WEBSERVER2
CORE8
1.2.0.1
2026-04-23 20:09
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Správa železniční dopravní cesty Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa osobních nádraží Praha
Ukrajinská 304
101 00 Praha 10
SMLOUVA O DÍLO Č.
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zn. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa osobních nádraží Praha
Ukrajinská 304
101 00 Praha 10
zastoupená: Lukášem Fořtem, ředitelem SON Praha
Zhotovitel: HALO.cz reklama s.r.o.
jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
sp.zn. C 218888
sídlem P. Bezruče 3388, 272 01 Kladno
IČO 02388090, DIČ CZ02388090
zastoupená: Martinem Kovaříkem, jednatelem, a Luborem Chvojkou,
bankovní spojení: ........................................
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávky na veřejnou zakázku s názvem
„Výměna loga ČD na nádražních budovách" (dále jen „veřejná zakázka"). Jednotlivá
ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné
zakázky.
Dílo
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež
zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání
Dokladů.
Předmět a účel díla
1. Předmětem díla je realizace a splnění účelu díla výše uvedené veřejné zakázky,
tedy odstranění loga ČD z nádražních budov šetrnou formou a instalace reklamní
fólie typu Oracal 751C - Blue 067 RAL 5010 s UV filtrem a 7 letou životností.
Plastická loga budou šetrně odstraněna bez úpravy nemovitosti a v případě zapojení
do energetické sítě bude napojení ukončeno v souladu s technickými normami.
2. Předmět díla musí být proveden v souladu s Obchodními podmínkami, které jsou
přílohou č.1 této smlouvy a dále v souladu s právními předpisy, normami CSN,
technickými normami - zejména TNŽ 73 6390, dle cenové nabídky zhotovitele a
všemi platnými veřejnoprávními povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státní
správy a správců infrastruktury. Požadovaný logotyp a barevnost upravují
dokumenty dostupné na http://www.szdc.cz/pro-media/materialv-ke-stazeni.html
a jsou pro zhotovitele závazné.
3. Zhotovitel touto smlouvou garantuje objednateli splnění předmětu výše uvedené
veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností.
4. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo dle podmínek této smlouvy řádně
a s odbornou péčí a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj
zhotoviteli cenu uvedenou v odstavci 3.1 této smlouvy. Za dokončené dílo k převzetí
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace sídlo: Dlážděná 1003/7, Prahai 11000
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 i č : 709
94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz 1/3
objednatelem se pokládá jen takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí
žádnou vadu či nedodělek.
Cena díla (bez DPH)
5. Celková cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí
188.888,- Kč bez DPH.
6. Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet Díla je uveden v Seznamu nádraží, který
je přílohou č. 2 této smlouvy.
7. Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění
díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení
díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována
cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na
provedení díla, včetně likvidace odpadu.
Místo a doba plnění
8. Místo plnění díla je popsáno v Seznamu nádraží, který tvoří přílohu č. 2 této
smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:
zahájení: dnem podpisu smlouvy o dílo
ukončení: do 30 dní od podpisu smlouvy o dílo za vhodných klimatických
podmínek
Platební podmínky
10. Zaplacení smluvní ceny díla dle čl. 3.1. této smlouvy provede objednatel úhradou
faktur, podle dále uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDPH“). V případě,
že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě a Obchodních
podmínkách, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s
placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu a doručit
ji objednateli na jeho kontaktní adresu.
11. Při splnění podmínek § 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady
se zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH.
12. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být
plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel
oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně
příslušnému správci daně zhotovitele.
13. Případné vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně a v souladu s příslušnými
ustanoveními Obchodních podmínek.
14. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Dnem
úhrady se rozumí den odepsání předmětné částky z účtu objednatele.
15. Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny
díla je provedení prací dle podmínek této smlouvy a fakturace provedených a
ověřených prací v souladu s touto smlouvou. Obě podmínky platí současně.
16. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:
Úhrada ceny díla bude prováděna po uplynutí běžného kalendářního měsíce na
základě daňového dokladu - faktury. Přílohou faktury bude oprávněným zástupcem
objednatele odsouhlasený originál soupisu provedených prací (předávací protokol).
17. Právo na zaplacení ceny díla nebo jeho části vzniká zhotoviteli řádným a včasným
splněním jeho závazku v souladu s touto smlouvou, na základě řádného předání a
převzetí provedeného díla nebo jeho části objednatelem, o čemž bude sepsán
předávací protokol. Pokud bude dílo nebo jeho část vykazovat drobné vady, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho části funkčně
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, nebrání tato
skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla, za předpokladu, že
objednatel dílo nebo jeho část s takovýmito vadami od zhotovitele převezme.
Objednatel však má v takovém případě právo pozdržet zaplacení části ceny díla až
do úplného odstranění všech vad, a to ve smyslu sjednaných Obchodních podmínek.
Záruční doba
18. Záruční doba je dle přílohy č. 1 této smlouvy - Obchodní podmínky s tím, že záruka
na vlastnosti použitých materiálů (fólie) činí 7 let.
2/3
Další ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému
provedení Díla.
2. Kontaktními osobami smluvních stran jsou
2.1. za Objednatele p. Ing. Jiří Nový, tel................. email: ..................
2.2. za Zhotovitele p. Ing. Martin Kovařík, tel. .............., email:
...................
Závěrečná ujednání
2. Podpis smlouvy je projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně všech příloh a
Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě mu byly před
podpisem této smlouvy k dispozici, že byl s jejich obsahem seznámen, a že jejich
obsah je pro něj bez výhrad závazný.
3. Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo uvedených v příloze
č. 1 této smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním
Obchodních či technických podmínek přednost.
4. Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje případnou pohledávku vzniklou z tohoto smluvního vztahu
nepostoupit a/nebo nedat do zástavy třetím subjektům bez předchozího písemného
souhlasu Objednatele
6. Zhotovitel prohlašuje, že
se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil,
• v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle
této smlouvy, přičemž si není vědom žádným překážek, které by mu bránily
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou.
6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž 3 vyhotovení obdrží
Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.
7. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a
Obchodních podmínek se řídí českým právním řádem.
8. Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
9. Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle
Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně
příslušnými.
10. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které
odsouhlasí a podepíší obě smluvní strany.
11. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem
k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo
jejich částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.
12. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy a případných dodatků (bez příloh,
identifikace osob, kontaktů a bankovního spojení) na webových stránkách
objednatele.
Přílohy
1. Obchodní podmínky pro SON
2. Seznam nádraží vč. rozpisu jednotlivých cen
3. Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele platný ke dni podpisu smlouvy
4. Závazná nabídka zhotovitele
V i ie W s _________ dne i . f a - dne
Halo.cz ...........©
P. Bezruce 38&v ...adno
sídlo. Koře.. ......
íotovitel |C: 023 88.. ......
tei .í 60T . . ............................69
3/3
, n 'S M L * rnr -7 TViKoh' * ’
Správa železniční dopravní cesty Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA 1
OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.
OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK
I .ÚVODNÍ USTANOVENÍ..................................................................................................................................................2
2 . NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO........................................................................................................ 3
3 . D ÍLO .................................................................................................................................................................................. 3
4 . CENA DÍLA...................................................................................................................................................................... 4
5 . ZMĚNA CENY D ÍL A .................................................................................................................................................... 4
6 . PLATEBNÍ PODM ÍNKY......................................................................................................................................... 5
7 . MÍSTO PLNĚNÍ.............................................................................................................................................................. 5
8 . DOBA PLNĚNÍ................................................................................................................................................................5
9 . PROVÁDĚNÍ D ÍL A ........................................................................................................................................................6
1 0 . ZKUŠEBNÍ PROVOZ................................................................................................................................................. 8
I I .PŘEPRAVA D ÍLA ............................................................................................................................................................. 9
1 2 .SUBDODAVATELÉ........................................................................................................................................................ 10
1 3 . PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ D ÍL A ................................................................................................................................ 10
1 4 . VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY................................................................................................11
1 5 . VADY PLNĚNÍ A ZÁRUK A.................................................................................................................................... 12
1 6 . UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ.........................................................................................................12
1 7 . PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ V A D ......................................................................................................................... 13
1 8 . POJIŠTĚNÍ................................................................................................................................................................... 14
1 9 . DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ.......................................................................................................................................14
2 0 .SANK CE........................................................................................................................................................................... 15
21 .OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE......................................................................................................... 15
2 2 .ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O D ÍL O .................................................................................................................. 16
2 3 .OSTATNÍ UJEDNÁNÍ................................................................................................................................................... 17
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace siaio: Dlážděná 1003/7, Praha 1 11000
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 1Č: 709
94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz 1/18
1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich
uvedený:
1.1.Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
1.2. ZoDPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
1.3. ZoÚ - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
1.4.SZ - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1.5.ZVZ - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.
1.6.Objednatel - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234,
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.
1.7. Zhotovitel - osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby,
které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně
Zhotovitele více než jedna osoba.
1.8. Smluvní strany - Objednatel a Zhotovitel.
1.9.Smluvní strana - Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
1.10. Nabídka - souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího
řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo.
1.11.Smlouva o dílo - smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje
na Obchodní podmínky.
1.12.Obchodní podmínky - tento text obchodních podmínek.
1.13. Předmět díla - věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem,
specifikovaná ve Smlouvě o dílo.
1.14. Související plnění - další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony),
která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného
provedení Předmětu díla.
1.15. Rozhodnutí Objednatele - veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které
pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá
Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel
jinak seznámil.
1.16. Rozhodnutí Zhotovitele - veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je
Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí
Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
1.17. Veřejnoprávní podklady - souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí
Zhotovitele.
1.18. Doklady - veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí
Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel
dle Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být
v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka,
není-li uvedeno jinak.
1.19. Dílo - souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem
splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
1.20. Cena díla - cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH).
1.21. Výzva k úhradě - daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud
2/18
Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH
povinen uhradit DPH.
1.22. Vícepráce - práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
1.23. Méněpráce - práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž
vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
1.24.0balový materiál - palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
1.25. Přejímací řízení - proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel
kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá.
1.26. Předávací protokol - listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části,
jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
1.27. Záruční doba - doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat
práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo;
Záruční doba činí 24 měsíců.
1.28. TÚDC - Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele.
2.NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO
2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní
stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv,
byť nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu.
3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud
navrhující Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou
Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě
s návrhem.
4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že
byla odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas,
kdyby její přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného
přijetí, ledaže navrhující Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou
Smluvní stranu, že považuje návrh za zaniklý.
5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo
tak, že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová.
6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu na
obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s
obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu;
to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze
Smluvních stran neipozděii bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle.
Smlouva o dílo uzavřena není.
7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě.
3. DÍLO
8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH,
bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo
jeho části DPH.
9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve
Smlouvě o dílo a zároveň
9.1.v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla,
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem
sjednaným ve Smlouvě o dílo,
3/18
H -------- 1---------- . , :..V v .n "“------------------------------------------------- ■. . nnu> '
9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o
dílo a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a
to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem
sjednaným ve Smlouvě o dílo,
9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
9.4. V souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN.
10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou,
musí Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se
jakost nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje
Smlouva o dílo. Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo
provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o
dílo i vzorku nebo předloze.
11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen
opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.
12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného
Rozhodnutí Zhotovitele třeba.
4. CENA DÍLA
13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností
vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.
14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není
dotčeno právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či
jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané
zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho
části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST
5 - Obchodních podmínek).
5. ZMĚNA CENY DÍLA
18. Změna ceny díla je možná pouze v případě
18.1. víceprací nebo méněprací,
18.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu
Objednatelem vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na
náklady Zhotovitele,
18.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
19. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu
jednotkovými cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.
20. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo
položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena
obvyklá.
21. V případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal
Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo,
mají-li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele,
postupují smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
22. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo.
4/18
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
23. Objednatel neposkytuje zálohy.
24. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
25. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode
dne převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do
30 dnů ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
26. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu
Objednatele.
27. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11
ZoÚ a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
28. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového
dokladu dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
29. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí
potvrzeného Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako
identifikace Objednatele nejméně následující údaje:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
30. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních
nejpozději 15 dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 25 Obchodních podmínek.
31. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne
doba stanovená v odstavci 25 Obchodních podmínek.
32. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena
v předchozím odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve
lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě.
33. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění
uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně
zhotovitele.
34. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli
Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla
poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 25 - 33
Obchodních podmínek se užijí obdobně.
35. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.
7. MÍSTO PLNĚNÍ
36. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo.
Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve
kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo
plnění do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel
povinen Dílo předat Objednateli v sídle Objednatele.
8.DOBA PLNĚNÍ
37. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření
Smlouvy o dílo.
38. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění
dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den
v době od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené
5/18
době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení
s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo
svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující pracovní den
v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
39. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy
bez zbytečného odkladu.
40. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech
informovat.
9.PROVÁDĚNÍ DÍLA
41. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k
provedení Díla potřeba.
42. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy
Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.
43. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se
realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy
stanovených povinností Zhotovitele.
44. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k
provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení
odborné péče.
45. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v
nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel
na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel
právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
46. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením
dle předchozího odstavce.
47. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného
příkazu a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla
vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
Harmonogram
48. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel
povinen jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o
dílo, nejpozději však do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo.
49. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny
vždy předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
50. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel
provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel
neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo.
51. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací,
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je
povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou
předmětné práce zakryty nebo znepřístupněny.
52. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD
nosiči bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
53. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je
Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na
6/18
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným
zakrytím Zhotovitel.
54. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření
jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo,
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo
příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené
s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
55. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
56. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
57. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících
funkci technického dozoru a autorského dozoru.
58. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má
právo přizvat na kontrolní den své subdodavatele podílející se v souladu se Smlouvou
o dílo a Obchodními podmínkami na provádění Díla.
59. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
60. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola
postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
61. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá
všem zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových
látek
62. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při
provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové
látky. Osoby Objednatele oprávněné k provádění této kontroly určí ředitel
organizační jednotky SŽDC opatřením. V podmínkách Ředitelství SŽDC vydá toto
opatření ředitel odboru personálního.
63. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s
povinností podrobit se kontrole prováděné Objednatelem.
64. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a
slinným testem na přítomnost návykových látek.
65. Kontrola bude prováděna dle části třetí body 3.2 - 3.5 a části čtvrté body 4.2 - 4.5
Pokynu generálního ředitele č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických
nápojů a užívání jiných návykových látek" č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1. 8.
2011.
66. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky,
emailem).
67. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
68. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat
ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a
provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.
69. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne
podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této
osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě
posouzení souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše
100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
70. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající
z Veřejnoprávních podkladů.
71. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen
nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě
případě vynaložení veškeré mrvená —i--
použité materiály a výrobky
72. zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel
učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést nápravu, pňčemž veškeré náklady s
tím spojené nese Zhotovitel.
73. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití
nezbytné podle Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů,
právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele
použitých materiálů jsou součástí Dokladů.
Částečné plnění
74. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné
plnění bylo výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné
plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
75. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo
méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li
Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
76. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
součinnost.
77. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani
žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení
Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí
poskytnout třetím osobám.
78. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li
pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší
míře plnit jejich závazky.
79. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat.
Bude-li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí
věty, je Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným
předstihem vyzvat a ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
80. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského
zákoníku.
81. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.
10.ZKUŠEBNÍ PROVOZ
82. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu
díla vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
83. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných
provozních a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a
množství stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními
podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
84. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
85. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní
předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
86. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady,
které bude Předmět díla vykazovat.
|bnichaádta?-í Praha
Zorává os°
87. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.
88. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady
bránící užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody
Smluvních stran, jinak o 24 hodin.
89. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.
11.PŘEPRAVA DÍLA
90. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání
Objednateli přepravováno.
91. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel
Předmět díla zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve
Smlouvě o dílo, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro
uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
92. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu
díla Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo
jiným zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný,
je Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 14 -
Obchodních podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu
a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového
materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na
vrácení Obalového materiálu.
93. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle
předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na
vratný Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny
Obalového materiálu.
94. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nej později do jednoho roku od převzetí Předmětu
díla Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový
materiál Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně
opotřebení. Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu
nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou
zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný
Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího
stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se
nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se
stává vlastnictvím Zhotovitele.
95. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to
Objednatel Zhotovitele požádá.
96. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je
Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán
Objednateli v době uvedené v odstavci 40 Obchodních podmínek.
97. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení
povinen provést Zhotovitel na své náklady.
98. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li
s ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li
Objednatel Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným
okolnostem. Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu,
má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu
díla, nemůže jej však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.
12.SUBDODAVATELÉ
99. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - subdodavatele.
Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
100. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla subdodavatele pouze, pokud
je subdodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo.
101. Zhotovitel se zavazuje, že subdodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající
Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
102. Zhotovitel se zavazuje, že subdodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla
v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.
103. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze s předchozím písemným
souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od
doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud
103.1. prostřednictvím původního subdodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení
prokazoval kvalifikaci a nový subdodavatel nebude mít stejnou či vyšší
kvalifikaci jako původní nahrazovaný subdodavatel nebo
103.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
13.PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
104. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla
Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.
105. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
105.1 .dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
105.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při
provádění Díla,
105.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
105.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
105.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
105.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
105.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací
a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak
znepřístupněné,
106. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní
předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich
úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
107. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o
dílo, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a
příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
'08. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení.
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení
přejímacího řízení). Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních
dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
9. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast
pokládá za nezbytnou.
). O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla,
pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad
pro zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu
zajistí Zhotovitel.
Předávací protokol obsahuje
111.1 .výslovný souhlas Objednatele s Dřp''—
111.2. datum převzetí Díla,
111.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
111.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
111.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li
dohodnuta),
111.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.
112. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je
prosté vad.
113. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně
dle ustanovení odstavců 172 - 186 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění
vad platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného
podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v
Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem.
114. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán
záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran.
Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel.
115. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných
vad. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady
Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady
způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění
nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele
k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně,
nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
116. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení
ukončeno.
117. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 137 - 146
Obchodních podmínek obdobně.
118. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má
Objednatel právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly
předvedeny jeho funkce.
119. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského
zákoníku se neužijí.
14.VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY
120. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
121. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá
Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo
jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.
122. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským
dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.
123. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 150 a 151 přiměřeně.
124. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem
oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla
předány zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud
nepředaných Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
125. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu
díla.
126. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen
Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a
dle jeho pokynů.
127. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.
15. VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA
128. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem
vyhovovat všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními
podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
129. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem
v Nabídce.
130. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud
k němu uplatňuje právo třetí osoba.
131. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si
po celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby
zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 158 - 160 Obchodních podmínek.
132. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední
části, je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního
provozu, je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení
zkušebního provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
133. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo
kdykoliv od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti
stanovené v odstavcích 158 - 160 Obchodních podmínek.
134. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo.
135. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí
škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel
nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze
Smlouvy o dílo.
136. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je
obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
137. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do
konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek,
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení
Předmětu díla nemělo dojít.
138. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími
osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo
pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.
16.UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ
139. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
140. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem,
preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez
zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady
nebo uvede, jak se vada projevuje.
141. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli
nejpozději v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu,
neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána
Zhotoviteli nejblíže následující pracovní den.
142. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
142.1.na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady,
pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo
dodání chybějící části Předmětu díla,
12/18
142.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
142.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
142.4.odstoupit od Smlouvy o dílo.
143. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla
nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo
nemůže-li Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
144. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 172 kombinovat, je-li to vzhledem
k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si
navzájem odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla
na tutéž část Předmětu díla).
145. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného
odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu
Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako
neopravitelná.
146. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu
poté, co jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby
opravou nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí
Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.
147. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti
s oznámením vad Zhotoviteli.
17.PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD
148. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen
neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované
vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel
povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
149. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30
dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem
v reklamaci jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
150. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce,
je Objednatel oprávněn
150.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou
osobou na účet Zhotovitele,
150.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
150.3.od Smlouvy o dílo odstoupit.
151. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
152. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady
oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady
Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v
souvislosti s odstraněním vady.
153. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění
vady.
154. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a
případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
155. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na
náklady Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
156. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o
dílo, než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 169 - 185 obdobně.
157. Ustanovení §1917 - 1924, §2099 - 2101, §2103 - 2117, §2165 - 2172, §2618 a §2629
Občanského zákoníku se neužijí.
13/18
18. POJIŠTĚNÍ
158. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel
je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
činnosti.
159. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím
osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.
160. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části nebo
odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále kdykoli
v průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl
Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto
změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
161. Zhotovitel se zavazuje, že všichni subdodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla,
budou nejméně po dobu provádění subdodávky pojištěni pro případ škody způsobené
subdodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1
pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně subdodávky.
162. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy
o dílo.
163. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.
19. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
164. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným
užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li
v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto
osob ve vztahu k Objednateli.
165. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního
vlastnictví (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při
provádění Díla, které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým
je oprávněn takové oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
165.1 .bezúplatně,
165.2. jako nevýhradní,
165.3. Z h le d isk a č a s o v é h o a ú z e m n íh o v ro zsah u n e o m e z e n é m ,
165.4. Z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke
všem známým způsobům užití,
165.5. bez množstevního omezení.
166. Objednatel není povinen oprávnění využít.
167. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout
nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
168. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla,
jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu
bezúplatně právo
168.1 .upravit či jinak změnit označení autora,
168.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
168.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla
souborného.
169. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní,
který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího
písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména
je nesmí poskytnout třetím osobám.
14/18
1
20.SANKCE
170. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení.
171. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen
uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
172. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až
do odstranění vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii,
je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
173. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem
vyplývající ze Smlouvy o dílo, byť by takové postoupení bylo neplatné či neúčinné, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nominální
hodnoty postoupené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni
účinnosti postoupení vůči postupníkovi.
174. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo,
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se
vztahuje smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
175. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní
pokutou utvrzený.
176. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
21.OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
177. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a
ztrátou a postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou
k provádění Díla.
178. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností
vyplývajících ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů,
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám,
je povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných
sankcí udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení
smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je
povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.
179. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození,
znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a
jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
180. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o
dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a
příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány
státní správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena
v souvislosti s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou
výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím
Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a
Objednatel na jejím užití trval.
181. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo,
Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných
ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle
na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době,
kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.
15/18
22.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO
182. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní
strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit.
183. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o
dílo již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní
strana Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li
porušení povinnosti ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné
označeno; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
184. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele
s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více
než 30 dní.
185. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též
185.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 14 - Obchodních
podmínek),
185.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako
povinnému,
185.3.ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
185.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho subdodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv
osoba, nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či
jiný prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody
v souvislosti s Dílem nebo jeho prováděním,
185.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
185.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo.
186. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní
strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li
na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
187. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní
straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže
volbu již sama změnit.
188. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o
dílo, může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající
Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí
druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.
189. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k
plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od
Smlouvy o dílo odstoupila.
190. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou
dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí,
nastávají účinky odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být
prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li
Smluvní strana od Smlouvy o dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou
lhůtu k plnění poskytla.
191. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen
ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele
význam, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění.
Odstoupil-li od nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn
odstoupit od splněné části Smlouvy o dílo, nemá-li částečně plnění pro Objednatele
význam.
192. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému
dílčímu plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do
budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele
význam.
193. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna
ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla,
přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode
dne odstoupení od Smlouvy o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a
Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní
stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm.
ustanovení o vadách Díla.
194. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.
23.OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Částečné plnění
195. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla,
provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno
jinak.
Postoupení, započtení
196. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem
vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo.
197. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky
za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
o dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
198. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i
nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé
v souvislosti se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či
nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost
199. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích,
které jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích,
které mu byly v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním jakkoliv
zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch,
které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně
přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou.
Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem,
nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani
v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen
zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy se takové
skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění
Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je
Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě
povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.
Poskytování informací
200. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje,
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně
Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních
předpisů.
Kontrola
201. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční
kontrolu strpět.
202. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel
povinen
202.1.strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků
Evropské unie,
17/18
202.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
202.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu
stanovenou pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.
Jazyk
203. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních
stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk
ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní
strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici
kvalifikovaný tlumočník.
Forma, označení času
204. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní
strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby
Smluvní strany.
205. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba
počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo
rok, není-li uvedeno jinak.
Reference
206. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou
činnost pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
Salvatorní klauzule
207. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních
podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a
smyslu ustanovení nahrazovaného.
Příloha č.2 - strana 1 H alo.cz reklam a s.r.o.
Nádraží Logo O b la st Plošina Přelep loga Su nd á ní loga Nabídnutá cena
Benešov u Prahv Benešovská oblast ano ano ano . ....... .
Beroun je Kladenská oblast ano . ....... .
Beroun Závodí je Kladenská oblast ano ano ano . ....... .
Brandýs nad Labem je Kladenská oblast ano . ....... .
Čachovice je Mlado Boleslavská oblast ano ano ano . ....... .
Čáslav je Benešovská oblast ano ano ano . ....... .
Čelákovice je Kladenská oblast ano ano ano . ....... .
Čerčanv je Benešovská oblast ano ano . ....... .
Český Brod je Benešovská oblast ano ano . ....... .
Dobřichovice je Kladenská oblast ano . ....... .
Dřísy je Mlado Boleslavská oblast ano ano . ....... .
Hořovice je Kladenská oblast ano ano . ....... .
Chvatěrubv je Kladenská oblast ano . ....... .
Kladno Hlavní nádraží není foto Kladenská oblast ano ano . ....... .
Kolín Benešovská oblast ano ano . ....... .
Kostomlatv nad Labem je Mlado Boleslavská oblast ano ano . ....... .
KraluDV nad Vltavou je Kladenská oblast ano . ....... .
Kropáčova Vrutice je Mlado Boleslavská oblast ano ano . ....... .
Kutná Hora hl. vlajka Benešovská oblast ano ano . ....... .
Libčice nad Vltavou je Kladenská oblast ano . ....... .
Libice nad Cidlinou je Mlado Boleslavská oblast ano . ....... .
Lysá nad Labem je Mlado Boleslavská oblast ano . ....... .
Milovice je Mlado Boleslavská oblast ano . ....... .
Mladá Boleslav město je Mlado Boleslavská oblast ano . ....... .
MokroDSV je ano . ....... .
Neratovice je Kladenská oblast ano . ....... .
Noutonice je Kladenská oblast ano . ....... .
Nučice je Kladenská oblast ano . ....... .
Nvmburk hl. je Mlado Boleslavská oblast ano . ....... .
Pečk^ je Benešovská oblast ano . ....... .
Poděbrady je Mlado Boleslavská oblast ano . ....... .
Poříčanv je Benešovská oblast ano . ....... .
Praha Běchovice je Kladenská oblast ano . ....... .
Praha Braník je Kladenská oblast ano . ....... .
Praha Čakovice je Kladenská oblast ano . ....... .
Praha Deivice je Kladenská oblast ano . ....... .
Praha Holešovice je Kladenská oblast ano . ....... .
Praha Horní Počernice je Kladenská oblast ano . ....... .
Praha Libeň je Kladenská oblast ano . ....... .
Praha Smíchov je Kladenská oblast ano . ....... .
Praha Uhříněves je Kladenská oblast ano . ....... .
Praha Vršovice je Kladenská oblast ano . ....... .
Praha Zličín je Kladenská oblast ano . ....... .
Příbram je Kladenská oblast ano . ....... .
Rudná u Prahv je Kladenská oblast ano . ....... .
Řevnice je Kladenská oblast ano . ....... .
Sadská je Mlado Boleslavská oblast ano . ....... .
Senohrabv je Kladenská oblast ano . ....... .
Stará Boleslav je Mlado Boleslavská oblast ano . ....... .
Strančice je Kladenská oblast ano . ....... .
Středoklukv je Kladenská oblast ano . ....... .
Uhlířské Janovice je Benešovská oblast ano . ....... .
Velim je Benešovská oblast ano . ....... .
Velký Osek je Mlado Boleslavská oblast ano . ....... .
Vlašim je Benešovská oblast ano . ....... .
Vrané nad Vltavou je Kladenská oblast ano . ....... .
je
je
Celková cena bez DPH |................. .