Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy Objednatele: E650-S-4174/2019
číslo smlouvy Zhotovitele: 127PEDA-EDIKT2019
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená XXXX
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
Zhotovitel: PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.
vedoucí společník, společnosti „PEDASTA – EDIKT“
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 32955
8. května 19/5, 410 02 Lovosice
IČO 01717243, DIČ CZ01717243
bankovní spojení: XXXX
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Žižkova 922, 410 02 Lovosice
EDIKT a.s.
společník společnosti „PEDASTA- EDIKT“
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl B, vložka 904
Rudolfovská 641/95, 370 01 České Budějovice
IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328
bankovní spojení: XXXX
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Oprava staničních kolejí č113 a 115 v ŽST Lovosice“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku
veřejných zakázek: 65019191 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy
tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
Dílo Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež
1.1. zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů.
1.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají
předmětného Díla a jejich součástí, i pokud k nim dojde během provádění Díla a budou
1.3. objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.
Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejich přílohách mu byly
předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je
seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
Předmět díla
2.1. Předmětem díla je „Oprava staničních kolejí č113 a 115 v ŽST Lovosice“.
2.2. Předmět díla musí být proveden v souladu s následujícími dokumenty:
1/4
a) Výzva k podání nabídky (č. j. 35095/2019-SŽDC-OŘ UNL-NPI) a Zadávací dokumentace
v rozsahu:
1. Technická zpráva + její přílohy
2. Formulář pro sestavení nabídky
3. Položkový rozpočet
4. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
5. Čestné prohlášení o splnění ekonomické kvalifikace
6. Čestné prohlášení k registru smluv
7. Návrh smlouvy o dílo
8. Obchodní podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem
9. Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem
10. Analýza pracovních rizik v obvodu OŘ Ústí nad Labem
11. Opatření OŘ Ústí nad Labem k předpisu SŽDC Bp1
b) Nabídka zhotovitele ze dne 22. 10. 2019, která byla vybrána na základě Rozhodnutí
zadavatele o výběru dodavatele vydaného pod č. j. 38057/2019-SŽDC-OŘ UNL-NPI ze
dne 29. 10. 2019.
Cena díla (bez DPH)
3.1. Cena díla činí 21 633 648,63 Kč bez DPH.
3.2. Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet Díla je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
Místo a doba plnění
4.1. Místem plnění je žst. Lovosice.
4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.
4.3. Předpokládaný termín výluky: 04. 11. 2019 – 20N – 23. 11. 2019.
4.4. Zhotovitel je povinen ukončit provádění díla (včetně předání DSPS) nejpozději 30. 06.
2020.
Záruční doba
5.1. Záruční doba je stanovena Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah
(popř. záruční dobou uvedené v Nabídce zhotovitele). Technické kvalitativní podmínky
staveb drah jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz a zhotovitel prohlašuje, že se s jejich
zněním před podpisem této smlouvy seznámil a že v souladu s ust. § 1751 občanského
zákoníku tvoří část obsahu smlouvy.
Poddodavatelé
6.1. Na provedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v Nabídce zhotovitele.
Další ujednání
7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
7.2. Kontaktními osobami smluvních stran jsou
7.2.1. za Objednatele
a) ve věcech smluvních:
XXXX
(mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)
b) ve věcech technických:
XXXX
XXXX
XXXX
c) ve věcech technického dozoru objednatele:
XXXX
d) ve věcech geodetického dozoru objednatele:
XXXX
7.2.2. za Zhotovitele
a) ve věcech smluvních: XXXX
b) ve věcech technických: XXXX
2/4
c) ve věcech realizace: XXX
7.3. d) ekolog: XXXX
7.4. e) osoba pověřená kontrolou v oblasti BOZP a PO:
7.5.
7.6. XXXX
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv
7.7. podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle
Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po
druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla
nebo vzniknout mohla.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě,
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu
v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení
písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány.
Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat
znaky obchodního tajemství.
Osoby uzavírající tuto smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udělen na dobu neurčitou.
Závěrečná ujednání
8.1. Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad
Labem (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou součástí Zadávací dokumentace v čl.
2.2. Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek
přednost.
8.2. Zhotovitel prohlašuje, že
8.2.1. se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil,
8.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této
smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou.
8.3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
8.4. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních
podmínek se řídí českým právním řádem.
8.5. Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským
zákoníkem a dalšími právními předpisy.
8.6. Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
8.7. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.
8.8. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani
povinnosti Smluvním stranám nevznikají.
3/4
8.9. Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním
8.10. Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu
s takovými zvláštními podmínkami.
Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
Přílohy
1. oceněný položkový rozpočet
V Ústí nad Labem dne 01. 11. 2019 V Lovosicích dne 30. 10. 2019
_________________________________ ________________________________
Objednatel Zhotovitel
XXXX XXXX
___________________________________
Zhotovitel
XXXX
Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne ………………………
4/4
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 466371
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: 99906b62-e436-48c5-a814-cd8fdccbd875
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.11.2019 09:15:00