Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O DÍLO
ev.č. objednatele: B 0010/24 ev.č. zhotovitele: VHS-0096-24
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 6.11.2024 na provedení stavby „Obnovení migrační prostupnosti řeky Olše v profilu jezu Sovinec řkm 20,369“ (č. stavby 4365)
1. Smluvní strany
Objednatel: Povodí Odry, státní podnik
sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce: Mgr. Petr Birklen, generální ředitel
IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka AXIV 584.
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel: "Společnost TALPA - RRR"
SPOLEČNÍK 1
název: TALPA - VHS, s.r.o.
sídlo: Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava
Statutární zástupce: xxx
IČO / DIČ: 10726284 / CZ10726284
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 85350
SPOLEČNÍK 2
název: RRR spol. s r.o.
sídlo: 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
Statutární zástupce: xxx
IČO / DIČ: 25410946 / CZ25410946
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 16278
(dále jen „zhotovitel“)
V souladu s ustanovením čl. 21. bod 21.4. a čl. 8. bod 8.2. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo B 0010/24 takto:
1) Identifikační údaje objednatele
Identifikační údaje objednatele se mění následujícím způsobem.
Statutární zástupce: Mgr. Petr Birklen, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: xxx
xxx
xxx
2) Změna čl. 7. Cena díla a platební podmínky
V bodě 7.1. se mění výše ceny za provedené dílo následujícím způsobem.
Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo 14 510 000,-- Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 1 300 723,84 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1 - 251 248,99 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 14 559 474,85 Kč
Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna ceny díla je stanovena na základě Změnového listu č. 1 ze dne 31.7.2025, jehož součástí je položkový rozpočet dodatečných prací a méněprací.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
Objednatel: Zhotovitel:
V Ostravě dne: 18.8.2025 V Ostravě dne12.8.2025
xxx xxx
Mgr. Petr Birklen xxx
generální ředitel za "Společnost TALPA - RRR"
image1.emf