Textová podoba smlouvy Smlouva č. 8626103: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 767/2019-SŽDC-GŘ-O8 úprava termínu

                        Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

                                 Generální ředitelství
                                 Dlážděná 1003/7
                                 110 00 PRAHA 1

                                Dodatek č. 1

             ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 1. 2019

                     číslo Smlouvy o dílo Objednatele 767/2019-SŽDC-GŘ-O8

                                                                                Smluvní strany:

Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel:  zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
             A 48384
             Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
             IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234
             Zastoupen: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem
             (dále jen „Objednatel“)

                                                   a
             KPMG Česká republika s.r.o.

             zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. C 326
             Praha 8, Pobřežní 64/1a, PSČ 186 00
             IČO: 005 53 115, DIČ: CZ699001996
             Bankovní spojení: XXX
             Číslo účtu: XXX
             Zastoupen: Petrem Bučíkem, jednatelem
             (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají

tento dodatek č. 1, č.j. 15642/2019-SŽDC-GŘ-O8 (dále jen „Dodatek“) jako dohodu o změně Smlouvy
o dílo, číslo Smlouvy o dílo Objednatele: 767/2019-SŽDC-GŘ-O8, uzavřené smluvními stranami dne
31. 1. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace                                              Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
www.szdc.cz                                                                                      IČ: 709 94 234  DIČ: CZ 709 94 234

                                                                                                                                         1/3
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s článkem 8.7. Smlouvy o dílo.

1.2. S ohledem na rozsah předávané relevantní dokumentace, který značně předčil původní
     představy Objednatele a Zhotovitele a s tím související déle trvající nezbytnou součinnost ze
     strany Objednatele při předávání podkladů došlo k podstatnému prodloužení fáze I. časového
     harmonogramu, a to o 3 týdny. S ohledem na větší objem relevantních dokumentů je zapotřebí
     prodloužit rovněž fázi IV. časového harmonogramu, a to o 1 týden.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. V návaznosti na výše uvedené se tímto Dodatkem ruší čl. 4.3. Smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto
novým zněním:
4.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy o dílo.
2.2. V návaznosti na výše uvedené se tímto Dodatkem ruší čl. 4.4. Smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto
novým zněním:
4.4. Časový harmonogram dílčích fází předmětu díla:

         4.4.1. Fáze I. 1. – 5. týden od účinnosti Smlouvy o dílo
         4.4.2. Fáze II. 5. – 7. týden od účinnosti Smlouvy o dílo
         4.4.3. Fáze III. 7. – 8. týden od účinnosti Smlouvy o dílo
         4.4.4. Fáze IV. 8. – 11. týden od účinnosti Smlouvy o dílo
         4.4.5. Fáze V. 11. – 12. týden od účinnosti Smlouvy o dílo

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2)
vyhotovení a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz
toho k němu připojují svoje podpisy.

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu
uzavření tohoto Dodatku.

3.5. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel.
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není

                                                            2/3
žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy,
která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku,
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být
v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

3.7. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku
toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana
odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím
ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku,
které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku,
nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či
jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty
se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou
identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství
považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je
vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

3.8. Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů,
které jsou uvedeny v tomto Dodatku v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.9. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek
uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od
okamžiku uzavření.

V Praze, dne 26. 3. 2019            V Praze, dne 29. 3. 2019

Bc. Jiří Svoboda, MBA v. r.         Petr Bučík v. r.
_____________________________       _____________________________
Za Objednatele                      Za Zhotovitele
Bc. Jiří Svoboda, MBA,              Petr Bučík
generální ředitel                   jednatel

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne …………………………….

                               3/3