Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205
Číslo smlouvy objednatele: 1424-2016-514205
Číslo smlouvy zhotovitele: 587/2016
DODATEK C. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ")
mezi smluvními stranami
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Sídlo: Pobočka Trutnov
Zastoupen: Husinecká 1024/lla, 130 00 Praha 3-Žižkov
Ing. Josefem Kutinou, vedoucí pobočky, KPÚ pro
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Královéhradecký kraj. Pobočka Trutnov
Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj.
V technických záležitostech oprávněn jednat: Pobočka Trutnov
příslušný pracovník, KPÚ pro Královéhradecký kraj.
Adresa: Pobočka Trutnov
Telefon: Horská 5, 54101 Trutnov
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
IDDS: trutnov.pk@spucr.cz
Bankovní spojení: z49per3
Číslo účtu: Česká národní banka
IČO: 3723001/0710
DIČ: 01312774
CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel")
Zhotovitel: AZlMUTCZs.r.o.
Sídlo: Hrdlořezská 21/31,190 0 Praha 9
Zastoupen: jednatelem Ing. Jiřím Blábolem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IDDS: gnfpBcb
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.
Číslo účtu: 35-0122490247/0100
IČO: 27140091
DIČ: CZ27140091
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka
vedeném: 99302
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zpracování návrhu KoPÚ:
Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. -
GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.
Stránka 1 z 4
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205
zhotovitel; Geodézie Engineering s.r.o.
Sídlo: Hrdlořezská 21/31,190 00 Praha 9
Zastoupen : Jednatelem Ing. Oldřichem Galařem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Galař
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS : Icyp65t
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu : 154481011/0300
IČO: 45241104
DIČ: CZ45241104
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka
vedeném : 7895
Osoba oprávněná (úředně oprávněná) za zpracování xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
návrhu KoPÚ
jako 2. Účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. -
GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o
(dále jen „zhotovitel")
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.
Předmět dodatku č. 4
Tímto Dodatkem č. 4 se mění smlouva o dílo č. 1424-2016-514205 uzavřená na vyhotovení
návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) Velký Vřešťov.
Důvodem uzavření dodatku č. 4 je:
upřesnění počtu měrných jednotek v souvislosti s vyhotovením plánu společných zařízení,
stanovením skutečně provedeného rozsahu výškopisného zaměření zájmového území a
navržených liniových a vodohospodářských staveb u těchto fakturačních celků:
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo
trvalé porosty (snížení ze 376 na 374 měrných jednotek)
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (Zvýšení ze 70 na 88 měrných
jednotek)
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (snížení z 50 na 7 měrných
jednotek)
Stránka 2 z 4
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205
Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:
Fakturační celek: 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území
Počet MJ ze Počet MJ Cena MJ (v Cena dílčí Skutečná Rozdíl (Kč
smlouvy realizovaný Kč bez DPH) části ze cena (Kč bez bez DPH)
smlouvy (Kč DPH)
bez DPH)
376 374 350 131600 130900 700
Fakturační celek 3.2.I.2.: Poítřebné podélné profily, příčné řezy atd. liniových staveb
Počet MJ ze Počet MJ Cena MJ (v Cena dílčí Skutečná Rozdíl (Kč
smlouvy realizovaný Kč bez DPH) části ze cena (Kč bez bez DPH)
smlouvy (Kč DPH)
bez DPH)
70 88 450 31500 39600 8100
Fakturační celek 3.2.1.3.: Potřebné podélné profily, příčné řezy atd. vodohosp. staveb
Počet MJ ze Počet MJ Cena MJ (v Cena dílčí Skutečná Rozdíl (Kč
smlouvy realizovaný Kč bez DPH) částí ze cena (Kč bez bez DPH)
smlouvy (Kč DPH)
bez DPH)
50 7 450 22500 3150 19350
Předpokládané snížení ceny veřejné zakázky vznikem méně služeb v Kč 20050
bez DPH
Předpokládané zvýšení ceny veřejné zakázky vznikem více služeb v Kč 8100
bez DPH
Celková cena zakázky se mění - snižuje se na 1 830 820,- Kč bez DPH.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 činí 0 Kč bez DPH
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 2 činí 14 230 Kč bez DPH, tj. 0,77 %
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 3 činí 0 Kč bez DPH
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 4 činí 28 150 Kč bez DPH, tj. 1,52 %
Celkový rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo č. 1424-2016-514205 činí 2,29 %
Stránka 3 z 4
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205
Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
V Trutnově dne 24.10.2019 V Praze dne 24.10.2019
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Josef Kutina Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení
Vedoucí Pobočky Trutnov AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.
Stránka 4 z 4
Položkový výkaz činností - Pnioha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velký Vřešťov (dodatek č. 4)
Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez Cena bez DPH Termín
DPH v Kč celkem v Kč ukončení
3.1. Přípravné práce 31.12.2017
Revize stávajícího bodového pole bod 10 600 6 000
Doplnění stávajícího bodového pole 2 000 12 000
3.1.1.
bod 6
Podrobné měření polohopisu v obvodu ha 376 650 244 400
3.1.2.
31.12.2017
ha
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 100 bm 206 2 200 453 200 28.2.2018
vyhl, č. 357/2013 Sb. 2 500
5 000
3.1.3 220
10 000
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 11 310 27 500 28.2.2018
40 000 31.3.2020
Vyhotoveni podkladů pro připadnou změnu katastrální 100 bm 8 82 720 31.12.2017
hranice 6), 7)
XX XX
Rozbor současného stavu ha 376
3.1.4. 116 250 28.2.2018
ha 0
Studie odtokových poměrů 2), 6)
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 375
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 982 070 28.2.2018
3.2. Návrhové práce
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 374 570 213 180
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ ha 374 350 130 900
v trvalých a mimo trvalé porosty 2) 450 39 600
450
Potřebné podélně profily, příčné řezy a podrobné 580 31.3.2020
3.2.1.2. situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 10 000
100 bm 88
záboru půdy stavbami 2)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné
3.2.I.3. situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 100 bm 7 3 150
plochy záboru půdy stavbami 2)
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádáni pozemků k ha 374 216 920 31.3.2020
vystavení dle §11 odst. 1 zákona 20 000
do 1 měsíce od
3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3) vvzw zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
1 623 750 do 3 měsíců
120 000 nabytí PM
3.3 Mapové dílo j ha 375 320
1.rozhodnutí
1
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 120 000
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 70 1500 nejpozději do
30.9. roku
následujícího po
roce v němž došlo
k zápisu KoPÚ do
katastru
105 000 nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 982 070 KČ
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 623 750 KČ
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 120 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 105 000 KČ
Celková cena bez DPH v Kč 1 830 820 Kč
DPH 21% v Kč 384 472 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 215 292 Kč
VTrutnově dne 24.10.2019 V Praze dne 24.10.2019
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Josef Kutina Ing. Jiří Biáboi
Jméno, příjmení Jméno, příjmení
funkce Vedoucí Pobočky Trutnov zástupce sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.
1) Jedná se o volitelnou poiožku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé
porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměřeni polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací
dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na
složitost díla a Jeho cenu).
2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ
kvalifikovaným odhadem.
3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovená v zadávací dokumentaci.
5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.