Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2236478: výměna vstup tělocvična

                        9D 4o/C//7
SDV 440

SMLOUVA O DÍLO č. 170351

uzavřená dle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

OKNOSERVIS s.r.o.

IČ 25519760

DIČ CZ25519760

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C 29830
se sídlem Drčkova 2876/17, Brno, PSČ 628 00

číslo bankovního účtu: 377373763/0300

zastoupená: Simona Leschingerová (zmocněnec společnosti)

tel, číslo:

e-mail: simona. leschingerova()oknoservis.cz

na straně jedné jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel“)
a

Základní škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace
IČ 62157060

DIČ

se sídlem Horní 16, Brno - 639 00

číslo bankovního účtu: / SZS4U 74/2544

zastoupená: Mgr. Blanka Kloudová

tel. číslo: 543 214 361 /kl.22

e-mail: info(Azshorni.cz

e-mail pro fakturaci: info(zshorni.cz

na straně druhé jako objednatel díla (dále jen „objednatel“)

L
Úvodní ustanovení
Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dále
specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Závazky smluvních stran sjednané v předchozím odstavci tohoto článku budou splněny za podmínek sjednaných
touto smlouvou.

I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je zhotovení díla, a to dodávka a montáž výrobků a jejich příslušenství v rozsahu,
množství a kvalitě, uvedené v cenové a technické specifikaci díla (dále jen „CTS“) / cenové nabídce / technické
specifikaci zhotovitele, která se stává jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo a je pro obě smluvní
strany závazná.

III.
Podklady pro provedení díla
Objednatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s cenovou a technickou specifikací díla / cenovou nabídkou /
technickou specifikací zhotovitele uvedenou v čl. II. této smlouvy a nemá k této jakýchkoliv výhrad. Objednatel
dále prohlašuje, že technické údaje a barevné provedení uvedené v cenové a technické specifikaci díla / cenové
nabidce / technické specifikaci zhotovitele souhlasí s požadavky objednatele.

Zhotovitel je oprávněn přesvědčit se před zahájením prací a výkonů o správném stavu již realizovaných dodávek
a prací souvisejících s dílem, na které jeho plnění navazuje, nebo které jakýmkoliv způsobem s jeho výkony
souvisejí a jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámit objednateli při převzetí staveniště, spolu s
návrhem na jejich odstranění. Pokud objednatel neodstraní tyto nedostatky ve stanovené lhůtě je zhotovitel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Iv.
Místo a termin zhotovení díla
Místem zhotovení díla je stavba — ZŠ Horní 16, Brno - 639 00

Termín dokončení a

protokolárního předání díla: nejpozději do konce posledního pracovního dne 29. týdne 2017, od doručení
podepsané smlouvy zhotoviteli a zaplacení zálohy objednatelem v termínu a
výši dle čl. V. odstavec druhý této smlouvy.

V případě požadavku na úhradu zálohové faktury se výše uvedený termín dokončení a protokolárního předání
dila přiměřeně prodlouží o dobu prodlení mezi podpisem smlouvy a úhradou zálohové faktury. Pokud objednatel
při platbě zálohy formou bezhotovostního platebního styku na účet zhotovitele neuvede jako variabilní symbol
číslo uhrazované faktury nebo číslo smlouvy, pak shora uvedený termín začne běžet až ode dne dohledání platby
a jejím přiřazení k předmětné zakázce zhotovitelem. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku provedení všech
prací a dodávek sjednaných touto smlouvou. Toto ujednání o konečném termínu předání díla nebrání tomu, aby
zhotovitel předával objednateli dílo postupně, a to prostřednictvím protokolů dílčího plnění.

V.
Cena díla

Cena díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy byla účastníky sjednána v celkové výši 60 195,84 Kč + DPH
v zákonné výši, tedy 72 837,00 Kč vč. DPH.

Po uzavření této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na úhradu zálohy na cenu díla, a to až do výše

25.000,-Kč se splatností 7 dnů od vystavení faktury. Objednatel je povinen částku uvedenou ve faktuře v termínu
splatnosti zhotoviteli uhradit.

Sjednanou cenu nebo její doplatek je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po protokolárním převzetí díla, a
to konečnou fakturou se splatností 7 dnů od vystavení faktury.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro případ, kdy zhotoviteli nebude umožněno provést montáž výrobků
z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli shora uvedenou cenu výrobků, a to na
základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po 5-ti dnech neumožnění zahájení montáže výrobků
v termínu zahájení montáží dle této smlouvy se splatností 7 dnů od vystavení faktury,

Smluvní strany se dohodly, že veškeré faktury vystavené zhotovitelem budou objednateli zasílány na
e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy,

Objednatel čestně prohlašuje, že výrobky, které jsou mimo jiné předmětem této smlouvy, budou použity pro
účely bydlení,

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla či zálohové platby je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.

Objeví-li se v průběhu zhotovení díla potřeba víceprací nezahrnutých v cenové a technické specifikaci díla /
cenové nabídce / technické specifikaci zhotovitele uvedené v čl, II. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn zvýšit
cenu díla o provedení těchto víceprací a objednatel je povinen takto navýšenou cenu díla zhotoviteli uhradit. Na
provedení víceprací musí být účastníky uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

VIl.
Předání díla
Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla. Objednatel je povinen se na výzvu zhotovitele
k protokolárnímu převzetí díla dostavit.

O předání díla sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel stvrdí převzetí díla a případně sdělí
zhotoviteli výhrady k provedení díla. Zhotovitel se ke zjištěným výhradám objednatele do protokolu vyjádří a
uvede způsob a termín jejich případného odstranění, Objednatel je v souladu s ust. $ 2605 zák. č. 89/2012 Sb.
v platném znění povinen od zhotovitele dílo převzít, a to s výhradami či bez výhrad.

 

V případě nepřítomnosti objednatele při předání díla, je oprávněna za objednatele dílo převzít osoba, která je
s objednatelem v zaměstnaneckém, nájemním nebo v některém jiném obdobném vztahu (např. zaměstnanec,
technický dozor apod.).

V případě nedodržení termínu dokončení a protokolárního předání díla dle této smlouvy z důvodů na straně
zhotovitele, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny nedokončené části
díla bez DPH za každý den prodlení.

VIL
Další ujednání
Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost pro plnění závazků plynoucích zhotoviteli
z této smlouvy. Pokud z důvodu neposkytnutí vyžádané součinnosti objednatele bude zhotovitel nucen zastavit
provádění díla, prodlužuje se termín dokončení a protokolárního předání díla o tolik dnů, na kolik bude
provádění díla z viny objednatele zastaveno.

Smluvní strany se zavazují, že se budou vždy s předstihem informovat o.všech skutečnostech souvisejících
s plněním závazků plynoucích z této smlouvy tak, aby případné problémmy mohly být řéšeny s předstihem a
neměly žádný dopad na průběh stavby. |

Všechny případné spory v průběhu plnění této smlouvy budou smluvní strany řešit především vzájemnou
dohodou. Pokud bude třeba k rozhodnutí sporu získat odborné stanovisko, shodnou se smluvní strany na osobě
soudního znalce nebo jiné osoby požívající autority obou smluvních stran, která podá na žádost smluvních stran
znalecký či jiný odborný posudek. Náklady odborného posouzení problému nese ta smluvní strana, která ve
sporu zastávala nesprávné stanovisko. Pokud ani jedna smluvní strana nebude ve sporu zastávat stanovisko
korespondující se závěry znalce, nesou náklady na odborné posouzení obě smluvní strany rovným dílem.

Dnem doručení písemnosti, faktury nebo obchodního dopisu v případech, kdy adresát tuto poštovní zásilku bez
vážného důvodu nepřevezme, je třetí den po jejím odeslání na příslušnou adresu uvedenou v této smlouvě.
Smluvní strany se dohodly, že doručení písemnosti, faktury nebo obchodního dopisu zaslaného smluvní straně
na e-mail uvedený v této smlouvě se považuje za doručený následující den po jeho odeslání.

Doplňující součástí smluvního ujednání dle této smlouvy o dílo jsou v souladu s ust. $ 1751 odst. 1) zák. č.
89/2012 Sb. vplatném znění Všeobecné obchodní podmínky zhotovitele pro smlouvu o dílo
ze dne 1. 4. 2014 (dále jen „VOP“), se kterými byl objednatel před uzavřením této smlouvy zhotovitelem
podrobně seznámen. Odchylná ujednání vtéto smlouvě mají přednost před zněním VOP. VOP doplňují a
rozvádějí základní ujednání obsažené ve smlouvě o dílo (SoD) a ujednání obsažené ve VOP platí proto současně
vedle ujednání o témže institutu v SoD, s výjimkou těch konkrétních práv a povinností, které jsou v SoD řešeny
obsahově odlišně, nežli ve VOP, popř. těch, které SoD výslovným odkazem ruší. VOP tvoří přílohu č. 2 a
nedílnou součást této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že VOP neobsahují žádná ustanovení, která by dle $ 1753
zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění nemohl rozumně očekávat a tyto VOP výslovně přijímá. Objednatel měl
možnost navrhnout a provést změny smlouvy i VOP a text těchto dokumentů představuje svobodnou vůli
smluvních stran a nejedná se tak o smlouvu uzavíranou adhezním způsobem dle ust. $ 1800 zák.č. 89/2012 Sb.
v platném znění.

Pokud v souvislosti s touto smlouvou jedna smluvní strana učiní nabídku, nepovažuje se za její přijetí odpověď
s dodatkem, odchylkou, výhradou či jiným omezením (dále jen „odchylka“), byť tato odchylka nemění podstatně
nabídku. Odpověď s odchylkou se považuje vždy za novou nabídku; $ 1740 odst. 3 zák.č. 89/2012 Sb. v platném
znění se tedy nepoužije.

Objednatel prohlašuje, že byl seznámen s problematikou připojovací spáry u nových otvorových výplní dle ČNS
73 05 40-2 a nepožaduje toto provedení (Soudal Windows System) a bere na vědomí, že v budoucnu tak nebude
brán zřetel na případnou reklamaci vad z důvodu nedodání tohoto systému.

VINIL
Ustanovení závěrečná
Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zák.č.
89/2012 Sb. v platném znění.

d


Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy,

které má váhu originálu listiny.

Tuto smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí této smlouvy je jako příloha č.1 cenová a technická specifikace díla / cenová nabídka /
technická specifikace zhotovitele a jako příloha č.2 VOP pro smlouvu o dílo.

OKNOSERVIS ---