Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ID smlouvy: …………..
Účinnost: .………….
SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE,
ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽBÁCH
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák.)
Číslo smlouvy objednatele: SML/210/2019
1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/ 1, 602 00 Brno, Brno
- Královo Pole
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo
Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
o tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní
číslo účtu:
Zástupce v ch:
e-mail:
datová s
(dále jen Objednatel)
Zhotovitel: PP Ateliér s.r.o.
se sídlem: Křížová 2597/5, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Pavel Paděra
IČ: 08196443
DIČ: CZ08196443
Bankovní s
Číslo účtu:
e-mail:
datová schránka: xhd54x8
Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, sp. zn. C 314589
(dále jen Zhotovitel)
2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLA A PŘÍKAZU
2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady a na
své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek
Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení a dále závazek
Zhotovitele k obstarání záležitosti Objednatele za odměnu.
2.2. Předmětem díla je Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení akce „ZŠ
Staňkova 14, Brno – Rekonstrukce střechy a krovu, včetně zateplení“ (dále jen Stavba), a
projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude současně sloužit jako součást
zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr zhotovitele Stavby v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a prováděcími právními
předpisy, a zajištění dokumentů souvisejících s prováděním Stavby. Součástí díla je zpracování
návrhů na vysvětlení zadávací dokumentace, týkající se projektové dokumentace v průběhu
zadávacího řízení veřejné zakázky pro výběr zhotovitele Stavby dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.
2.3. Předmětem příkazu je zajištění stavebního povolení pro Stavbu bez doložky právní moci (bude-li
ho třeba) včetně veškeré inženýrské činnosti nutné k jeho vydání v rozsahu sjednaném touto
Smlouvou, dále také jako Příkaz.
3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
3.1. Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla:
3.1.1. Součástí projektové dokumentace bude rovněž:
zaměření střechy
zaměření průběhu inženýrských sítí kolem objektu
statický posudek včetně návrhu sanace trhlin v nosném zdivu a ve stropní
konstrukci budovy
posouzení stavu krovu a výměna poškozených částí krovu
výměna střešní krytiny za novou krytinu, včetně pojistné fólie
přeložení vnitřních dešťových žlabů z prostoru půdy do dešťových svodů
na fasádu, zachytávání dešťové vody z uliční části střechy do retenční
nádrže, návrh umístění retenční nádrže
zateplení půdy
oprava komínů
výměna hromosvodu
opatření proti holubům
požárně bezpečnostní řešení
aktuální výpočet PENB
oprava nárožní věže s hodinami
repase, příp. repliky štukatérských prvků (ozdobné vázy)
výměna klempířských a zámečnických prvků
další související stavební činnosti
3.1.2. Projektová dokumentace pro stavební řízení musí být zpracována v tištěné podobě (6
paré, z nichž 2 vyhotovení budou použity pro příslušné správní řízení) a v elektronické
podobě ve formátu doc (docx), xls (xlsx), pdf a dwg (CD - 1 ks). Zhotovení všech
projektových dokumentací pro Stavbu musí být v souladu s touto Smlouvou, s pokyny
Objednatele, technickými normami a právními předpisy.
3.1.3. Obě projektové dokumentace musí být zpracovány zejména podle:
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
Příloha č. 8 a 13;
požadavků zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.
3.1.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby pak musí splňovat rovněž požadavky
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcích předpisů a dále takové podrobnosti, aby bylo možné
2
zpracovat položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet, který bude zpracován dle
ceníku stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni a bude obsahovat veškeré
náklady na provedení Stavby s částí této cenové soustavy vymezující popis a
podmínky použití příslušných položek soupisu prací. Musí být zpracována v tištěné
podobě (6 paré) a v jednotné elektronické podobě ve formátu doc (docx), xls (xlsx),
pdf a dwg (CD - 1 ks).
3.1.5. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci pro
provádění stavby musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických
vlastností a druhu požadovaných stavebních prací, dodávek, a služeb potřebných
k provádění Stavby a dále, je-li to možné, vymezení parametrů vyjadřující požadavky
na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být v rámci realizaci
Stavby naplněny údaje na technické vlastnosti celé Stavby, včetně uvedení požadavků
na jakost jakož i stanovení konkrétních norem a technických dokumentů dle ust. § 197
zák č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, odkazy na štítky tam, kde je to
vhodné.
3.1.6. Ostatní práce
Výkaz výměr (v xls) pro projektovou dokumetaci pro provádění stavby:
bude zpracován položkově v souladu se zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zejména dle
ustanovení § 89 a násl., a prováděcími právními předpisy, zejména
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr,
oceněný soupis prací bude zpracován dle rozpočtové soustavy RTS (1
x vyhotovený v tištěné a 1x v elektronické podobě v jednotném
elektronickém formátu) a bude podepsaný a opatřený razítkem.
3.1.7. Zpracování návrhu vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky na
výběr zhotovitele Stavby za podmínek sjednaných touto smlouvou. Rozsah povinnosti
je dán platnou právní úpravou
3.2. Smluvní strany si sjednaly rozsah Příkazu (bude-li ze strany stavebního úřadu vyžadováno):
Zajištění veškeré inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání stavebního povolení pro Stavbu,
tj.:
3.2.1. Projednání projektové dokumentace pro stavební řízení s orgány státní správy a
dalšími subjekty, podání žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný stavební
úřad.
3.2.2. Vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů ke stavebnímu řízení.
3.2.3. Zajištění vydání stavebního povolení.
3.3. Na ÚMČ budou prováděny pracovní schůzky – výrobní výbory dle aktuální potřeby, kde bude
konzultováno technické řešení. Vedením výrobních výborů je pověřen Zhotovitel, který zároveň
pořizuje z výrobního výboru zápis, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání
pracovního výboru všem zúčastněným.
4. TERMÍNY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA, PLNĚNÍ PŘÍKAZU
4.1. Zahájení prací na provádění díla a plnění Příkazu započne dnem podpisu Smlouvy, není-li dále
stanoveno jinak.
4.2. Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli:
4.2.1. projektová dokumentace pro stavební řízení v termínu do 60 dnů od podpisu
příkazní smlouvy
3
4.2.2. projektová dokumentace pro provádění stavby v termínu do 40 dnů od vyřízení
4.2.3. stavebního povolení.
Objednatel očekává zajištění inženýrské činnosti včetně zajištění SP do 1 roku
od termínu pro provedení PD pro stavební povolení dle čl. 4, odst. 4.2.1. smlouvy.
4.3. Návrh vysvětlení zadávací dokumentace týkající se zpracované projektové dokumentace pro
provádění stavby. Zhotovitel zpracovává průběžně v průběhu zadávacího řízení pro výběr
zhotovitele Stavby dle potřeby tak, že Zhotovitel zpracuje a elektronicky doručí vysvětlení
nejpozději do 1 pracovního dne před uplynutím zákonné lhůty dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek.
5. CENA
5.1. Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle čl. 2. a 3. Smlouvy je sjednána na základě
vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve výši:
5.1.1. Cena za projektovou dokumentaci pro stavební řízení odstavce 2.2. Smlouvy činí
5.1.2. 192 750 Kč bez DPH.
5.1.3. Cena za inženýrskou činnost (vč. vyřízení stavebního povolení) dle odstavce 2.3.
5.1.4. Smlouvy činí 45 000 Kč bez DPH.
Cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle odstavce 2.2. Smlouvy
činí 62 800 Kč bez DPH.
Cena za úkony v rámci vysvětlení zadávací dokumentace dle odst. 2.2. Smlouvy činí
8 000 Kč bez DPH.
Celková cena za plnění: 308 550 Kč bez DPH
(slovy: třistaosmtisícpětsetpadesát korun českých)
K ceně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů.
Pro případ, že povolení pro uvedenou Stavbu nebude třeba, vzniká Zhotoviteli nárok na odměnu
ve výši 70% ze sjednané odměny za inženýrskou činnost, tj. 31 500 Kč bez DPH. Zhotovitel
nezodpovídá za to, že povolení nebylo vydáno z důvodů jiných, než vyplývá z povinností
Zhotovitele, vyplývající z této Smlouvy.
5.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady
související s výkonem veškerých činností dle čl. 2 a 3 Smlouvy (s výjimkou správních poplatků)
a zisk Zhotovitele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle čl. 2. a 3. Smlouvy, dále
očekávaný vývoj cen po dobu plnění Smlouvy.
5.3. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání Smlouvy.
5.4. Dohodnutou cenu je možno překročit jen za těchto podmínek:
Pokud dojde k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla resp.
inženýrské činnosti na základě požadavků Objednatele a změn výchozích podmínek pro
zhotovení díla resp. pro inženýrskou činnost, které nebylo možno v době uzavření
Smlouvy předpokládat a které znamenají pro Zhotovitele nezanedbatelné úsilí pro
provedení Stavby,
a současně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Objednatel neposkytuje platby před předáním ucelených částí díla resp. územního souhlasu,
stavebního povolení a souvisejících dokladů ani zálohy k úhradě hotových výdajů.
4
6.2. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po předání jednotlivé
projektové dokumentace.
6.3. Cenu za inženýrskou činnost uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po
předání stavebního povolení bez doložky právní moci a ostatních dokumentů, respektive po té,
co bude zjištěno, že stavební povolení není třeba.
6.4. Cenu za vysvětlení zadávací dokumentace uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury
vystavené po ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby dle § 51
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
6.5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 14 dnů ode dne jejich doručení
Objednateli.
6.6. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené
v § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6.7. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
6.8. Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený
v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn
odepřít a není tak v prodlení. Povinnost uhradit cenu je splněna odepsáním částky z účtu
Objednatele.
7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a provádět inženýrskou činnost s náležitou odbornou péčí a
to tak, aby dílo mohlo být použito k účelu dle čl. 2, odst. 2.2. této Smlouvy a Stavba byla
zahájena v předpokládaném termínu, přičemž je zejména povinen:
7.1.1. Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla a zajišťování inženýrské
činnosti dle občanského zákoníku; za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy vyžádanou
Objednatelem;
7.1.2. Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby pod jeho
odborným vedením; poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pověřit prováděním díla
nebo jeho části jen se souhlasem Objednatele, odpovídá pak za výběr tohoto
poddodavatele a pokud souhlas bude dán, je povinen informovat Objednatele o rozsahu
díla, který poddodavatel prováděl. Zhotovitel využije pro plnění dle této smlouvy
odborně způsobilé osoby:
7.1.3. Od počátku přípravy projektových dokumentací je povinen Zhotovitel dbát na
maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby a v
7.1.4. projektové dokumentaci pro provádění Stavby je povinen navrhnout dle svých
7.1.5. odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, jež
zaručí, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter)
byla Stavba při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude
kolaudována, zaručena její mechanická pevnost a stabilita;
Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za
následek vznik škody;
Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést nebo inženýrskou činnost zajistit za
podmínek závazně plynoucích z obecně závazných právních předpisů, nebo
požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště
dohodnutých touto Smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny,
uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů;
5
7.1.6. Zastavit projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy včetně provádění inženýrské
činnosti a okamžitě o tom vyrozumět Objednatele, pokud zjistí, že Stavba je technicky
či jinak, s ohledem na zadání Objednatele uvedené shora, neproveditelná, a projednat s
ním neprodleně další postup;
7.1.7. Průběžně informovat Objednatele o plnění činností dle této Smlouvy a bez zbytečného
odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za Objednatele při vyřizování
záležitostí spojených s plněním této Smlouvy;
7.1.8. S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o nich
mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na
základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla, provádění
inženýrské činnosti, jakož i v průběhu přípravy a provádění Stavby a jejího uvádění do
provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami,
jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu,
popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby;
7.1.9. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a
obdobně zavázat i svoje poddodavatele;
7.1.10. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své činnosti
dle této Smlouvy (zejména projektové dokumentace) jiné osobě než Objednateli, vyjma
dokumentace potřebné pro vyjádření dotčených orgánů a zajištění povolení stavby;
7.1.11. Zhotovitel je při obstarání územního rozhodnutí nebo souhlasu a stavebního povolení
povinen činit úkony pro jejich zajištění v dostatečném předstihu tak, aby byly zajištěny
v předpokládaných termínech dle čl. 4, avšak neodpovídá za prodlení způsobené
okolnostmi, které nebylo možné předvídat.
7.2. Objednatel je povinen:
7.2.1. předat Zhotoviteli včas věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud z
jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat Zhotovitel;
7.2.2. umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností stanovených
touto Smlouvou;
7.2.3. zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků Objednatele se Zhotovitelem.
7.3. Objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc, která je zapotřebí pro zajištění bodu 3.2, tj.
inženýrské činnosti za účelem obstarání stavebního povolení. Zhotovitel se zavazuje, že plnou
moc použije pouze pro splnění předmětu této Smlouvy.
8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE
8.1. Předání a převzetí každé projektové dokumentace včetně dokladů dle čl. 3.2. Smlouvy
(díla), stavebního povolení a dalších dokladů dle 3.2. Smlouvy bude provedeno na základě
písemného Předávacího protokolu, který bude potvrzen zástupci obou smluvních stran.
Předávací protokol bude vyhotoven i v případě dílčího předání díla. Místem předání díla je
ÚMČ Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno. Protokol se vyhotovuje ve 2
stejnopisech, po jednom pro každou stranu.
8.2. Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je splněna, je-li předáno včas, ve stavu
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je schopno užívání k účelu, ke
kterému bylo vyhotoveno. Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít.
8.3. Povinnost Zhotovitele předat příslušné rozhodnutí stavebního úřadu územní souhlas (čl. 3 odst.
3.2 Smlouvy) je splněna, je-li rozhodnutí předáno Objednateli spolu s doklady zajištěnými
v souvislosti s jeho zajištěním ve lhůtě obvyklé.
6
8.4. Povinnost zpracování vysvětlení zadávací dokumentace je splněna, je-li řádně a včas
zpracována a zaslána elektronicky na e-mail kontaktní osoby organizátora veřejné zakázky a
nebude-li Objednatelem sdělen, tak na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví smlouvy.
9. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
9.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že každá projektová dokumentace včetně souvisejících
dokladů bude mít v době jejich předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené
obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti
dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. Zhotovitel dále
odpovídá za to, že je dílo kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel
odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady, které se
projeví po předání díla, odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení
pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení,
které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a objektivním skutečnostem s
přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky,
ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření
předmětu Smlouvy o dílo na provedení stavby (tj. rozšíření provedených prací či poskytnutých
služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož
Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací).
9.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto
Smlouvou či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání
nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku
vadného provedení díla.
9.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení
díla v délce 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části.
Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že daná projektová dokumentace bude respektovat
zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu.
Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou
Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady. O tuto
dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.
9.4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla daná projektová dokumentace
v době předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu
s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní
Zhotovitel vadu do 10 dnů od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně vytknout u
Zhotovitele nejpozději do konce záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady v uvedených
lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně
způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.
9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů,
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou
lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil
pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně
upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval.
9.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností
vyplývajících z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem a to včetně
odpovědnosti za škodu, která Objednateli vznikne při výběru zhotovitele Stavby v zadávacím
řízení veřejné zakázky v důsledku vady projektové dokumentace a při provádění Stavby
v důsledku vady projektové dokumentace dle ust. § 2629 a 2630 Občanského zákoníku.
Promlčecí doba u práva na náhradu škody neskončí dříve, než uplyne záruční doba Stavby dle
smlouvy o dílo mezi Objednatelem jako objednatelem Stavby a zhotovitelem Stavby, nejpozději
však za 15 let.
7
9.7. Zhotovitel odpovídá i za škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s užitím předmětu
plnění dle této smlouvy nebo které Zhotovitel způsobil Objednateli jinak.
10. AUTORSKÁ PRÁVA K PROJEKTOVÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI
10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem a veškerými mezinárodními
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.
10.2. Smluvní strany se dohodly, že použití obou projektových dokumentací a další dokumentaci
zpracované pro účel této Smlouvy včetně vysvětlení zadávací dokumentace se řídí následujícími
pravidly:
10.2.1. originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a
zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je Stavba, pro kterou byly připraveny, provedena
či nikoli. Objednatel je oprávněn si ponechat řádně autorizované kopie projektové
dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických
zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.
10.2.2. plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel není oprávněn
použít bez výslovného souhlasu Zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro
kterou byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle této Smlouvy;
10.2.3. předkládání či rozšiřování obou projektových dokumentací uvedených v čl. 2.2. této
Smlouvy v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby včetně zákonného
zveřejnění zadávací dokumentace, jejíž je projektová dokumentace pro provádění stavby
součástí, pro následné opravy a úpravy Stavby a v souvislosti s nimi nebo jeho části
nebude považováno za porušení autorských práv Zhotovitele.
10.3. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (dále jen „licence“)
v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní
licence oprávněn obě projektové dokumentace a související dokumentaci využívat v souvislosti
s realizací uvedené Stavby a následným jejím nepodstatným opravám a úpravám, použít je jako
podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace; pro výběr zhotovitele Stavby v rámci
zadávacího řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů; poskytnout podlicenci k užití obou projektových dokumentací vždy v souvislosti se
Stavbou apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva
k autorskému dílu. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské
nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.
11. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ
11.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla či jeho části je Objednatel oprávněn uplatnit u
Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení (bez DPH).
11.2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním rozhodnutím stavebního úřadu a souvisejících
dokladů je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové
ceny díla za každý den prodlení (bez DPH).
11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla či jeho části v termínu dle čl. 9 odst. 9.4. této
Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za
každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
11.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den
prodlení.
8
11.5. V případě nesplnění povinnosti k podání vysvětlení k zadávací dokumentaci dle čl. II odst. 2.2
Smlouvy k projektové dokumentaci ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou, je Objednatel
oprávněn uplatnit po Zhotoviteli smluvní pokutu 1.000 Kč za každé porušení.
11.6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná
smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.
11.7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si
výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
11.8. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského úrok z prodlení v zákonné výši.
Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na
náklady již určené, pak na úroky z prodlení.
12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
12.1. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této Smlouvy
druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem následujícím po
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
12.2. Podstatným porušením této Smlouvy se považuje:
Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené;
prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla či jeho části resp
s prováděním příkazu delším než 10 dnů, s výjimkou případu, kdy prodlení
Zhotovitel nezavinil.
12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě úpadku Zhotovitele ve smyslu §
3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění a v případě, že se Zhotovitel
stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.
12.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem, ačkoli
byl Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinností písemně upozorněn, s uvedením, že
pokud Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je Zhotovitel
oprávněn odstoupit od Smlouvy.
12.5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně.
12.6. Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i vůči části plnění dle této smlouvy.
13. POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla a inženýrskou
činností dle této Smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu či autorizované osoby
pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele (profesní odpovědnost
autorizovaných osob dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na pojistnou hodnotu
minimálně 500.000 Kč. Tuto pojistnou Smlouvu je povinen včetně jejích změn předkládat Objednateli
na jeho vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu záruky z této
smlouvy a doby trvání záruky dle smlouvy o dílo na provádění Stavby.
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
9
za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou
smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních
podmínkách bez odchylek;
faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením
Smlouvy.
14.2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého
právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.
14.3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu i pro ucelenou část plnění.
14.4. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012
Sb., v platném znění.
14.5. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
14.6. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla
ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
14.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací
smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dle ujednání účastníků registraci
smlouvy zajišťuje Objednatel.
14.8. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí
osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
14.9. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
14.10.Rozhodnutí o výběru Zhotovitele a schválení smlouvy na základě svěřené působnosti zadavatele
dle Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválené na 10. schůzi konané dne 10. 04. 2019
usnesením č. 19R10/16 ve znění pozdějších změn je v této věci svěřeno Odboru majetkovému
ÚMČ Brno – Královo Pole.
14.11.O výběru Zhotovitele na základě nabídek dodavatelů stanovených Komisí majetkovou dle
hodnotících kritérií určených schválenými zadávací podmínkami veřejné zakázky bylo
rozhodnuto a smlouva byla v souladu s předloženou nabídkou Zhotovitele schválena
dne 4. 11. 2019.
ROZHODČÍ DOLOŽKA
V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou
odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci.
V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným
rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České
advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv
zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem
JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784.
Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců,
10
a. s., Brno, PraLitkova 1008/69, PSa 639 00. Pisemn6 forma L.alobyje dodrZenatake tehdy,
je-li tato zaslfuna v elektronick6 podobd umoZiujici nepochybnou identifikaci odesilatele
v takov6m pifpadd se Zaloba pod6v6 na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcq.c.Z
nebo do datovd schr6nky. identifik6tor: 9pjf8cu. Misto kon6ni rozhoddiho iizenije vBrnd,
iizeni mfiZe blft pouze pisemnd, ve v6ci v5ak bude naiizeno irstni jedn6ni vLdy, kdyZ to
rozhodce povaZuje za vhodnd. Odmdna rozhodce je splatn6 ke dni pod6ni Laloby a dini 3 o/o
zhodnoty piedmdtu sporu, minim6lnd vSak 1.500 Kd, zaZalobu na vyklizeni dini odmdna
rozhodce 3.000 Kd. K odmEnd rozhodce se piipodit6v6 DPH v z6konem stanoven6 v1i5i. K
n6kladfim rozhoddiho iizeni palii zejmena odmdna rozhodce, hotov6 vfdaje irdastnikfi a jejich
zdstupcri, u5lf qfddlek ridastnikri a jejich z6konnych z6stupcfi, n6klady dfikazri vdetnd
soudniho poplatku za doLdditni soudu a pau5dlni n6hrady n6kladfi rozhodce za takove
doaddini ve vy5i 1.000 Kd, tlumodn6 a odmdna zazastupov6ni. Soud na n6vrh kterehokoliv
ridastnika mfiZe zruSit pravomocny rozhoddi n6lez z dfrvodfi uvedenych v z6kond. N6vrh na
zru5eni rozhoddiho n|lezu soudem musi byt pod6n do 3 m6sictr od dorudeni rozhoddiho
n6,lezu td stran6, kter6 se zru5eni rozhoddiho niiezu dom6h6, nestanovi-li z6kon jinak.
-t V Brnd dne: 11, Z0lg V Brnd dne: b" //, Zr/7
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
g. Karin Karasov6 Ing. Pavel
jednatel spolednosti PP Ateli6r s.r.o.
11