Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo Objednatel č. 1: č.j. 8/2010; Objednatel č. 2: č.TPR/10/054 uzavřené dne 25.08.2010 na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Andělská Hora včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků komplexní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen “smlouva o dílo“) uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ"), mezi smluvními stranami Objednatel č. 1: jednající: tel./fax: e-mall: v technických záležitostech oprávněn jednat: tel.: e-mall: bankovní spojení: číslo účtu: IČ: DIČ: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary ...... ..............., vedoucí Pobočky Karlovy Vary Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary .................................................... ............................. ............................... ......................... .................................... ................................. ........................... 01312774 CZ01312774 Objednatel č. 2: jehož jménem jedná: tel. /fax: e-mall: v technických záležitostech oprávněn jednat: tel.: e-mail: bankovní spojení: číslo účtu: IČ: DIČ: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 .........................., ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary ..................................................... ................................ ........................ ................. .................................... ................................ ......... ................................. 65993390 CZ65993390 (dále jen „objednatelé") Zhotovitel - Sdružení zhotovitelů: Ing. Václav Kellner - zeměměřičská, projektová inženýrská kancelář sídlo: Kolová 149, 362 14 Kolová a Ing. Jaromír Bočan - Energoeco Karlovy Vary sídlo: Dvořákova 672/33, 360 17 Karlovy Vary zastoupený: ...... ................................ - reprezentantem sdružení tel./fax: ........................... e-mall: ............................. 1 v technických záležitostech je oprávněn tel. e-mail: bankovní spojení: číslo účtu: IČ: DIČ: jednat: ...... ............................. ......................... ...................................................... ............................... ..................................... ................................ ................... .......................... 11393807 CZ 500304061 (dále jen „zhotovitel") v souladu s ustanovením ČI. XI bodem 3 smlouvy o dílo a na základě zvýšení počtu měrných jednotek u geodetických prací v rámci komplexní pozemkové úpravy vk.ú. Andělská Hora, oproti původnímu předpokladu objednatelů a na základě veřejné zakázky na služby s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Andělská Hora - zpracování dodatečných geodetických prací", zadané v jednacím řízení bez uveřejnění dle dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č.j. 8/2010, ŘSD ČR: TPR/10/054 ve znění Dodatků č. 1 až 5 (dále jen „Dodatek č. 6 smlouvy"). Č I . I VYMEZENÍ ROZSAHU ZMĚN Změna počtu měrných jednotek u pozemků neřešených dle dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění (dále jen „zákon"), nastala v důsledku vyznačení poznámky spornosti v evidenci KN na pozemcích dotčených žalobou Města Karlovy Vary ze dne 26.2.2013 na určení vlastnického práva k nemovitostem, podanou u Okresního soudu v Karlových Varech v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění, a současně v důsledku Změny č. 1 a č 2 ÚPN SÚ Obce Andělská Hora s účinností od 9/2012 a 11/2012, na jejichž základě dotčení vlastníci neudělili souhlas s řešením dotčených pozemků dle § 3 odst. zákona. V souvislosti s navýšením počtu měrných jednotek u pozemků neřešených dle § 2 zákona vyvstala potřeba dodatečných služeb a následná změna fakturačního celku 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., v ucelené části 1. Přípravné práce Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo: Ucelená část, fakturační celek MJ Původní počet MJ Cena za MJ bez DPH v Kč Původní cena bez DPH celkem v Kč Původní termín ukončení Dodatečné služby počet MJ Cena za dodatečné služby bez DPH celkem v Kč Nový počet MJ celkem Nová cena bez DPH celkem v Kč Nový termín ukončení 1. P říp ra vn é p ráce 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. ........... .... ......... ........... ............... .... . . . . . . ...... .... ............. 3 0 .1 1 .2 0 1 4 - vytyčení pozemků - stabilizace plastovou značkou ...... .... .... ......... ............... ...... ... ...... ...... ......... 3 0 .1 1 .2 0 1 4 CELKEM 52 000 117 750 169 750 ČI. II CENA DÍLA Cena za dodatečné služby, dle specifikace včl. I. tohoto Dodatku č. 6 smlouvy, je cenou smluvní, pevnou po celou dobu plnění, obsahuje veškeré náklady na zdárné dokončení díla a činí: bez DPH: 117 750,- Kč (slovy:jedno sto sedmnáct tisíc sedm set padesát korun českých) DPH 21%: 24 727,50 Kč (slovy:dvacet čtyři tisíce sedm set dvacet sedm korun českých padesát haléřů) s DPH: 142 477,50 Kč (slovy:jedno sto čtyřicet dva tisíce čtyři sta sedmdesát sedm korun českých padesát haléřů) 2 Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Současně se o cenu dodatečných služeb navyšuje celková cena díla uvedená v ČI. VII. odst. 1 smlouvy o dílo a v její Příloze č. 1. 1. Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona). Na základě výše uvedeného tak dochází také k převodu práv a povinností vyplývajících ze všech uzavřených smluv vč. dodatků. 2. Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro každého objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1 až 5 zůstávají nezměněny. 4. Dodatek č. 6 smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. 5. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že sl Dodatek č. 6 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 6 smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. Č I. III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ V Karlových Varech dne: 1 3 - 10- ? M Za objednatele ě. 1: Za sdružení zhotovitelů: ....................................................... ............. ..................... .............................. .... ............... ...... ...... ....................... . . ................................... . . ........... ................................. . . .............................................AĎ ......... ................... .............. ....................kraj ........ ............. ....... ............................... . . . .. . . .......................................1 Za objednatele č. 2: ........ ředíte Sprá\ 3