizačních jednotek – Dodatek č. 1“ strana 3/3