Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ID Smlouvy: ………….……....
Účinnost: ….…….…..…….
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
č. SML/140/2019
uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák.)
Příkazce: I. SMLUVNÍ STRANY
Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno, Brno - město
zastoupené starostkou MČ Brno - Královo Pole Ing. Karin Karasovou na
základě čl. 13 odst. 2 a 3 vyhlášky Statutárního města Brna č. 20/2001
v platném znění
zástupce ve věcech technických:
IČ: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
ho tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní
Číslo účtu
Tel: 541 588 274
(dále jen Příkazce)
Příkazník: Jaroslav Lukeš
se sídlem Kroftova 1601/33, Brno 616 00
IČO: 47942282
Není plátce DPH
Bankov
Číslo ú
(dále jen Příkazník)
II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je závazek Příkazníka pro Příkazce jeho jménem a na jeho
účet obstarávat činnost koordinátora BOZP nad realizací Stavby „Polyfunkční dům
Štefánikova 30, Brno“ realizované na základě smlouvy o dílo mezi Příkazcem jako
objednatelem, dále jen Stavba, dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících platných právních
předpisů, v rozsahu sjednaném touto smlouvou, dále jen „Smlouva“. Příkazce se
zavazuje Příkazníkovi za obstarání příkazu uhradit odměnu.
2. Činnost Příkazníka bude při realizaci stavby zaměřena zejména na dosažení
vzájemného souladu a požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci
Stavby mezi jednotlivými účastníky výstavby a činností k dosažení minimalizaci
rizik na staveništi, jakož i při užívání hotové stavby.
3. Příkazník je povinen zejména:
• vypracovat a průběžně aktualizovat plán BOZP;
• při obstarání koordinace BOZP spolupracovat s oblastním inspektorátem práce,
včetně ohlášení zahájení stavebních prací;
• uplatňovat všeobecné zásady prevence rizik a požadavků na zajištění BOZP
při technických a organizačních řešeních při přípravě i realizaci Stavby, na
základě kterých se provádí pracovní činnosti, které se budou vykonávat
současně nebo budou na sebe navazovat;
• provádět kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví u zhotovitelů stavebních
prací z hlediska dodržování obecně závazných právních předpisů, stavebně-
technické dokumentace a smlouvy o dílo k předmětné stavbě průběžně, min.
však 1x až 2x v týdnu na Stavbě;
• zúčastňovat se kontrolních dnů cca 1x za dva týdny a do zápisu zapisovat
zjištěné skutečnosti,
• upozorňovat zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na
BOZP zjištěné na staveništi a vyžadovat sjednání nápravy; k tomu je oprávněn
navrhovat přiměřená opatření a písemně je zaznamenává,
• oznamovat průběžně Příkazci případy nedostatků BOZP, nebyla-li
zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
• koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání
opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné
návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním
úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
• dávat podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučovat technická řešení
nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických
postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a
časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou
bezprostředně navazovat;
• vést příslušnou dokumentaci, (plán BOZP na staveništi, inspekční deník
koordinátora, měsíční písemné hlášení, databáze závad, informace o rizicích
pro zhotovitele, zprávy o činnosti koordinátora, zápisy z kontrolních dnů,
aktualizace plánu BOZP aj.)
4. Příkazník bude vykonávat i další činnosti Smlouvou nespecifikované, ale
s předmětem Smlouvy související a k řádnému provádění příkazu nezbytné činnosti,
a to dle pokynů a s vědomím Příkazce.
III. PLNÁ MOC
Příkazce toto Smlouvou zmocňuje Příkazníka, aby obstaral shora uvedené činnosti
v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě. V případě potřeby vyhotoví Příkazce
pro Příkazníka písemnou plnou moc.
Příkazní smlouva č. SML/140/2019
2/6
IV. ČAS PLNĚNÍ
1. Činnost koordinátora BOZP bude Příkazníkem obstarávána po celkovou dobu
realizace Stavby. Doba realizace Stavby se předpokládá v délce 27 měsíců
s předpokládaným zahájením v září 2019.
2. Činnost koordinátora BOZP bude Příkazníkem obstaráván po celkovou dobu
realizace Stavby. Doba realizace Stavby se předpokládá v délce 27 měsíců
s předpokládaným zahájením v září 2019.
3. Činnost koordinátora BOZP bude ukončena protokolárním předáním Stavby
zhotovitelem Stavby, odstraněním zařízení staveniště, odstraněním vad vyplývajících
z předávacího protokolu díla, pokud se vyskytnou; podle toho, která z těchto
skutečností nastane později.
V. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA
1. Odměna je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:
celkem 162 000 Kč,
slovy: jednostošedesátdvatisíce korun českých.
2. Příkazník není plátce DPH. Pro případ, že se v průběhu trvání Smlouvy stane
plátcem DPH, má se za to, že cena je vč. DPH.
3. Sjednaná cena je koncipována s ohledem na dozorované Stavby, přičemž doba
realizace BOZP s ohledem na předpokládanou dobu provádění díla je pouze
orientační. Změna výše sjednané ceny za obstarání BOZP je možná až v případě
podstatné změny rozsahu prováděné Stavby a doby jejího provádění.
VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Příkazce neposkytuje platby ani zálohy před obstaráním záležitosti dle této Smlouvy
ani na úhradu hotových nákladů.
2. Cenu za činnost koordinátora BOZP dle čl. V smlouvy je Příkazník oprávněn
fakturovat Příkazci po vykonání kontrolní prohlídky stavebního úřadu stanovené ve
stavebním povolení:
a) po odstranění stávající stavby částku ve výši 40 500 Kč,
b) po dokončení 1. PP domu částku ve výši 40 500 Kč,
c) po provedení všech vodorovných a svislých nosných a obvodových
konstrukcí domu částku ve výši 40 500 Kč,
d) poslední fakturu ve výši 40 500 Kč je Příkazník oprávněn vystavit až po
ukončení posledního úkonu dle čl. IV. odst. 3. Smlouvy.
3. Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od jejich doručení Příkazci, přičemž dnem
úhrady se rozumí odepsání částky z bankovního účtu Příkazce. Při prodlení Příkazce
s úhradou faktury náleží Příkazníkovi zákonný úrok z prodlení.
4. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb.,
Příkazní smlouva č. SML/140/2019
3/6
o účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura tyto náležitosti splňovat nebude,
je Příkazce oprávněn vrátit fakturu do doby lhůty splatnosti Příkazníkovi k doplnění,
přičemž lhůta splatnosti ceny počne běžet až doručením opraveného daňového
dokladu Příkazci. Příkazník pak Příkazci odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti
tím vzniklou.
5. Příkazce nepřijímá elektronické daňové doklady.
VII. VÝCHOZÍ PODKLADY
1. Příkazník potvrzuje podpisem této Smlouvy, že převzal od Příkazce projektovou
dokumentaci zpracovanou společností BOOS plan, a. s., Horova 3121/68, 616 00
Brno, IČO: 63481898, z 07/2018.
2. Příkazce předá Příkazníkovi smlouvu o dílo na akci „Polyfunkční dům Štefánikova
30, Brno“, a to neprodleně po jejím uzavření.
VIII. POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA
1. Příkazník je povinen plnit Příkazci při obstarání předmětu Smlouvy poctivě a pečlivě
podle svých schopností.
2. Příkazník se může se odchýlit od pokynů Příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu
Příkazce a Příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O takovém postupu je však
Příkazník povinen Příkazce informovat dodatečně v nejbližším termínu, nejpozději
však do 3 pracovních dnů.
3. Veškeré údaje a informace získané v souvislosti s obstaráváním příkazu, bude
Příkazník považovat za důvěrné a zachová je v tajnosti. Zavazuje se, že tyto údaje
či informace nebude dále rozšiřovat, s výjimkou případů, kdy je jejich využití
nezbytné nebo užitečné za účelem splnění této Smlouvy. Tato povinnost Příkazníka
se vztahuje i na dobu po ukončení obstarání příkazu.
IX. POVINNOSTI PŘÍKAZCE
Příkazce je povinen informovat Příkazníka o všech skutečnostech a okolnostech
důležitých pro zajištění smluveného předmětu plnění včetně předání všech podkladů
a dokladů.
X. VÝPOVĚĎ SMLOUVY
Každá ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět bez udání důvodů na základě
písemné výpovědi. Výpovědní lhůta vyprší ke konci měsíce a začíná běžet od prvého dne
měsíce následujícího po jejím doručení druhé straně. O povinnostech Příkazníka v případě
výpovědi smlouvy platí ustanovení § 2442 Občanského zákoníku.
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Veškerou korespondenci spojenou s výkonem koordinátora BOZP si budou účastníci
smlouvy zasílat pouze na adresy uvedené v záhlaví smlouvy.
Příkazní smlouva č. SML/140/2019
4/6
2. Uvedená Příkazní smlouva byla vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž 2 výtisky náleží
Příkazci a 1 výtisk Příkazníkovi.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy.
4. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této
Smlouvy:
• za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany
Příkazce považován návrh schválený příslušným orgánem Příkazce;
• návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
• dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu
zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním
dokumentu označeném jako dodatek;
• mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech
smluvních podmínkách bez odchylek;
• faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou
či zrušením Smlouvy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti
registrací smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv dle ujednání
účastníků registraci smlouvy zajišťuje Příkazce.
7. Právní poměry touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisy
souvisejícími.
8. Příkazník bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání
veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou, se nepovažuje poskytnutí
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství
(§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů).
9. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této
smlouvy na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
10. Rozhodnutí o výběru Příkazníka a schválení smlouvy na základě svěřené působnosti
zadavatele dle Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválené na 10. schůzi
konané dne 10.04.2019 usnesením č. 19R10/16 ve znění pozdějších změn je v této
věci svěřeno Odboru majetkovému ÚMČ Brno – Královo Pole.
11. O výběru Příkazníka na základě nabídek dodavatelů stanovených Komisí majetkovou
dle hodnotících kritérií určených schválenými zadávací podmínkami veřejné zakázky
bylo rozhodnuto a smlouva byla v souladu s předloženou nabídkou Příkazníka
schválena dne 02.09.2019.
ROZHODČÍ DOLOŽKA
V případě, že mezi Příkazníkem a Příkazcem vznikne jakýkoli majetkový spor z této
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří
Příkazní smlouva č. SML/140/2019
5/6
dohodou odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo
k rozhodci. V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto
jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu
České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z
jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce
rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory
pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na
adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/ 69, PSČ 639 00. Písemná forma
žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující
nepochybnou identifikaci odesílatele, v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou
adresu: podatelna(a ,sdruzemrozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu.
Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však
bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna
rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně
však 1.500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč. K odměně
rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení
patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek
účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za
dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000
Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit
pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího
nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která
se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.
V Brně dne: f O. 09. 2019 V Brně dne: S-
Za Příkazce: Příkazník :
Jaroslav
starost a MČ Brno - Královo Pole
kazní smlouva č. SML/140/2019
6/6
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ID Smlouvy: ………….……....
Účinnost: ….…….…..…….
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
č. SML/140/2019
uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák.)
Příkazce: I. SMLUVNÍ STRANY
Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno, Brno - město
zastoupené starostkou MČ Brno - Královo Pole Ing. Karin Karasovou na
základě čl. 13 odst. 2 a 3 vyhlášky Statutárního města Brna č. 20/2001
v platném znění
zástupce ve věcech technických:
IČ: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
ho tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní
Číslo účtu
Tel: 541 588 274
(dále jen Příkazce)
Příkazník: Jaroslav Lukeš
se sídlem Kroftova 1601/33, Brno 616 00
IČO: 47942282
Není plátce DPH
Bankov
Číslo ú
(dále jen Příkazník)
II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je závazek Příkazníka pro Příkazce jeho jménem a na jeho
účet obstarávat činnost koordinátora BOZP nad realizací Stavby „Polyfunkční dům
Štefánikova 30, Brno“ realizované na základě smlouvy o dílo mezi Příkazcem jako
objednatelem, dále jen Stavba, dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících platných právních
předpisů, v rozsahu sjednaném touto smlouvou, dále jen „Smlouva“. Příkazce se
zavazuje Příkazníkovi za obstarání příkazu uhradit odměnu.
2. Činnost Příkazníka bude při realizaci stavby zaměřena zejména na dosažení
vzájemného souladu a požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci
Stavby mezi jednotlivými účastníky výstavby a činností k dosažení minimalizaci
rizik na staveništi, jakož i při užívání hotové stavby.
3. Příkazník je povinen zejména:
• vypracovat a průběžně aktualizovat plán BOZP;
• při obstarání koordinace BOZP spolupracovat s oblastním inspektorátem práce,
včetně ohlášení zahájení stavebních prací;
• uplatňovat všeobecné zásady prevence rizik a požadavků na zajištění BOZP
při technických a organizačních řešeních při přípravě i realizaci Stavby, na
základě kterých se provádí pracovní činnosti, které se budou vykonávat
současně nebo budou na sebe navazovat;
• provádět kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví u zhotovitelů stavebních
prací z hlediska dodržování obecně závazných právních předpisů, stavebně-
technické dokumentace a smlouvy o dílo k předmětné stavbě průběžně, min.
však 1x až 2x v týdnu na Stavbě;
• zúčastňovat se kontrolních dnů cca 1x za dva týdny a do zápisu zapisovat
zjištěné skutečnosti,
• upozorňovat zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na
BOZP zjištěné na staveništi a vyžadovat sjednání nápravy; k tomu je oprávněn
navrhovat přiměřená opatření a písemně je zaznamenává,
• oznamovat průběžně Příkazci případy nedostatků BOZP, nebyla-li
zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
• koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání
opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné
návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním
úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
• dávat podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučovat technická řešení
nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických
postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a
časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou
bezprostředně navazovat;
• vést příslušnou dokumentaci, (plán BOZP na staveništi, inspekční deník
koordinátora, měsíční písemné hlášení, databáze závad, informace o rizicích
pro zhotovitele, zprávy o činnosti koordinátora, zápisy z kontrolních dnů,
aktualizace plánu BOZP aj.)
4. Příkazník bude vykonávat i další činnosti Smlouvou nespecifikované, ale
s předmětem Smlouvy související a k řádnému provádění příkazu nezbytné činnosti,
a to dle pokynů a s vědomím Příkazce.
III. PLNÁ MOC
Příkazce toto Smlouvou zmocňuje Příkazníka, aby obstaral shora uvedené činnosti
v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě. V případě potřeby vyhotoví Příkazce
pro Příkazníka písemnou plnou moc.
Příkazní smlouva č. SML/140/2019
2/6
IV. ČAS PLNĚNÍ
1. Činnost koordinátora BOZP bude Příkazníkem obstarávána po celkovou dobu
realizace Stavby. Doba realizace Stavby se předpokládá v délce 27 měsíců
s předpokládaným zahájením v září 2019.
2. Činnost koordinátora BOZP bude Příkazníkem obstaráván po celkovou dobu
realizace Stavby. Doba realizace Stavby se předpokládá v délce 27 měsíců
s předpokládaným zahájením v září 2019.
3. Činnost koordinátora BOZP bude ukončena protokolárním předáním Stavby
zhotovitelem Stavby, odstraněním zařízení staveniště, odstraněním vad vyplývajících
z předávacího protokolu díla, pokud se vyskytnou; podle toho, která z těchto
skutečností nastane později.
V. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA
1. Odměna je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:
celkem 162 000 Kč,
slovy: jednostošedesátdvatisíce korun českých.
2. Příkazník není plátce DPH. Pro případ, že se v průběhu trvání Smlouvy stane
plátcem DPH, má se za to, že cena je vč. DPH.
3. Sjednaná cena je koncipována s ohledem na dozorované Stavby, přičemž doba
realizace BOZP s ohledem na předpokládanou dobu provádění díla je pouze
orientační. Změna výše sjednané ceny za obstarání BOZP je možná až v případě
podstatné změny rozsahu prováděné Stavby a doby jejího provádění.
VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Příkazce neposkytuje platby ani zálohy před obstaráním záležitosti dle této Smlouvy
ani na úhradu hotových nákladů.
2. Cenu za činnost koordinátora BOZP dle čl. V smlouvy je Příkazník oprávněn
fakturovat Příkazci po vykonání kontrolní prohlídky stavebního úřadu stanovené ve
stavebním povolení:
a) po odstranění stávající stavby částku ve výši 40 500 Kč,
b) po dokončení 1. PP domu částku ve výši 40 500 Kč,
c) po provedení všech vodorovných a svislých nosných a obvodových
konstrukcí domu částku ve výši 40 500 Kč,
d) poslední fakturu ve výši 40 500 Kč je Příkazník oprávněn vystavit až po
ukončení posledního úkonu dle čl. IV. odst. 3. Smlouvy.
3. Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od jejich doručení Příkazci, přičemž dnem
úhrady se rozumí odepsání částky z bankovního účtu Příkazce. Při prodlení Příkazce
s úhradou faktury náleží Příkazníkovi zákonný úrok z prodlení.
4. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb.,
Příkazní smlouva č. SML/140/2019
3/6
o účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura tyto náležitosti splňovat nebude,
je Příkazce oprávněn vrátit fakturu do doby lhůty splatnosti Příkazníkovi k doplnění,
přičemž lhůta splatnosti ceny počne běžet až doručením opraveného daňového
dokladu Příkazci. Příkazník pak Příkazci odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti
tím vzniklou.
5. Příkazce nepřijímá elektronické daňové doklady.
VII. VÝCHOZÍ PODKLADY
1. Příkazník potvrzuje podpisem této Smlouvy, že převzal od Příkazce projektovou
dokumentaci zpracovanou společností BOOS plan, a. s., Horova 3121/68, 616 00
Brno, IČO: 63481898, z 07/2018.
2. Příkazce předá Příkazníkovi smlouvu o dílo na akci „Polyfunkční dům Štefánikova
30, Brno“, a to neprodleně po jejím uzavření.
VIII. POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA
1. Příkazník je povinen plnit Příkazci při obstarání předmětu Smlouvy poctivě a pečlivě
podle svých schopností.
2. Příkazník se může se odchýlit od pokynů Příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu
Příkazce a Příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O takovém postupu je však
Příkazník povinen Příkazce informovat dodatečně v nejbližším termínu, nejpozději
však do 3 pracovních dnů.
3. Veškeré údaje a informace získané v souvislosti s obstaráváním příkazu, bude
Příkazník považovat za důvěrné a zachová je v tajnosti. Zavazuje se, že tyto údaje
či informace nebude dále rozšiřovat, s výjimkou případů, kdy je jejich využití
nezbytné nebo užitečné za účelem splnění této Smlouvy. Tato povinnost Příkazníka
se vztahuje i na dobu po ukončení obstarání příkazu.
IX. POVINNOSTI PŘÍKAZCE
Příkazce je povinen informovat Příkazníka o všech skutečnostech a okolnostech
důležitých pro zajištění smluveného předmětu plnění včetně předání všech podkladů
a dokladů.
X. VÝPOVĚĎ SMLOUVY
Každá ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět bez udání důvodů na základě
písemné výpovědi. Výpovědní lhůta vyprší ke konci měsíce a začíná běžet od prvého dne
měsíce následujícího po jejím doručení druhé straně. O povinnostech Příkazníka v případě
výpovědi smlouvy platí ustanovení § 2442 Občanského zákoníku.
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Veškerou korespondenci spojenou s výkonem koordinátora BOZP si budou účastníci
smlouvy zasílat pouze na adresy uvedené v záhlaví smlouvy.
Příkazní smlouva č. SML/140/2019
4/6
2. Uvedená Příkazní smlouva byla vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž 2 výtisky náleží
Příkazci a 1 výtisk Příkazníkovi.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy.
4. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této
Smlouvy:
• za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany
Příkazce považován návrh schválený příslušným orgánem Příkazce;
• návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
• dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu
zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním
dokumentu označeném jako dodatek;
• mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech
smluvních podmínkách bez odchylek;
• faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou
či zrušením Smlouvy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti
registrací smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv dle ujednání
účastníků registraci smlouvy zajišťuje Příkazce.
7. Právní poměry touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisy
souvisejícími.
8. Příkazník bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání
veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou, se nepovažuje poskytnutí
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství
(§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů).
9. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této
smlouvy na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
10. Rozhodnutí o výběru Příkazníka a schválení smlouvy na základě svěřené působnosti
zadavatele dle Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválené na 10. schůzi
konané dne 10.04.2019 usnesením č. 19R10/16 ve znění pozdějších změn je v této
věci svěřeno Odboru majetkovému ÚMČ Brno – Královo Pole.
11. O výběru Příkazníka na základě nabídek dodavatelů stanovených Komisí majetkovou
dle hodnotících kritérií určených schválenými zadávací podmínkami veřejné zakázky
bylo rozhodnuto a smlouva byla v souladu s předloženou nabídkou Příkazníka
schválena dne 02.09.2019.
ROZHODČÍ DOLOŽKA
V případě, že mezi Příkazníkem a Příkazcem vznikne jakýkoli majetkový spor z této
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří
Příkazní smlouva č. SML/140/2019
5/6
dohodou odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo
k rozhodci. V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto
jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu
České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z
jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce
rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory
pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na
adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/ 69, PSČ 639 00. Písemná forma
žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující
nepochybnou identifikaci odesílatele, v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou
adresu: podatelna(a ,sdruzemrozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu.
Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však
bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna
rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně
však 1.500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč. K odměně
rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení
patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek
účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za
dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000
Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit
pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího
nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která
se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.
V Brně dne: f O. 09. 2019 V Brně dne: S-
Za Příkazce: Příkazník :
Jaroslav
starost a MČ Brno - Královo Pole
kazní smlouva č. SML/140/2019
6/6