Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy Objednatele: E650-S-1961/2019
číslo smlouvy Zhotovitele: 21913001/01
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená XXX, ředitelem organizační jednotky
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
Zhotovitel: REKOP s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 22657
Svitavy, Průmyslová 1895/1, PSČ 568 02
IČO: 27499499, DIČ: CZ27499499
Zastoupená XXX, jednatelem společnosti
bankovní spojení: XXX
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1,PSČ 56802 Svitavy
Úvodní ustanovení
1.1.Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Louny ON - oprava (střecha a obálka budovy)“, ev. č. veřejné zakázky v registru
veřejných zakázek: 65019077 uzavřely dne 12.06. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva
o dílo“).
1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto
dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění
Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.
Předmět dodatku
2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím
zněním:
„3.1. Cena díla činí 8 073 704,45 Kč bez DPH.“
1/2 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 ObOblastní ředitelství Ústí nad Labem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 Železničářská 1385/31
soudem v Praze, spisová značka A 48384 www.szdc.cz 400 03 Ústí nad Labem
2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla: 7 883 882,90 Kč
- 388 937,84 Kč
Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: + 578 759,39 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce): 8 073 704,45 Kč
Nová cena díla bez DPH (základní – vícepráce)
2.3. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec c):
„c) Změnový list stavby č. 1 ze dne 22.10. 2019“.
2.4 Článek 4.4 Smlouvy o dílo, Místo a doba plnění se ruší a nahrazuje se následujícím
zněním:
„Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 15.11. 2019.“
Závěrečná ujednání
3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti
beze změn.
3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li
Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv,
jinak je účinný od okamžiku uzavření.
3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho níže připojují své podpisy.
Přílohy
1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)
V Ústí nad Labem dne 25.10. 2019 V Chebu dne 24.10. 2019
_________________________________ _ ________________________
Objednatel Zhotovitel
XXX XXX
Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne ……………………
2/2 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 ObOblastní ředitelství Ústí nad Labem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 Železničářská 1385/31
soudem v Praze, spisová značka A 48384 www.szdc.cz 400 03 Ústí nad Labem
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 479449
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: bc798d0f-f9bb-4f15-bf7f-30c39f6bb30c
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.11.2019 08:56:00