Textová podoba smlouvy Smlouva č. 13944008: Oprava podlahy v učebně budovy 2. stupně Základní školy Česká Třebová,

                        SMLOUVA O DÍLO č.j. MUCT/18898/2020/RMI/MHK/SML/60

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský
                                                  zákoník):

  „Oprava podlahy v učebně budovy 2. stupně Základní
               školy Česká Třebová, Habrmanova ulice“

I. SMLUVNÍ STRANY                  Město Česká Třebová
                                   Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města
Objednatel                         Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Zastoupený                         465 500 111
Sídlo                              002 78 653
Telefon                            CZ00278653
IČ                                 KB Česká Třebová
DIČ
Bankovní spojení                   Martin Hlaváček
Č. účtu
Odpovědný zástupce                 Martin Kašpar
ve věcech technických              Jilemnického 299, 562 01 Ústí nad Orlicí
a osoba oprávněná k převzetí díla  691 35 185
                                   neplátce DPH
Zhotovitel                         UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo
IČ                                 Martin Kašpar
DIČ
Bankovní spojení
Č. účtu
Odpovědný zástupce
ve věcech technických
a osoba oprávněná k předání díla

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Odst. 1
Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky na stavební práce „Oprava
podlahy v učebně budovy 2. stupně Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice“.
Rozsah díla je stanoven oceněnou specifikací zhotovitele (dále jen cenová nabídka) ze dne
10.08.2020, jejíž kopie je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1.

Součástí předmětu této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla a
likvidace odpadů vzniklých realizací díla dle této Smlouvy o dílo.

Odst. 2.
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající
zejména ve výměně dvou vrstev dřevoštěpkových desek a celoplošné nalepení nového PVC
v učebně ve 3. NP budovy 2. stupně Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení
díla nezbytné.

                                                                                         Strana 1 (celkem 7)
III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

Odst. 1
Práce na díle budou provedeny v budově 2. stupně Základní školy Česká Třebová,
Habrmanova ulice, Habrmanova 1500, 560 02 Česká Třebová.

Odst. 2
Termín zahájení plnění je stanoven na 20.08.2020 a termín ukončení plnění předmětu díla je
stanoven do 18.09.2020.

Odst. 3
Jestliže na jakékoliv smluvní straně dojde k prodlení s plněním jakýchkoliv závazků
vyplývajících z této Smlouvy o dílo vyšší mocí (např. živelná pohroma, nepříznivé klimatické
podmínky zabraňující dodržení předepsaných technologických postupů apod.), dohodnou se
smluvní strany písemně na prodloužení doby plnění úměrné dle trvání těchto okolností.

IV. CENA DÍLA

Odst. 1
Cena díla dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.08.2020, která je nedílnou součástí této
Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah prací stanovený článkem
II. této Smlouvy o dílo. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

Odst. 2
Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí:

Cena díla  243.500,- Kč

                          slovy: dvěstěčtyřicettřitisícpětset korun českých
                                       zhotovitel není plátce DPH

Odst. 3
Výše uvedená cena je platná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena
obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nutné k řádné realizaci díla.

Odst.4
Cenu díla bude možné měnit pouze:

 a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
     formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu
     veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu,
     který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.

 b) připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
     formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové
     dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle
     odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a
     množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých
     nelze využít jednotkových cen z položkového rozpočtu, bude provedeno dohodou
     smluvních stran s tím, že nesmí překročit aktuální jednotkové ceny dle Sborníku cen
     stavebních prací URS, a.s.

 c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

Odst. 5
Rozsah méněprací a víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny
stanovené v odstavci 2 tohoto článku, budou vždy předem sjednány písemným dodatkem k
této smlouvě.

                                                                                         Strana 2 (celkem 7)
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odst. 1
Objednatel prohlašuje, že financování dodávek a prací, které jsou obsahem této Smlouvy o
dílo je zajištěno.

Odst. 2
Dílo bude fakturováno po provedení prací a jejich převzetí objednatelem. Faktura za dílo bude
splňovat náležitosti daňového dokladu a bude mít splatnost 14 dnů.

Odst. 3
Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č.
235/2004 Sb., o DPH, sazbu a výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, který zdanitelné
plnění v režimu přenesené daňové povinnosti uskutečnil.

Odst. 4
Zhotovitel je povinen poskytnout potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel se
zavazuje poskytnout přístup kontrolním orgánům v rámci kontroly k dokumentům, které
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství) za
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č.
255/2012 Sb., o kontrole) vč. zajištění stejných podmínek u svých poddodavatelů.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

Odst. 1
Dílo je vlastnictvím objednatele.

Odst. 2
Zhotovitel zodpovídá za pořádek, bezpečnost a čistotu na předaném staveništi a je povinen
odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Nebezpečí škody na díle a
na věcech k jeho zhotovení pořízených včetně majetku objednatele, na kterém se dílo provádí,
nese zhotovitel od okamžiku předání staveniště do okamžiku protokolárního převzetí díla
objednatelem.

Odst. 3
Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které komukoliv vzniknou v souvislosti s jeho
činností při provádění díla dle této Smlouvy o dílo, a zavazuje se je nahradit. Zhotovitel
zodpovídá za bezpečnost všech osob pohybujících se v prostoru staveniště od doby převzetí
staveniště zhotovitelem po celou dobu realizace díla až do doby převzetí dokončeného díla
objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. Zhotovitel je povinen být
pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a to až do výše ceny sjednaného díla.
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

Odst. 4
Objednatel je povinen v rámci součinnosti uvolnit zhotoviteli nezbytně nutné prostory pro
provedení díla.
Odst. 5
Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou
kontrolu provádění díla zhotovitelem. Za tímto účelem mají zástupci objednatele kdykoliv
umožněn přístup na staveniště. Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v provádění
díla požadovat, aby zhotovitel tyto vady odstranil a prováděl dílo řádným způsobem.
Odstranění takto zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady v přiměřené lhůtě
určené zástupcem objednatele. Zástupci objednatele jsou rovněž oprávněni dát příkaz k

                                                                                         Strana 3 (celkem 7)
přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a jsou-li zároveň
ohroženy životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a
ohrožení osob v souvislosti s prováděním díla. O všech skutečnostech uvedených v tomto
článku Smlouvy o dílo bude vždy pořízen zápis do stavebního či montážního deníku.

Odst. 6
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního či montážního deníku stavby
ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to
nejméně 3 pracovní dny před termínem konání kontroly. Ke kontrole takových částí díla
předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů,
certifikáty a atesty, této části díla se týkajících. Pokud se objednatel, resp. jím jmenovaný
pracovník, nedostaví ke kontrole, ačkoliv k tomu byl zhotovitelem v souladu s tímto článkem
Smlouvy o dílo vyzván, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt.
V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele k výše uvedené kontrole, je povinen dílo na
výzvu objednatele odkrýt a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím
díla.

Odst. 7
Pokud bude objednatel požadovat odkrytí již zakrytého díla, je zhotovitel toto povinen
provést. Pokud bude po kontrole provedené objednatelem zjištěno, že taková část díla je
bezvadná má zhotovitel právo na úhradu nákladů spojených s odkrytím popř. i posunutí
termínů pokud to na ně bude mít vliv. Pokud však bude kontrolou zjištěno, že zakryté dílo je
vadné, je zhotovitel povinen vady odstranit a nemá nárok na úhradu ani posun termínů
vyvolaných odkrytím díla.

Odst. 8
Pokud nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny materiály, výrobky, vybavení či
jiné náležitosti, které mají být při provádění díla použity, je zhotovitel povinen při provádění
díla použít pouze ty materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají takové
vlastnosti, aby po celou dobu existence díla byla zaručena jejich mechanická pevnost,
stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další obvyklé vlastnosti. K veškerým
materiálům, výrobkům, vybavení či jiným náležitostem, použitým při provádění díla, je
zhotovitel povinen doložit platné doklady, osvědčující možnost jejich použití v ČR.

Odst. 9
Veškeré škody, které budou způsobeny použitím materiálů, výrobků, vybavení či jiných
náležitostí neodpovídajících Smlouvě o dílo, včetně jejích příloh, musí zhotovitel
bezodkladně odstranit vlastním nákladem.

Odst. 10
Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě, včetně atestu pro
Českou republiku. Veškeré materiály a výrobky, které budou použity v části stavby, kde bude
docházet ke styku s pitnou vodou, budou doloženy atestem Hlavního hygienika ČR.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Odst. 1
Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho dokončení bez vad a nedodělků. Objednatel není
povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

Odst. 2
Splněním předmětu Smlouvy o dílo se rozumí úplné dokončení díla splňující hygienické,
požární a bezpečnostní předpisy, vyklizení místa plnění a podepsání protokolu o předání a
převzetí předmětu díla, včetně příslušných dokladů, provozních řádů technologických

                                                                                         Strana 4 (celkem 7)
zařízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení a
odstranění všech případných vad a nedodělků.

Odst. 3
O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíší
smluvní strany této Smlouvy o dílo předávací protokol, který bude obsahovat i případné
výhrady objednatele.

Odst. 4
Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné
listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

Odst. 1
Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo dle této Smlouvy o dílo záruku po dobu
24 měsíců ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Doba záruky se v případě
uplatněné reklamace prodlužuje o počet dní, které uplynou od jejího prokazatelného ohlášení
zhotoviteli do jejího úplného odstranění.

Odst. 2
Zhotovitel se zavazuje objednatelem oprávněně reklamované vady díla bezplatně odstranit.
Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění záručních vad v průběhu záruční doby do 5
pracovních dnů po obdržení reklamace a v případě havárie do 24 hodin po obdržení
reklamace a ukončit je ve smluveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě, že se smluvní strany nedohodnou do 10 dnů od obdržení reklamace na termínu
odstranění vad, je objednatel oprávněn termín pro odstranění vad jednostranně určit s tím, že
se musí jednat o termín přiměřený zjištěné vadě.

Odst. 3
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamované vady, nebo pokud
zhotovitel odmítne oprávněně reklamovanou vadu odstranit, je objednatel oprávněn, po
písemném upozornění zhotovitele s poskytnutím přiměřené dodatečné lhůty, tyto vady
odstranit na vlastní náklad a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na
odstranění vad, a to do 14 dnů od písemného uplatnění náhrady vynaložených nákladů
objednatelem. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může
provádět pouze autorizovaná osoba a každý neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze
záruky, může objednatel reklamovanou vadu odstranit pouze prostřednictvím autorizované
osoby.

Odst. 4
Objednatel se zavazuje umožnit po dokončení a převzetí díla přístup do svých prostor za
účelem odstranění případných reklamačních závad.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

Odst. 1
V případě prodlení zhotovitele s termínem předání dokončeného díla dle čl. III odst. 2 této
Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny
díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

Odst. 2
V případě prodlení objednatele s termínem splatnosti faktury dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy o
dílo má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem.

                                                                                         Strana 5 (celkem 7)
Odst. 3
Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu dohodnutém v reklamačním protokolu,
případně určeném objednatelem dle čl. VIII. odst. 2 této Smlouvy o dílo, je pak povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i započatý,
kalendářní den prodlení.

Odst. 4
Sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení faktury na jejich zaplacení
příslušné smluvní straně. Smluvní pokuty sjednané v odst. 1 tohoto článku je možno
jednostranně odečíst z faktury zhotovitele na zaplacení díla.

Odst. 5
Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy o dílo nezaniká nárok příslušné smluvní strany
na náhradu škody.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odst. 1
Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy o dílo v případě
podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li na
majetek druhé smluvní strany podán insolvenční návrh nebo jakýkoliv způsob řešení úpadku
nebo hrozícího úpadku v insolvenčním řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odst.2
Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany objednatele se považuje prodlení o více
než jeden měsíc se zaplacením faktury dle článku V. této Smlouvy o dílo.

Odst. 3
Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje prodlení o více
než 15 dnů s termínem dokončení a předání díla dle článku III. této Smlouvy o dílo a dále
nedodržení podmínek sjednaných pro provedení díla v článku II. této Smlouvy o dílo.

Odst. 4
Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany objednatele z důvodů podstatného
porušení smlouvy zhotovitelem, pak má zhotovitel právo pouze na vyrovnání prací, které byly
provedeny zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou-li tyto práce dále bez
větších nákladů pro objednatele využitelné.

XI. PRÁVNÍ PŘEDPISY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Odst. 1
Tato Smlouva o dílo se řídí právem České republiky.

Odst. 2
Tato Smlouva o dílo je vypracována ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení
obdrží každá ze stran jedno vyhotovení. Případné změny této Smlouvy o dílo lze provádět
pouze písemně formou dodatků ke Smlouvě o dílo.

Odst. 3
Adresy pro doručování veškerých písemností dle této Smlouvy o dílo jsou uvedeny v úvodu
této Smlouvy. V případě nepřebírání pošty na výše uvedených adresách se písemnosti
považují za doručené třetím dnem od jejich uložení na poště.

                                                                                         Strana 6 (celkem 7)
Odst. 4
Dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů se
smluvní strany dohodly, že místně příslušný soud pro řešení sporů vyplývajících z této
smlouvy je Okresní soud v Ústí nad Orlicí, popřípadě Krajský soud v Hradci Králové.

Odst. 5
Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo je, nebo se stane neplatným či
nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy o dílo. V
takovém případě se strany této Smlouvy o dílo zavazují uzavřít do 20 pracovních dnů od
výzvy druhé ze stran této Smlouvy o dílo dodatek k této Smlouvě o dílo nahrazující
oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo, které je neplatné či nevynutitelné, platným a
vynutitelným ustanovením odpovídajícím účelu takto nahrazovaného ustanovení.

Odst. 6
Odpověď strany této Smlouvy o dílo, ve smyslu § 1 740 odst. 3 Občanského zákoníku, s
dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky
na uzavření této Smlouvy o dílo či jejího dodatku.

Odst. 7

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství,
ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Cenová nabídka zhotovitele, jež obsahuje ocenění
jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a bude zveřejněna
v anonymizované verzi.

Odst. 8
Smluvní strany po přečtení této Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
tato Smlouva o dílo byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a
svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č.
756/2020 ze dne 17.08.2020.

V České Třebové dne 16.9.2020              V Ústí nad Orlicí dne 16.09.2020

     …………………………                            …………………………
             objednatel                            zhotovitel

Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města        Martin Kašpar

                                           Strana 7 (celkem 7)