Textová podoba smlouvy Smlouva č. 16497431: Oprava krytu povrchu ulice U Podhorky v České Třebové

                        SMLOUVA O DÍLO

                čj. MUCT/7747/2021/RMI/PKR/SML/19

          uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
                                    (dále jen Občanský zákoník)

„Oprava krytu povrchu ulice U Podhorky v České
                          Třebové“

I. SMLUVNÍ STRANY                  Město Česká Třebová
                                   Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města
Objednatel                         Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Zastoupený                         465 500 111
Sídlo
Telefon                            002 78 653
Datová schránka                    CZ00278653
IČ                                 KB Česká Třebová
DIČ
Bankovní spojení                   Ing. Karel Švercl, vedoucí odboru RMI
Č. účtu
Odpovědný zástupce
ve věcech technických
a osoba oprávněná k převzetí díla

                                   Ing. Pavel Korger, stavební technik RMI

a                                  MADOS MT s.r.o.
                                   Ing. Ivo Muthsam, jednatelem
Zhotovitel                         Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupený
Sídlo                              25297899
                                   CZ25297899
Datová schránka                    Komerční banka
IČ
DIČ                                Ing. Jindřich Samek
Bankovní spojení
Č. účtu
Odpovědný zástupce
ve věcech technických
a osoba oprávněná k předání díla

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Odst. 1
Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze

                                                                                           Strana 1 (celkem 8)
dne 01.04.2017, čl. XII, odst. 1) přímé zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Oprava krytu povrchu ulice U Podhorky v České Třebové“.

Rozsah plnění předmětu díla je stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 3. 2021, která
je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1 a projektovou dokumentací č.z.
001/2021 Česká Třebová oprava krytu komunikace U Podhorky zpracovanou projekční kanceláří
PČDP s.r.o. Trstěnická 532, 570 01 Litomyšl, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a
tvoří její přílohu č. 2. Pro svůj velký rozsah není s touto Smlouvou o dílo pevně spojena.

Součástí plnění předmětu díla dle této Smlouvy o dílo, je i likvidace odpadů vzniklých realizací
předmětu díla dle této Smlouvy o dílo.

Odst. 2.
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající
v opravě povrchu vozovky ulice U Podhorky v České Třebové. Plnění předmětu díla se nachází
v ulici U Podhorky.
Stavební práce budou provedeny dle dohodnuté spoluúčasti na opravě ulice U Podhorky, která
sloužila jako objízdná trasa po dobu stavební akce „Rekonstrukce silnice III/31512 Česká
Třebová průtah přeložka vodovodu a dešťové kanalizace“ investora Správy a údržby silnic
Pardubického kraje. Správa údržba silnic Pardubického kraje se dohodla s vlastníkem
komunikace ulice U Podhorky městem Česká Třebová a správcem vodovodního řadu
Vodárenskou společností Česká Třebová na postupu prací při opravě povrchu komunikace
v ulici U Podhorky a rozsahu prací, kdy se město Česká Třebová a Vodárenská společnost Česká
Třebová bude spolupodílet na financování prací s opravou objízdné trasy. Tyto práce jsou
oceněny a rozděleny na jednotlivé účastníky v cenové nabídce od společnosti MADOS MT
s.r.o., která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy o dílo.
V rámci stavebních prací oceněných pro město Česká Třebová budou odstraněny poškozené
panely upraven podklad a následně bude povrch zakončen novou obrusnou vrstvou asfaltu.

Zhotovitel současně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
předmětu díla a že disponuje takovými oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou nezbytné k provedení předmětu díla.

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

Odst. 1
Práce na předmětu díla budou provedeny na p. p. č. 1521/1, p. p. č. 1521/6, p. p. č. 1515/5, p. p.
č. 1514/3, p. p. č. 1513/3, p. p. č. 1513/5, p. p. č. 1468/28, p. p. č. 1464/10 v katastrálním
území Česká Třebová.

Odst. 2
Termín zahájení plnění je stanoven nejdříve od 19. 4. 2021 a termín ukončení plnění je stanoven
nejpozději do 30. 05. 2021.

Odst. 3
Jestliže na jakékoliv smluvní straně dojde k prodlení s plněním jakýchkoliv závazků
vyplývajících z této Smlouvy o dílo vyšší mocí (např. živelná pohroma, nepříznivé klimatické
podmínky zabraňující dodržení předepsaných technologických postupů apod.), dohodnou se
smluvní strany písemně na úpravě doby plnění, a to úměrné dle trvání těchto okolností.

IV. CENA DÍLA

Odst. 1
Cena plnění předmětu díla dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 10. 3. 2021, která je nedílnou
součástí této Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah plnění předmětu
díla stanovený článkem II. této Smlouvy o dílo. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

                                                                                           Strana 2 (celkem 8)
Odst. 2
Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH                                        418 386,08 Kč
DPH v sazbě 21 %                                     87 861,08 Kč
Cena včetně DPH                                     506 247,16 Kč

             (Slovy: pětsetšesttisícdvěstěčtyřicetsedumkorunčeskýchšestnácthaléřů)

Odst. 3
Výše uvedená cena je platná po celou dobu plnění předmětu díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena
obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nutné k řádnému plnění předmětu díla.

Odst. 4
Cenu díla bude možné měnit pouze:

 a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou
      méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých
      odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle cenové nabídky, která je součástí
      přílohy č. 1 této Smlouvy o dílo,

 b) připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou
     víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
     nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících
     jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného
     objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen
     z položkového rozpočtu, bude provedeno dohodou smluvních stran s tím, že nesmí překročit
     aktuální jednotkové ceny dle Sborníku cen stavebních prací (URS a. s.),

 c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

Odst. 5
Rozsah méněprací a víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny
stanovené v odstavci 2 tohoto článku, budou vždy předem sjednány písemným Dodatkem k této
Smlouvě o dílo, vzestupně číslovaným.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odst. 1
Objednatel prohlašuje, že financování dodávek a prací, které jsou obsahem této Smlouvy o dílo,
je zajištěno.

Odst. 2
Dílo bude fakturováno 1x měsíčně po předložení a odsouhlasení soupisu provedených prací,
který bude předložen vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly
práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek bude v souladu s Cenovou nabídkou.
Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který
objednatel zhotoviteli sdělí.

Odst. 3
Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání a převzetí díla. Faktura za dílo bude splňovat
náležitosti daňového dokladu a bude mít splatnost 30 dnů. Fakturované plnění není
předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH,
sazbu a výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, který zdanitelné plnění v režimu přenesené
daňové povinnosti uskutečnil.

                                                                                           Strana 3 (celkem 8)
Odst. 4
V případě, že bude předmět plnění předán s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla a
zhotovitel vystaví fakturu, počne běžet lhůta splatnosti faktury až po úplném odstranění vad a
nedodělků nebránících užívání díla.
Objednatel může tuto fakturu zaplatit i před odstraněním vad a nedodělků nebránících užívání
díla, což ale nezakládá domněnku, že došlo k odstranění těchto vad či nedodělků nebránících
užívání díla. Toto musí být potvrzeno samostatným předávacím protokolem.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

Odst. 1
Předmět plnění je vlastnictvím objednatele.

Odst. 2
Zhotovitel zodpovídá za pořádek, bezpečnost a čistotu na protokolárně předaném staveništi a je
povinen odstranit na své náklady veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Nebezpečí
škody na díle a na věcech k jeho zhotovení pořízených včetně majetku objednatele, na kterém se
dílo provádí, nese zhotovitel od okamžiku protokolárního předání staveniště do okamžiku
protokolárního převzetí dokončeného díla objednatelem.

Odst. 3
Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které komukoliv vzniknou v souvislosti s jeho činností
při provádění díla dle této Smlouvy o dílo, a zavazuje se je nahradit. Zhotovitel zodpovídá za
bezpečnost všech osob pohybujících se v prostoru staveniště od doby protokolárního převzetí
staveniště zhotovitelem po celou dobu realizace díla až do doby protokolárního převzetí
dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. Zhotovitel je
povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, a to až do výše ceny sjednaného
díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

Odst. 4
Zhotovitel provede taková opatření, aby byl minimálně narušen provoz v ulicích, ve kterých
bude probíhat stavba.

Po dobu provádění bude zajištěn přístup majitelů přilehlých nemovitostí a IZS Pardubického
kraje.

Odst. 5
Objednatel je povinen v rámci součinnosti uvolnit zhotoviteli nezbytně nutné prostory pro
provedení plnění předmětu díla.

Odst. 6
Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou
kontrolu provádění plnění předmětu díla zhotovitelem.
Za tímto účelem mají zástupci objednatele kdykoliv umožněn přístup na staveniště.
Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v provádění díla požadovat, aby zhotovitel tyto
vady odstranil a prováděl dílo řádným způsobem.
Odstranění takto zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady v přiměřené lhůtě
určené zástupcem objednatele.
Zástupci objednatele jsou rovněž oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní
pracovníci zhotovitele dosažitelní a jsou-li zároveň ohroženy životy nebo zdraví pracovníků na
stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti s prováděním díla.
O všech skutečnostech uvedených v tomto článku Smlouvy o dílo bude vždy pořízen zápis do
stavebního deníku.

                                                                                           Strana 4 (celkem 8)
Odst. 7
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku stavby ke kontrole všech
těch částí díla, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní
dny před termínem konání kontroly.
Ke kontrole takových částí díla předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách,
jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty, této části díla se týkajících.
Pokud se objednatel, resp. jím jmenovaný pracovník, nedostaví ke kontrole, ačkoliv k tomu byl
zhotovitelem v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo vyzván, je zhotovitel oprávněn tyto
konstrukce zakrýt.
V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele k výše uvedené kontrole, je povinen dílo na výzvu
objednatele odkrýt a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím díla.

Odst. 8
Pokud bude objednatel požadovat odkrytí již zakrytého díla, je zhotovitel toto povinen provést.
Pokud bude po kontrole provedené objednatelem zjištěno, že taková část díla je bezvadná má
zhotovitel právo na úhradu nákladů spojených s odkrytím, popř. i posunutí termínů, pokud to na
ně bude mít vliv.
Pokud však bude kontrolou zjištěno, že zakryté dílo je vadné, je zhotovitel povinen vady
odstranit a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím díla.

Odst. 9
Pokud nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny materiály, výrobky, vybavení či jiné
náležitosti, které mají být při provádění díla použity, je zhotovitel povinen při provádění díla
použít pouze ty materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají takové vlastnosti, aby
po celou dobu existence díla byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární
bezpečnost a hygienické požadavky a další obvyklé vlastnosti.
K veškerým materiálům, výrobkům, vybavení či jiným náležitostem, použitým při provádění
díla, je zhotovitel povinen doložit aktuálně platné doklady, osvědčující možnost jejich použití
v EU, resp. v České republice.

Odst. 10
Veškeré škody, které budou způsobeny použitím materiálů, výrobků, vybavení či jiných
náležitostí neodpovídajících ustanovením této Smlouvy o dílo, včetně jejích příloh, musí
zhotovitel bezodkladně odstranit na vlastní náklady.

Odst. 11
Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě, včetně atestu pro EU,
resp. pro Českou republiku.
Veškeré materiály a výrobky, které budou použity v části stavby, kde bude docházet ke styku s
pitnou vodou, budou doloženy atestem Hlavního hygienika ČR.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Odst. 1
Zhotovitel protokolárně předá dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků.
Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

Odst. 2
V případě, že objednatel protokolárně převezme dokončené dílo s vadami a nedodělky
nebránícími užívání díla, zavazuje se zhotovitel tyto vady a nedodělky odstranit ve lhůtě do 14
pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.

Odst. 3
Splněním předmětu díla dle této Smlouvy o dílo, se rozumí úplné dokončení předmětu díla
splňujícího hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, vyklizení místa plnění a podepsání
protokolu o předání a převzetí předmětu díla, včetně příslušných dokladů, provozních řádů

                                                                                           Strana 5 (celkem 8)
technologických zařízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokumentace
skutečného provedení a odstranění všech případných vad a nedodělků.

Odst. 4
O předání provedeného předmětu díla zhotovitelem a převzetí provedeného předmětu díla
objednatelem sepíší smluvní strany této Smlouvy o dílo předávací protokol, který bude
obsahovat i případné výhrady objednatele.

Odst. 5
Současně s předmětem díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a
jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s předmětem díla či jeho
plněním.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

Odst. 1
Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovený předmět díla dle této Smlouvy o dílo záruku po
dobu 60 měsíců ode dne převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem. Doba záruky
se v případě uplatněné a uznané reklamace prodlužuje o počet dní, které uplynou od jejího
prokazatelného ohlášení a uznání zhotovitelem do jejího úplného odstranění.

Odst. 2
Zhotovitel se zavazuje objednatelem oprávněně reklamované vady díla bezplatně odstranit.
Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění záručních vad v průběhu záruční doby do 3
pracovních dnů po obdržení reklamace a v případě havárie do 24 hodin po obdržení reklamace a
ukončit je ve smluveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě, že se smluvní strany nedohodnou do 10 dnů od obdržení reklamace na termínu
odstranění vad, je objednatel oprávněn termín pro odstranění vad jednostranně určit s tím, že se
musí jednat o termín přiměřený zjištěné vadě.

Odst. 3
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamované vady, nebo pokud
zhotovitel odmítne oprávněně reklamovanou vadu odstranit, je objednatel oprávněn, po
písemném upozornění zhotovitele s poskytnutím přiměřené dodatečné lhůty, tyto vady odstranit
na vlastní náklad a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění
vad, a to do 14 dnů od písemného uplatnění náhrady vynaložených nákladů objednatelem.
V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze
autorizovaná osoba a každý neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, může
objednatel reklamovanou vadu odstranit pouze prostřednictvím autorizované osoby.

Odst. 4
Objednatel se zavazuje umožnit po dokončení a převzetí předmětu díla přístup do svých prostor
za účelem odstranění případných reklamačních závad.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

Odst. 1
V případě prodlení zhotovitele s termínem předání dokončeného díla dle čl. III odst. 2 této
Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny
díla vč. DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

Odst. 2
V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vad a nedodělků dle čl. VII. odst. 2 této
Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny
díla vč. DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

Odst. 3

                                                                                           Strana 6 (celkem 8)
V případě prodlení objednatele s termínem splatnosti faktury dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy o
dílo má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem.

Odst. 4
Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu dohodnutém v reklamačním protokolu,
případně určeném objednatelem dle čl. VIII. odst. 2 této Smlouvy o dílo, je pak povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla vč. DPH za každý, byť i započatý,
kalendářní den prodlení.

Odst. 5
Sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení faktury na jejich zaplacení
příslušné smluvní straně. Smluvní pokuty sjednané v odst. 1 tohoto článku je možno
jednostranně odečíst z faktury zhotovitele na zaplacení díla.

Odst. 6
Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy o dílo nezaniká nárok příslušné smluvní strany na
náhradu škody.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odst. 1
Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy o dílo v případě podstatného
porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li na majetek druhé
smluvní strany podán insolvenční návrh nebo jakýkoliv způsob řešení úpadku nebo hrozícího
úpadku v insolvenčním řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odst. 2
Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany objednatele se považuje prodlení o více než
jeden měsíc se zaplacením faktury dle článku V. této Smlouvy o dílo.

Odst. 3
Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje prodlení o více než
15 dnů s termínem dokončení a předání předmětu díla dle článku III. této Smlouvy o dílo a dále
nedodržení podmínek sjednaných pro provedení předmětu díla v článku II. této Smlouvy o dílo.

Odst. 4
Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany objednatele z důvodů podstatného
porušení smlouvy zhotovitelem, pak má zhotovitel právo pouze na vyrovnání prací, které byly
provedeny zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou-li tyto práce dále bez větších
nákladů pro objednatele využitelné.

XI. PRÁVNÍ PŘEDPISY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Odst. 1
Tato Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Ke kolizním ustanovením se nepřihlíží.

Odst. 2
Tato Smlouva o dílo je vypracována ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží
každá ze smluvních stran jedno vyhotovení. Případné změny této Smlouvy o dílo lze provádět
pouze písemně formou Dodatků k této Smlouvě o dílo, vzestupně číslovaných.

Odst. 3
Adresy pro doručování veškerých písemností dle této Smlouvy o dílo jsou uvedeny v úvodu této
Smlouvy o dílo. V případě nepřebírání pošty na výše uvedených adresách se písemnosti považují
za doručené třetím dnem od jejich uložení na poště. Tímto ustanovením není dotčeno právo
doručovat písemnosti prostřednictvím datových schránek.

                                                                                           Strana 7 (celkem 8)
Odst. 4
Dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů se smluvní
strany dohodly, že místně příslušný soud pro řešení sporů vyplývajících z této smlouvy je
Okresní soud v Ústí nad Orlicí, popřípadě Krajský soud v Hradci Králové.

Odst. 5
Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo je, nebo se stane neplatným či
nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy o dílo. V takovém
případě se strany této Smlouvy o dílo zavazují uzavřít do 20 pracovních dnů od výzvy druhé ze
stran této Smlouvy o dílo Dodatek k této Smlouvě o dílo, nahrazující oddělitelné ustanovení této
Smlouvy o dílo, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením
odpovídajícím účelu takto nahrazovaného ustanovení.

Odst. 6
Odpověď strany této Smlouvy o dílo, ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, s
dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na
uzavření této Smlouvy o dílo či jejího dodatku.

Odst. 7
Smluvní strany po přečtení této Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato
Smlouva o dílo byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné
vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Odst. 8
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva o dílo neobsahuje žádné obchodní tajemství,
ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).
Cenová nabídka zhotovitele, která obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za
obchodní tajemství a bude přiměřeně anonymizována. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 361/2020
ze dne 12. 4. 2021.

V České Třebové dne 23. 4. 2021  V České Třebové dne 23. 4. 2021

 …………………………                      …………………………
         objednatel                     zhotovitel

Mgr. Magdaléna Peterková           MADOS MT s.r.o.
                                    Ing. Ivo Muthsam
         starostka města
              v.r.                         jednatel
                                           v.r.

                                           Strana 8 (celkem 8)