Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 1820/2018
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“)
I.
Smluvní strany
1. Česká republika – Městský soud v Praze
se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu
IČO: 00215660
DIČ: CZ00215660 - není plátce DPH
bankovní spojení:
č. ú.:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
2. Ing. arch. Jiří Jarkovský
se sídlem Odboje 2269, 412 01 Litoměřice
Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku:
Živnostenský rejstřík, MÚ Litoměřice č.j. 0062168/12/OŽÚ/Lna
IČO: 40205321
DIČ:
bankovní spojení:
č. ú.:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1820/2018 ze dne 28. 8. 2018 (dále jen „Dodatek“):
II.
V čl. III. Předmět Smlouvy, odst. 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5, smlouvy o dílo č. 1820/2018 ze dne 28. 8. 2018,
se tímto Dodatkem snižuje o méněpráce (na základě odsouhlaseného změnového listu), tj. práce
které byly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na služby, a které jsou
uvedeny ve Změnovém listu v příloze tohoto Dodatku.
III.
V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. 1820/2018 ze dne 28. 8. 2018, se tímto Dodatkem odstavec 1
mění takto:
„1. Celková cena Díla je stanovena, jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná na
základě nabídky ceny Zhotovitele, ve výši
77 500,- Kč bez DPH (slovy: sedmdesát sedm tisíc pět set)
16 275,- Kč DPH 21% (slovy: šestnáct tisíc dvě stě sedmdesát pět)
93 775,- Kč s DPH (slovy: devadesát tři tisíce sedm set sedmdesát pět)"
1
IV.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech a ujednáních se Smlouva o dílo č. 1820/2018 ze dne 28. 8. 2018 nemění.
2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v
rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje Dodatek dle
předmětného zákona uveřejnit.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží jeden (1) výtisk.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné
vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními
podpisy.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v
Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
V.
Seznam příloh
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
č. 1 - Způsob výpočtu jednotkových cen (upravený v souladu se Změnovým listem)
č. 2 - Změnový list
Objednatel Zhotovitel
V Praze dne V Litoměřicích dne
………………………………… …………………………………
JUDr. Libor Vávra Ing. arch. Jiří Jarkovský
předseda Městského soudu v Praze
2
SMLOUVA O DÍLO č. 1820/2018 DODATEK č. 1 Příloha č. 1
Způsob výpočtu jednotkových cen
Název cena v Kč bez DPH DPH21%vKč cena v Kč včetně DPH
Zhotovení dokumentace pro provedení 58 000,00 12 180,00 70 180,00
stavby ("DPS'') 7 000,00 1 470,00 8 470,00
Dokumentace pro zadání veřejné 6 000,00 1 260,00 7 260,00
zakázky ("DZVZ'') a úkony při výběru 1 050,00 6 050,00
zhotovitele stavby s 000,00 315,00 1 815,00
16 275,00 93 775,00
Výkon autorského dozoru (,,AD ") 1 500,00
77 500,00
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti
a och.rany zdraví při práci ("BOZP'')
Výkon inženýrské činnosti včetně úkonů
po dokončetú stavby ("IČ'')
C E L KE M cena uvedená ve
smlouvě o dílo
SMLOUVA O DÍLO č.1820/2018
Akce "MS Praha- dokumentace oprav, Hybemská- PD,AD,IČ,BOZP"
Změnový list č. 1 - Realizace jedné části dUa
Investor realizoval z projektové dokumentace oprav část oprava a repase oken, část podhledy a
podlahy bude realizovat Obvodní soud pro Prahu 5 - budoucí vlastník obj. 1006/18 Praha 1
Z tohoto důvodu je ze smluvnl ceny odečteno ( méněpráce ) 23 595 Kč včetně DPH.
Název cena v Kč DPH 21% v cena v Kč
bez DPH včetně DPH
Kč
Dokumentace pro zadání veřejné 7 000,00 1 470,00 8 470,00
zakázky (..DZVZ") a úkony při
výběru zhotovitele stavby
Výkon autorského dozoru (.AD") 6 000,00 1 260,00 7 260,00
5 000,00 1 050,00 6 050,00
Výkon funkce koordinátora 1 500,00 1 815,00
bezpečnosti a ochrany zdraví při 315 ,0 0
práci ("BOZP")
Výkon inženýrské činnosti včetně
úkonů po dokončení stavby
(" IČ")
CELKEM Odpočet
19 500,00 4 095,00 23 595,00
Zhotovitel:
Objednatel:
Městský soud v Praze
TOl