Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Příloha rámcové smlouvy
Specifikace předmětu rámcové smlouvy
I. Projekční činnost v investiční výstavbě
Projekční činnost v investiční výstavbě podle čl. II odst. 1 písm. a) rámcové smlouvy zahrnuje
zejména tyto činnosti:
1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“)
v členění a rozsahu dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
V rámci vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení je projektant povinen zajistit:
a) zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování
projektové dokumentace,
b) zpracování porovnávacích studií pro určení optimální velikosti modulu pro technologickou
část stavby,
c) zapracování požadavků technického řešení budov pro splnění požadavku zatřídění dle
energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky č. 78/2013 Sb,
o energetické náročnosti budov včetně návrhu na optimalizaci stavby z hlediska
investičních a provozních nákladů a včetně zpracování průkazu energetické náročnosti
budovy s protokolem a energetickým štítkem obálky budovy (zákon č. 177/2006 Sb. a
vyhláška 78/2013 Sb. v platném znění),
d) vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti
pro stavební povolení,
e) zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků kontrolních dnů
do projektové dokumentace,
f) vypracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány
veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými,
g) kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů,
h) provedení stavebně statického průzkumu objektů dotčených výstavbou a jeho
vyhodnocení (včetně případných sond a zkoušek), bude li zapotřebí,
i) provedení inženýrsko-geologického průzkumu podloží – průzkumy budou provedeny
v dostatečně reprezentativním rozsahu,
j) kontrola výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících inženýrských sítí,
řešených objektů a dotčené lokality,
k) průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky
apod.),
l) technická pomoc objednateli a účast na jednáních, týkajících se stavby, která jsou
předmětem zpracování projektové dokumentace,
m) zpracování propočtu celkových očekávaných nákladů stavby v členění
na jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory, a to včetně
vedlejších a ostatních nákladů,
n) projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem,
o) prezentace projektové dokumentace pro stavební povolení, bude-li požadována.
2. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) v členění a rozsahu
dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V rámci vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby je projektant povinen zajistit:
a) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek
definovaných vyhláškou č. 230/2012 Sb.;
b) zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a
zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech
zpracovaných soupisů;
c) zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování
technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky;
d) zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných
pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby.
e) Projektant je povinen jako součást DPS zpracovat a předat objednateli i soupis stavebních
prací, dodávek a služeb, v jehož rámci je povinen respektovat následující zásady:
1
Příloha rámcové smlouvy
- každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný projektovou
dokumentací pro provádění stavby musí mít zpracován svůj vlastní soupis stavebních
prací dodávek a služeb (dále jen soupis prací);
- všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být zatříděny do
druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely klasifikace bude
použita Jednotná klasifikace stavebních objektů (JKSO). Položky soupisu prací musí být
popsány v podrobnostech vymezujících obsah a kvalitu požadovaných stavebních prací,
dodávek nebo služeb a umožňujících stanovit jejich jednotkovou cenu. Položky soupisu
budou popsány v cenové soustavě RTS, a.s. (volně dostupná
na www.cenovasoustava.cz.) nebo jiné cenové soustavě, která musí být v soupisu prací
jasně identifikována a která musí mít zabezpečen neomezený dálkový přístup;
- položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky
dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně
vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné
dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované
množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému
množství, tj. verbální a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U
položek, u nichž se výpočet množství shoduje, lze výkaz výměr nahradit odkazem;
- vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou
stavbu;
- nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis
zpodrobněn natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka pak
musí být zřetelně označena, že není součástí použité cenové soustavy;
- soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a
musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány
v projektové dokumentaci pro provádění stavby;
f) Projektant je povinen jako součást projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovat a
předat objednateli i souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list
s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních
souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.
3. Vypracování projektová dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)
v členění a rozsahu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V rámci vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby je projektant povinen
zajistit:
- zapracování všech změn vyznačených v předané projektové dokumentaci pro provádění
stavby zhotovitelem stavby; DSPS bude projektantem zpracována a předávána postupně
podle dokončování jednotlivých částí stavby.
II. Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Inženýrská činnost v investiční výstavbě podle čl. II odst. 1 písm. b) rámcové smlouvy
zahrnuje zejména tyto činnosti:
1. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení, vč. nabytí právní moci.
Při výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení, vč. nabytí právní moci má
projektant za povinnost zejména:
a) vypracování všech dokladů které budou sloužit jako příloha k žádosti
pro stavební povolení, a které budou nezbytné pro vydání stavebního povolení,
b) úhradu poplatků spojených s vydáním stavebního povolení, které má právo vyúčtovat
objednateli,
c) zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení,
d) vyplnění žádosti pro stavební povolení a předložení žádosti včetně příloh k podpisu
zástupcům objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
e) po podpisu žádosti o stavební povolení zástupcem objednatele podání žádosti o stavební
povolení na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o podání na příslušný stavební
úřad objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
2
Příloha rámcové smlouvy
f) zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti
na stavební povolení a zabezpečení vydání stavebního povolení,
g) předání originálu stavebního povolení, vč. nabytí právní moci a originálů právoplatných
správních rozhodnutí účastníků stavebního řízení,
h) veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního povolení.
2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení ke zkušebnímu provozu stavby nebo její
části, vč. nabytí právní moci
Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení ke zkušebnímu provozu stavby nebo její
části, vč. nabytí právní moci bude vykonáván s cílem zajistit příslušná právoplatná správní
rozhodnutí pro uvedení stavby nebo její části do zkušebního provozu.
Při výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání povolení ke zkušebnímu provozu stavby nebo její
části, vč. nabytí právní moci má projektant za povinnost zejména:
a) vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro uvedení stavby
nebo její části do zkušebního provozu a které budou nezbytné pro vydání povolení
ke zkušebnímu provozu nebo její části (v souladu se stavebním povolením),
b) úhradu poplatků spojených s vydáním rozhodnutí o povolení ke zkušebnímu provozu, které
má právo vyúčtovat objednateli,
c) zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení,
d) vyplnění žádosti pro uvedení stavby do zkušebního provozu a předložení žádosti včetně příloh
k podpisu zástupcům objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
e) po podpisu žádosti o stavební povolení zástupcem objednatele podání žádosti o stavební
povolení na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o podání na příslušný stavební
úřad objednateli, pokud smluvní strany nedohodnou jinak,
f) zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na povolení
ke zkušebnímu provozu a zabezpečení vydání rozhodnutí o povolení ke zkušebnímu
provozu,
g) předání originálu rozhodnutí o povolení ke zkušebnímu provozu, vč. nabytí právní moci a
originálů právoplatných správních rozhodnutí účastníků správního řízení,
h) veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání rozhodnutí o povolení
ke zkušebnímu provozu.
3. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání kolaudačního souhlasu stavby nebo její části
Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání kolaudačního souhlasu bude vykonáván
s cílem zajistit příslušná právoplatná správní rozhodnutí pro kolaudační souhlas.
Při výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání kolaudačního souhlasu má projektant za
povinnost zejména:
a) vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro kolaudační souhlas
a které budou nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu,
b) úhradu poplatků spojených s vydáním kolaudačního souhlasu, které má právo vyúčtovat
objednateli,
c) zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení,
d) vyplnění žádosti pro kolaudační souhlas a předložení žádosti včetně příloh k podpisu
zástupcům objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
e) po podpisu žádosti o stavební povolení zástupcem objednatele podání žádosti o stavební
povolení na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o podání na příslušný stavební
úřad objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
f) zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na kolaudační souhlas a
zabezpečení vydání kolaudačního souhlasu,
g) předání originálu kolaudačního souhlasu a originálů právoplatných správních rozhodnutí
účastníků kolaudačního řízení,
h) veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání kolaudačního souhlasu.
3
Příloha rámcové smlouvy
III. Autorský dozor (dále jen „AD“)
AD podle čl. II odst. 1 písm. c) rámcové smlouvy zahrnuje zejména tyto činnosti:
1. AD v průběhu provádění stavby, který zahrnuje zejména tyto činnosti:
a) kontroly zhotovování stavby průběžně, zpravidla zároveň s konáním kontrolních dnů
stavebního projektu.
b) kontrolu v průběhu provádění stavby, a to zda stavba je zhotovována v souladu s projektovou
dokumentací projektanta (dále také „Autora“). V rámci AD je Autor povinen zabezpečit
zejména:
- průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska technického a technologického a
zejména z hlediska souladu provádění s projektovou dokumentací;
- průběžnou kontrolu provádění stavebního projektu z hlediska podmínek stavebního
povolení, popřípadě podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů nebo
organizací;
- dopracování či úpravy projektové dokumentace stavebního projektu v případech,
kdy je to pro pokračování stavby nezbytné či v případech, kdy je v předané
projektové dokumentaci pro provedení stavby zřejmá vada;
- poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace
zhotovitelem stavby;
- vydávání odborných stanovisek ke všem požadavkům účastníků výstavby, zejména
pak technického dozoru a zhotovitele stavby;
- kontrolu stavebního deníku včetně zapsání stanovisek Autora k zápisům zhotovitele
stavby nebo technického dozoru ve stavebním deníku;
- účast na kontrolních dnech stavby;
- poskytování stanovisek k požadavkům zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací
nebo dodávek popřípadě na záměny materiálů a kontrola ceny nabízené
zhotovitelem stavby za navrhované změny stavby;
- účast na předání a převzetí dokončené stavby (před uvedením stavby nebo její části
do zkušebního provozu) mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;
2. Autorský dozor v průběhu zkušebního provozu stavby a účast na vyhodnocení zkušebního provozu
stavby (dále jen „ADzp“), který zahrnuje zejména tyto činnosti:
a) výkon ADzp v průběhu zkušebního provozu stavby nebo její části až do doby vydání
kolaudačního souhlasu
b) ADzp kontroluje v průběhu zkušebního provozu plnění navržených technologických parametrů
v souladu s projektovou dokumentací projektanta (dále také „Autora“). V rámci ADzp je Autor
povinen zabezpečit zejména:
- průběžnou kontrolu provozu stavby z hlediska technického a technologického a
zejména z hlediska souladu s projektovou dokumentací;
- dopracování či úpravy DPS a následně DSPS v případech, kdy je to pro provoz
dokončené stavby nebo její části nezbytné či v případech, kdy je v předané
projektové dokumentaci pro provedení stavby zřejmá vada;
- vydávání odborných stanovisek ke všem požadavkům účastníků zkušebního
provozu stavby nebo její části, zejména pak technického dozoru a objednatele;
- účast na kontrolních dnech zkušebního provozu stavby nebo její části;
- účast na závěrečném vyhodnocení zkušebního provozu stavby nebo její části;
- účast na kolaudačním řízení.
IV. Konzultační činnost
Konzultační činnost podle čl. II odst. 1 písm. d) rámcové smlouvy zahrnuje zejména tyto
činnosti:
- návštěvy objektů objednatele za účelem zjištění stavu, návrhy optimálního postupu
při provádění požadavků objednatele souvisejících se stavebními úpravami,
- odborná stanoviska k postupům stavebních úprav prováděných třetími osobami pro
objednatele,
- zhodnocení technického/morálního stavu objektů ve správě objednatele,
- posouzení vhodnosti potencionálních prostor poptávaných pro potřeby specifikované
objednatelem.
4