Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
i /-*• ">v i..'i ....111 lín..
MHMPXPG66USO
U
Stejnopis č. '
SMLOUVA O DÍLO
č. DIL/35/05/011812/2021
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném
znénl (dále též jen „občanský zákoník"), mezi následujícími účastníky:
Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské nám. 2. 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: PPF banka, číslo účtu: 27-5157998/6000
zastoupená: Ing. Janem Rakem, odboru hospodařeni s majetkem
Magistrátu hl. m. Prahy
dále jen „Objednatel" na straně jedné
a
AQE legal, s.r.o.
sídlem: třída Kpt. Jaroše 1944/31,602 00 Brno - Černá Pole
IČO: 03719430
DIČ: CZ03719430
bankovní spojeni: 107-7520870247/0100
zapsaná v obchodniríMBistřikL^edenény^raiskéh^oiJi v Brně, oddíl C, vložka 86389
zastoupená:
dále jen „Zhotovitel" na straně druhé
(společné také jako „strany" nebo „smluvní strany")
I.
Předmět Smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádné a s odbornou péči zpracovat
v rozsahu dle platných právních předpisů a v souladu s touto Smlouvou studii
proveditelnosti projektu RC Tatra Smíchov (i jen jako „Předmět plnění" nebo
„studie" či „dílo"). Za řádné předaný Předmět plnění Objednatel zavazuje Zhotoviteli
uhradit sjednanou cenu.
1.2. Předmětem plnění této Smlouvy jsou poradenské služby pro Objednatel
spočívající ve zpracováni studie proveditelnosti projektu RC Tatra Smíchov.
Studie proveditelnosti bude využita v rámci projektu „Modernizace sportovního areálu RC
Tatra Smíchov" do výzvy „NSA - Regionální infrastruktura nad 10 mil. Kč" v rámci
programu NSA č. 16252.
Předmět plněni zahrnuje zpracování minimálně následující části studie proveditelnosti:
1
a-
JI& jM
1) Obsah žádosti o podporu vymezený v systému Jednotného dotačního portálu
Ministerstva financí ČR; \
2) Obsah doporučeného záměru dle charakteru záměru a vhodnosti naplnění
podmínek výzvy a programu;
3) Studie proveditelnosti dále uspokojivé zodpoví veškeré otázky spojené
s podmínkami poskytnuti podpory, které vyplívají z výzvy a programu.
1.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou
k realizaci díla.
II.
Termín plnění a předání díla
2.1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo Objednateli do 2 měsíců od uzavření
Smlouvy.
2.2. O předáni a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán
protokol o předání a převzetí díla. Objednatel je oprávněn předávanou studii převzít,
pakliže vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užívání díla, ani jeho užíváni podstatným způsobem neomezují. V takovém
případ bude protokol o předáni a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis
takových vad, lhůty dohodnuté k jejich odstranění nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta.
V případě, že Objednatel studii nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních
stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a
převzetí díla.
2.3. Místem předání je sídlo Objednatele.
III.
Cena plnění
Objednatel se zavazuje hradit Zhotoviteli za Předmět plněni dle této Smlouvy celkovou
cenu ve výši 477 000,- Kč (slovy: čtyřista sedmdesátsedmtisic korun českých) bez DPH.
přičemž částka s DPH činí 577 170,- Kč (slovy: pětsetsedmdesátsedmtisícstosedmdesát
korun českých) a DPH tak samostatné čini 100 170,- Kč (slovy:
jednostotisícstosedmdesát korun českých).
3.1. Cena plnění zahrnuje veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním díla.
Cenu je možno překročit v případě, že během realizace předmětu dojde ke změně výše
sazby dané z přidané hodnoty, která se uplatňuje na předmět ke dni uskutečnění
zdanitelného plněni.
3.2. Objednatel neposkytuje zálohy.
IV.
Platební podmínky
4.1. Cena bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli na základě faktury vystavené
Zhotovitelem za vyhotovení díla. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po podpisu
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Teprve podpisem
protokolu se dílo považuje za provedené a převzaté.
4.2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.
Faktura je splatná ve Ihúté 30 dnů ode dne jejího doručeni Objednateli.
2
„\
4.3. V připadé. že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat potřebné
náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je Objednatel oprávněn ji ve
lhůté 10 pracovních dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli s uvedením chybných či
chybějících náležitostí. fvV
4.4. Veškeré platby dle této Smlouvy budou probíhat výlučné bezhotovostním
převodem v české méně.
V.
Další práva a povinnosti smluvních stran, záruka
5.1. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele konat pravidelné konzultace
s Objednatelem v průběhu zpracovávání díla. Z konzultací budou zpracovávány zápisy
odsouhlasené oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje zapracovat do studie
připomínky vznesené Objednatelem při průběžných konzultacích.
5.2. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí,
dodržovat ustanovení této Smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a
pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, odpovědnost a na
své nebezpečí ve sjednané době.
5.3. Zhotovitel odpovídá za vady. jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla,
které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli
záruku za jakost v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka "),
5.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 kalendářních měsíců. Záruční
doba počíná běžet dnem předáni díla dle čl. 2.2. této Smlouvy.
5.5. Zhotovitel je povinen odstranit každou vadu ve lhůtě stanovené Objednatelem,
která nebude kratší než 10 pracovních dnů, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel
reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstraněni v těchto sporných případech
nese, a to až do případného rozhodnuti soudu Zhotovitel. Lhůta pro odstraněni vady
musí být přiměřená povaze vady.
5.6. Za vadu díla se považuje mimo jiné nesoulad díla s právními předpisy a
normami platnými ke dni předání díla Objednateli.
VI.
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informaci
6.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které
se dozví v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. Tím není dotčena možnost
Zhotovitele uvádět činnost podle této Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách
v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě v rozsahu stanoveném zadavatelem
konkrétního výběrového nebo zadávacího řízeni.
6.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace,
dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané
k dispozici Objednatelem, případné Zhotovitelem vyhotovené dle této Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že bez výslovného písemného souhlasu Objednatele nepoužije
informace v rozporu s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak
zpřístupni bez souhlasu Objednatele třetím osobám, vyjma subdodavatelů Toto
ustanoveni se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření Smlouvy obecně
známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba v nezbytně
nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů či pravomocných
soudních rozhodnuti. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany
důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního vztahu založeného
Smlouvou.
3
6.3 Povinnost mlčenlivosti není Zhotovitel povinen zachovávat ve vztahu ke svým
odborným poradcům, kteří jsou povinností mlčenlivosti ve výše uvedeném smyslu sami
zavázáni.
VII.
Smluvní pokuty
7.1. Zhotovitel se zavazuje při prodleni s předáním Předmětu plnění oproti terminu
sjednanému v čl. 2.1. této Smlouvy uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z ceny plnění bez DPH dle čl. 3.1. této Smlouvy, a to za každý den prodleni.
7.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu 10.000 Kč za každý případ
porušeni mlčenlivosti v rozporu s čl. VI. této Smlouvy.
7.3. V případě, že Objednateli vznikne z ujednáni této Smlouvy nárok na smluvní
pokutu vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započíst tuto svoji pohledávku na úhradu
smluvní pokuty vůči kterékoliv pohledávce Zhotovitele, zejména pohledávce na úhradu
ceny díla.
7.4. V případě všech ujednáni o smluvní pokutě v této Smlouvě platí, že
Objednatel má právo na náhradu škody, která mu vznikla z porušení povinnosti, ke
kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to vedle smluvní pokuty a v plné výši bez
jakéhokoliv omezení.
Vlil.
Autorské právo a licenční ujednání
8.1. Zhotovitelem vytvořená studie je autorským dílem Zhotovitele (dále jen
„autorské dílo") v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném
znění. -
8.2. Zhotovitel udělí po předání díla v souladu s ustanovením § 2358 a násl.
občanského zákoníku Objednateli výhradní časové a místně neomezené oprávnění
k výkonu práva autorské dílo užít v rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále jen
„výhradní licence-) s tim, že Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využit.
8.3. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba je oprávněn upravit či měnit shora
popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu shora
popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté licence bude mít Objednatel časové a
místně neomezené právo dílo nebo kteroukoliv jeho část užívat, upravovat, rozvíjet
či použít jako součást dila jiného, a to vše v neomezeném rozsahu a bez nároku
Zhotovitele na dodatečnou odměnu.
8.4. Licenci Zhotovitel poskytuje Objednateli jak k autorskému dílu dokončenému,
tak i k jeho jednotlivým vývojovým razím, částem a součástem.
8.5. Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 odst. 1 občanského zákoníku
oprávněni tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zčásti nebo zcela (tzv.
podlicence).
8.6. Smluvní strany ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně. Tuto
skutečnost vzal Zhotovitel v úvahu při stanoveni výše své odmény dle této Smlouvy.
4
o f■i
IX. crt.
Komunikace Smluvních stran
9.1. Smluvní strany se vzájemné zavazují písemně si oznamovat změny údajů
uvedených v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále
změny ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění
závazků ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od okamžiku, kdy tyto
změny nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace,
zahájeni insolvenčního řízeni a další významné skutečnosti.
9.2. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy
které jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany
písemně předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva Jinak.
9.3. Kontaktními osobami Zhotovitel v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro
operativní obchodní a technická jednáni) jsou:
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
tel.:
ID datové schránky:
9.4. Kontaktními osobami Objednatele v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro
operativní obchodní a technická jednáni) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Jan Rak
funkce: ředitel odboru hospodaření s majetkem MHMP
adresa: Praha 1, Staré Město, Nám. Franze Kafky 1
e-mail:
tel.:
ID datové schránky:
9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby a kontaktní údaje
jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámeni doručeného druhé
smluvní straně. Změna je účinná až okamžikem doručeni oznámení druhé smluvní
straně.
9.6. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podáni provedená
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla. Smluvní strany uvedenou
ve Smlouvě se považuji za doručená 5. pracovním dnem ode dne odeslání Podáni
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podáni
převzala či nikoli. Podání se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran
odmítne jejich převzetí, a to okamžikem odmítnutí převzetí. Nastanou-li pochybnosti
o datu doručení Podání provedených elektronickou poštou, považují se tato za doručená
následujícím pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za doručená budou považována
i Podání, která se vrátí odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámeni nové
aktuální adresy smluvní strany, již se doručuje, či pro jiné důvody na straně této Smluvní
strany.
5
9.7. V záležitostech, které nesnesou odkladu mohou smluvní strany Komunikovat
i telefonicky, přičemž ale veškeré telefonické zprávy musí být \ následně
doručeny/potvrzeny druhé smluvní straně i písemně
X.
Rozhodné právo a soudní příslušnost
10.1. Právní vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí právními předpisy České
republiky.
10.2. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou
v souvislosti s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a
dohodou.
10.3. Nepodařl-li se spory vyřešit smírně ani ve Ihúté 30 dnů od učinění výzvy druhé
Smluvní straně, sjednávají smluvní strany pro řešení sporů ze Smlouvy * v souladu
s ustanovením § 89a zák č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění
(„o.s.ř."), že místně příslušným soudem prvního stupně pro řešení sporů vzniklých na
základě této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím výkladem je obecný soud, v jehož
obvodu je sídlo Objednatele, tedy Obvodní soud pro Prahu 1, případně Městský soud
v Praze ve smyslu ustanoveni o.s.ř. o věcné příslušnosti výše určených soudů České
republiky. Zhotovitel s výše uvedeným určením výslovné souhlasí a prohlašuje, že toto
určeni pro něj nepředstavuje odejmuti jeho práva na zákonného soudce.
XI.
Ostatní ujednáni
11.1. Zhotovitel neni oprávněn postoupit nebo převést žádné ze svých práv nebo
povinnosti z této Smlouvy na jakýkoli třetí subjekt bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele.
11.2. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo veřejné
finanční podpory.
11.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat dokumentaci a všechny doklady týkající se
Předmětu plnění dle této Smlouvy ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
11.4. Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena
v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejné přístupná a
která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označeni této
Smiouvy a datum jejího podpisu a úplný její text. Smluvní strany prohlašují, že
skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni
jakýchkoli dalších podmínek.
11.5. Smluvní strany výslovné sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m.
Praha, tj. Objednatel.
11.6. Zhotovitel podpisem této Smlouvy souhlasí s poskytnutím informaci
o Smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
zněni pozdějších předpisů.
6
*
a
XII. r-.
\V.
Společná a závěrečná ustanoveni
12.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni. Dnem uzavření této
Smlouvy je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více
dní, je dnem uzavřeni této Smlouvy den z označených dnů nejpozdější. Tato Smlouva
nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
12.2. .. Plně™ Předmětu této Smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím
účinnost1 teto Smlouvy, tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění
podle teto Smlouvy a prava a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou
12.3. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována na základě dohody
smluvních stran, a to pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami.
12.4. Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanoveni této Smlouvy neplatné nebo
nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost
a"rrah!teAn0Sl0Statn,ch ustanovení ^to Smlouvy, pokud je takové ustanovení
oddělitelné od této Smlouvy jako celku, při zachování účelu této Smlouvy. Smluvní
strany se zavazuji bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném
smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem
co mozna nejblizsí obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného
n12iv.5.^ E™louva Je ^hotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, z nichž
Objednatel obdrží 4 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
12;6- L Smluvní strany prohlašují, že si celou tuto Smlouvu důkladné a řádné přečetly
jejímu obsahu zcela porozuměly, tento je jim bez pochybností srozumitelný a určitý že
jim nejsou v den uzavření teto Smlouvy známy žádné důvody, pro které by tato Smlouva
nemohla být radne plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této Smlouvy a že ieií
obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož
pnpojujl zástupc^boL^mluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Praze, dr 2 1 -06- 2021 V Praze, dne 89 -06- 2021
za O.
za Zhotovil
Ing. Jan Rak
ředitel odboru HOM MHMP
í4P i
&
7