Textová podoba smlouvy Smlouva č. 30593500: Smlouva o postoupení-rekonstrukce terasy 1.etapa

                        Smlouva o dílo


Arcona Capital Czech Republic s.r.o.
a
Česká filharmonie


SMLOUVA O POSTOUPENÍ
„Rekonstrukce terasy Rudolfinum“
první etapa Projektu

Stránka:  24 z 27	 

Strana 8 z 4
Tato smlouva o postoupení (dále jen „Smlouva“) byla níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřena podle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:
Arcona Capital Czech Republic s.r.o.
společnost s ručením omezeným
IČO: 242 24 979 
se sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 190345
(dále jen „Postupitel“)
a
Česká filharmonie
státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo kultury České republiky
IČO: 000 23 264
DIČ: CZ00023264
se sídlem Alšovo nábřeží 79/12, Staré Město, 110 00 Praha 1
zřízena rozhodnutím ministryně kultury České republiky č. 29/2011 ze dne 22. prosince 2011, zřizovací listinou České filharmonie 
(dále jen „Postupník“)
(Postupitel a Postupník společně dále jen „Smluvní strany“ a samostatně „Smluvní strana“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
1. Postupník byl zřízen Ministerstvem kultury jakožto státní příspěvková organizace a má mimo jiné právo hospodařit s budovou č. p. 79, jež je součástí pozemku parc. č. 993/1, o výměře 5 605 m² (dále jen „Pozemek“), obojí zapsané na listu vlastnictví č. 270, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k. ú. Staré Město (dále jen „Rudolfinum“);
2. Výlučným vlastníkem Pozemku a Rudolfina je Česká republika. Kopie výpisu z katastru nemovitostí tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy;
3. Veřejným zájmem je zvelebení historické kulturní památky Rudolfinum, spočívající mimo jiné v opravě pochozí střechy Rudolfina a jejím zpřístupnění veřejnosti;
4. V této souvislosti uzavřely Smluvní strany: 
4.1. dne 4. 8. 2021 s nadací Nadace Občanského fóra, IČO: 006 76 187, se sídlem Štěpánská 61, 110 00 Praha 1, zapsanou v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 70 (dále jen „Nadace OF“) dohodu o společném záměru „Terasa Rudolfinum“ (dále jen „Dohoda o společném záměru 1“), 
4.2. dne __23. 9. 2024__ s nadací Nadace pro rozvoj České filharmonie, IČO: 195 84 024, se sídlem Alšovo nábřeží 79/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 2338 (dále jen „Nadace ČF“) dohodu o společném záměru „Terasa Rudolfinum“ (dále jen „Dohoda o společném záměru 2“), 
jejichž předmětem je realizace záměru Rekonstrukce terasy Rudolfina, jak je tato definována v Dohodě o společném záměru 1 a Dohodě o společném záměru 2, a následně detailněji specifikována v čl. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 10.7.2024 mezi Postupitelem, jakožto objednatelem, a společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice , IČO: 252 53 361 , DIČ: CZ25253361 , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1441, jakožto zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“) (dále jen „Smlouva o dílo  1“) (dále jen „Rekonstrukce“) Smlouva o dílo 1 tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy;    
5. V souladu s Dohodou o společném záměru 2, jakož i se smlouvou o poskytnutí účelového finančního prostředku na rekonstrukci terasy Rudolfina č.SND-24/0040, která byla uzavřena dne 23.9.2024 mezi Nadací ČF, jakožto poskytovatelem, a Postupitelem, jakožto příjemcem (dále jen „Smlouva o poskytnutí příspěvku 2“), Postupitel před podpisem této Smlouvy převzal a uhradil realizaci první etapy Rekonstrukce (na základě Smlouvy o dílo 1);
6. Dle čl. 1 odst. 1.3 Dohody o společném záměru 1 a čl. 1 odst. 1.3 Dohody o společném záměru 2 je Postupitel povinen postoupit veškerá práva a povinnosti spojená s Rekonstrukcí Postupníkovi, což také Postupitel činí touto Smlouvou.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Postupitel je jakožto objednatel smluvní stranou Smlouvy o dílo 1, kteroužto se zavázal postoupit Postupníkovi. 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Touto Smlouvou Postupitel převádí veškerá svá práva a povinnosti plynoucí Postupiteli ze Smlouvy o dílo 1 Postupníkovi, přičemž s tím postoupená strana, resp. Zhotovitel, souhlasí (tento souhlas Zhotovitele, který byl Zhotovitelem poskytnut před uzavřením této Smlouvy v souladu s § 1895 a násl. Občanského zákoníku, tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy). Za postoupení smluvních vztahů uvedených v první větě tohoto odstavce se nesjednává žádná úplata, a to s ohledem na skutečnost, že stavební práce provedené na základě Smlouvy o dílo 1 jsou provedeny Postupitelem ve prospěch Postupníka a Postupiteli byly uhrazeny třetí osobou uvedenou v čl. 4.2 Preambule této Smlouvy na základě Dohody o společném záměru 1 a Dohody o společném záměru 2.
2.2. V této souvislosti Postupník výslovně prohlašuje, že Smlouvu o dílo 1 a z ní plynoucí práva a povinnosti přijímá, a tudíž vstupuje na místo Postupitele, jakožto objednatele, přičemž se tak stává smluvní stranou postoupené Smlouvy o dílo 1 se všemi právy a povinnostmi z této vyplývajícími.  
2.3. Postupník výslovně prohlašuje, že se seznámil se Smlouvou o dílo 1 a je si vědom toho, že je Smlouvou o dílo 1 ode dne uzavření této Smlouvy vázán.
3. DOBA PLNĚNÍ A DOPADY V OBLASTI DPH
3.1. Smluvní strany se dohodly, že k postoupení Smlouvy o dílo 1 dojde ke dni uzavření této Smlouvy. 
3.2. Postoupení Smlouvy o dílo 1 je vůči Zhotoviteli, jakožto postoupené straně, účinné až ke dni, kdy jí Postupitel postoupení Smlouvy o dílo 1 oznámí, nebo kdy jí Postupník postoupení Smlouvy o dílo 1 prokáže, jak stanoví § 1897 odst. 1 Občanského zákoníku.
3.3. Smluvní strany se dohodly, že k předání a převzetí Smlouvy o dílo 1 dojde ke dni uzavření této Smlouvy. 
3.4. Postupník prohlašuje, že při přijetí stavebních prací, jak vyplývá z postoupení Smlouvy o dílo 1, ve prospěch majetku ČR svěřeného jí ke správě, a to za úhradu poskytnutou třetími osobami, 

jedná jako osoba povinná k dani pro účely ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění („ZDPH“). 
3.5. Smluvní strany konstatují, že v tomto případě je ve smyslu § 92a odstavec 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povinností Postupníka, jako příjemce zdanitelného plnění, přiznat a odvést DPH. 
3.6. Postupitel se zavazuje ve prospěch Postupníka vystavit daňový doklad pro účely DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to na plnou částku úplaty za zdanitelné plnění, kterou obdržel nebo má obdržet od třetích stran. Den uskutečnění zdanitelného plnění se sjednává jako den předání dokončených stavební prací mezi Postupitelem a Postupníkem na základě předávacího protokolu. Smluvní strany ujednaly, že je možné předat i dílčí plnění, pokud bude schopno samostatného užívání. 
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Tato Smlouva nahrazuje všechny předcházející dohody, které se týkají předmětu této Smlouvy. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna se odvolávat na dohody, které nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě. 
4.2. Ustanovení neupravená touto Smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že na vztahy založené touto Smlouvou se neuplatní následující ustanovení Občanského zákoníku: § 557, § 1765, § 1766, § 1083, § 1084 odst. 2, § 1085 a 1086, § 1977 až 1980, § 2002 až 2004, § 2586 odst. 2, § 2588 odst. 1, § 2599 odst. 1, § 2610 až 2614, § 2623. 
4.3. Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu této Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. V případě takové neplatnosti, neúčinnosti nebo nevykonatelnosti budou Smluvní strany jednat v dobré víře s cílem dohodnout se bezodkladně na změnách této Smlouvy, které jsou s ohledem na tuto neplatnost, neúčinnost nebo nevykonatelnost pro naplnění účelu této Smlouvy nezbytné.
4.4. Tato Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 
4.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Kopie výpisu z katastru nemovitostí
Příloha č. 2 – Souhlas Zhotovitele
Příloha č. 3 – Smlouva o dílo 1
4.6. Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž Postupitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních, přičemž jedno (1) z těchto vyhotovení předá Zhotoviteli, a Postupník po jednom (1) vyhotovení.
4.7. Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své podpisy.


	Za Postupitele 
	Za Postupníka

	V Praze dne _23. 9. 2024_______
	V Praze dne ___23. 9. 2024_____

	
	

	________________________
	________________________

	Jméno: Guy St John Barker
Funkce: jednatel
	Jméno: David Mareček 
Funkce: generální ředitel


image1.jpeg

image2.png