Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: DOD20191710
Číslo smlouvy zhotovitele: SM21001
Objednatel: I. Smluvní strany
se sídlem:
právní forma: Dopravní podnik Ostrava a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
IČ: akciová společnost
DIČ: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
bankovní spojení: 61974757
číslo účtu: CZ61974757 plátce DPH
zastoupen: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 5708761/0100
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx, ředitel úseku technického
xxx
osoba oprávněná pro změny díla: xxx
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné xxx
a
Zhotovitel: COUP OSTRAVA s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Na Kopaninách 324/7, 725 27 Ostrava - Plesná
právní forma: společnost s ručením omezeným
zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 7014
IČ: 60774100
DIČ: CZ60774100
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2000900809/2010
zastoupen: Ing. Dušan Vavera, jednatel
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
kontaktní doručovací adresa: COUP OSTRAVA s.r.o., Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava
e-mail: xxx
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé
strana 1/4 █ Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1104
Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s.
II. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20191710,
číslo smlouvy zhotovitele SM21001) uzavřené dne 01.03.2021, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná
ujednání, bod 13.3:
1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu
smlouvy, realizace díla „Modernizace systému detekce úniku plynu“, uvedený v čl. II., bod 2.1 Smlouvy o
dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, v celkové
ceně 226.054,00 Kč bez DPH.
Vícepráce jsou rozděleny následovně:
1.1. Vícepráce v rozsahu ZL 1 vztahující se k předmětu plnění v areálu A. Areál autobusy Hranečník,
1.2. Vícepráce v rozsahu ZL 1 vztahující se k předmětu plnění v areálu B. Areál autobusy Poruba,
1.3. Vícepráce v rozsahu ZL 1 vztahující se k rozšíření grafické nástavby SBI pro A. Areál autobusy
Hranečník, B. Areál autobusy Poruba, C. Areál dílny Martinov.
III. Doba realizace
1. Vícepráce uvedené v čl. II., bod 1.1, 1.2, 1.3 tohoto Dodatku č. 1, budou provedeny – do 30 kalendářních dnů
od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.
IV. Cena
1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod
6.1 Smlouvy o dílo následovně:
Cena dle SoD Cena dle Cena dle Cena celkem
(bez DPH) Dodatku č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)
Méněpráce Vícepráce
(bez DPH) (bez DPH)
6.1.1. Cena za První dílčí část díla – Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (PD DPS)
(bod 2.3.1 Smlouvy o dílo)
A. Areál autobusy Hranečník 50.000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 50.000,00 Kč
B. Areál autobusy Poruba 50.000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 50.000,00 Kč
C. Areál dílny Martinov 50.000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 50.000,00 Kč
Cena celkem za První dílčí část díla 150.000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 150.000,00 Kč
6.1.2. Cena za Druhou dílčí část díla – Realizace/instalace systému detekce úniku plynu dle bodu 2.3.2, 2.4 a
přílohy č. 1 Smlouvy o dílo (mimo bod 2.4.4)
A. Areál autobusy Hranečník 1.170.221,00 Kč 0,00 Kč 95.608,00 Kč 1.265.829,00 Kč
B. Areál autobusy Poruba 960.699,00 Kč 0,00 Kč 73.383,00 Kč 1.034.082,00 Kč
C. Areál dílny Martinov 356.610,00 Kč 0,00 Kč 57.063,00 Kč 413.673,00 Kč
Cena celkem za Druhou dílčí část 2.487.530,00 Kč 0,00 Kč 226.054,00 Kč 2.713.584,00 Kč
díla
„Modernizace systému detekce úniku plynu – Dodatek č. 1“ strana 2/4
Cena dle SoD Cena dle Cena dle Cena celkem
(bez DPH) Dodatku č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)
Méněpráce Vícepráce 150.000,00 Kč
(bez DPH) (bez DPH) 2.713.584,00 Kč
2.863.584,00 Kč
6.1.3. Cena celkem za dílo (součet cen uvedených v bodě 6.1.1. a 6.1.2.)
První dílčí část díla 150.000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Druhá dílčí část díla 2.487.530,00 Kč 0,00 Kč 226.054,00 Kč
Cena celkem za dílo 2.637.530,00 Kč 0,00 Kč 226.054,00 Kč
V. Platební podmínky
1. Platbu za provedené dílo v rozsahu předmětu uvedeného v čl. II, bod 1, tohoto Dodatku č. 1, uskuteční
objednatel na základě faktury – daňového dokladu.
Z hlediska fakturace byly ceny za dílo rozděleny do tří částí (viz body i. až iii. v tomto odstavci tohoto Dodatku
č. 1). Faktura bude vystavena vždy pouze za příslušnou část díla dle rozdělení uvedeného níže v tomto odstavci
tohoto Dodatku č. 1 (body i. až iii.). Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění
zdanitelného plnění.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude:
i. Den předání a převzetí 1.1. Vícepráce v rozsahu ZL 1 vztahující se k předmětu plnění v areálu A. Areál
autobusy Hranečník,
ii. Den předání a převzetí 1.2. Vícepráce v rozsahu ZL 1 vztahující se k předmětu plnění v areálu B. Areál
autobusy Poruba,
iii. Den předání a převzetí 1.3. Vícepráce v rozsahu ZL 1 vztahující se k rozšíření grafické nástavby SBI pro
A. Areál autobusy Hranečník, B. Areál autobusy Ostrava, C. Areál dílny Martinov.
Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu
provedených prací za příslušnou část díla dle rozdělení uvedeného výše v tomto odstavci tohoto Dodatku č. 1
(body i. až iii.).
2. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se
podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na
plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma
smluvním stranám.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho
zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez
zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky.
Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je: strana 3/4
„Modernizace systému detekce úniku plynu – Dodatek č. 1“
Příloha č. 1: Seznam a rekapitulace Změnových listů, vč. Změnového listu ZL 1.
V Ostravě dne V Ostravě dne
…………………………………. ………………………………….
Xxx Ing. Dušan Vavera
ředitel úseku technického jednatel
„Modernizace systému detekce úniku plynu – Dodatek č. 1“ strana 4/4