Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Smlouva o dílo
(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
Evidenční číslo objednatele: D800180043
Evidenční číslo zhotovitele: 133170028
Číslo akce objednatele:
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel: Povodí Labe, státní podnik
Název: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
Adresa sídla: 500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
(dále jen jako „objednatel“)
1.2. Zhotovitel: České loděnice a.s.
Název: Vítězství 56, Děčín XXXI-Křešice, 405 02 Děčín
Adresa sídla:
Statutární orgán: Petr Honzajk, statutární ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Petr Honzajk, statutární ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 00152226
DIČ: CZ00152226
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1950
(dále jen jako „zhotovitel“)
2. Úvodní ustanovení
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.10.2018 pro
veřejnou zakázku nazvanou „Tlačný člun BPP 400, PL 103863, oprava dnové obšívky
a outorů“
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil
s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadáva-
cího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení před-
mětu díla zejména s technickými podmínkami zpracovanými v roce 2017 společností
Československý Lloyd, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 (dále jen „projektová
dokumentace“).
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovi-
tel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude po-
jištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku
uvedenou v předchozí větě.
3. Předmět smlouvy
3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Tlačný člun BPP 400, PL 103863, oprava
dnové obšívky a outorů“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech
ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl.
2. smlouvy.
4. Doba plnění díla
4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas.
4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 1.11.2018
4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31.12.2018
5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní
a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou
zhotovitele ze dne 16.10.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou
smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí 693 250,- Kč,
slovy: šestsetdevadesáttřitisícdvěstěpadesát korun českých bez DPH.
5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za prove-
dení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě protokolu o
odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objedna-
tel.
6. Bankovní záruka
6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.
7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto
smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení
stavby ze dne 1. 2. 2018.
8. Zvláštní ustanovení
8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby
neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 2.3., 2.4., 2.6., 2.9., 4.1., 4.4, 4.5,
5.2, 7., 9.1., 10. – vyjma 10.15. a 10.16., 11.2., 11.8., 11.9., 12.2., 12.6. až 12.8.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
v této smlouvě,
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
v nabídce vítězného uchazeče.
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-
světlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou
přednost v pořadí výše stanoveném.
9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě
obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-
šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této
smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo
zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení
nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné
a vymahatelné.
9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými
podpisy.
9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřej-
nění v registru smluv.
Za objednatele: Za zhotovitele:
V Hradci Králové dne .................
......................................
................................... jméno oprávněné osoby
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel funkce