Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice
Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati
Hrušovany u Brna – Židlochovice“
uzavřené dne 26.11.2018, účinné dne 29.11.2018, mezi smluvními stranami:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018
Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy: E617-S-4031/2018
ISPROFOND: 5623720018
a
Společnost s názvem: „HRUŠKY“
Společník 1 nebo Správce:
S u b t e r r a a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1383
bank. spojení:
43-9850430227/0100
1
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice
zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem
představenstva
Společník 2:
OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 695
zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva
a Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva
Sídlo Společnosti je na adrese: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8,
Česká republika.
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: 1903002 / SO0D00200213
Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen
„Smlouva“) takto:
PŘEDMĚT DODATKU:
1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 3 a 4 a
v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách
nákladů Zhotovitele:
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.3 + 19 564 066,80 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.3 - 4 452 200,35 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.4 + 11 908 811,04 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.4 - 3 951 463,35 Kč
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č.3 a 4 + 23 069 214,14 Kč
2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.3 , která nahrazuje
tabulku Rekapitulace ceny díla, obsaženou v příloze č.1 Smlouvy o dílo.
2
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice
2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovým listům, které
obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 3 a 4.
2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1-2 nedotčená tímto dodatkem se
nemění a zůstávají v platnosti.
2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata
vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
2.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.3
Příloha č.2 položkové rozpočty k ZL č.3 a 4
2.6 Tento Dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich tři vyhotovení obdrží Objednatel
a čtyři vyhotovení Zhotovitel.
V Praze dne…27.11.2019 V Praze dne………....
………………………………………… ……………………………………….
Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Ondřej Fuchs
náměstek GŘ pro modernizaci předseda představenstva
Správa železniční dopravní cesty, S u b t e r r a a.s.
státní organizace
……………………………………….
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.
…………………………………………
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.
…………………………………………
Paolo Bee, MBA
2.místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.
3
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice
Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy)
Rekapitulace ceny dle dodatku č.3
4
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice
Původní nabídka Nabídka po ZL Vícepráce Méněpráce Nabídka
posledním dodatku
9 216 225,60 1 146 147,08 celkem
PS 01-05-01 Žst.Hrušovany u Brna, doplnění DŘT 2 070 452,65 2 070 452,65 9 050 588,40 3 230 380,19
PS 01-05-02 Žst. Hrušovany u Brna, doplnění DDTS ŽDC 2 129 873,15 1 297 252,80 2 070 452,65
PS 01-07-01 Žst. Hrušovany u Brna, rozvodna nn 4 328 818,34 2 129 873,15 75 673,08 2 129 873,15
PS 01-07-02 Žst. Hrušovany u Brna, rozvodna nn - klimatizace 4 328 818,34
PS 01-09-01 Žst. Hrušovany u Brna, spínací stanice 110 428,69 4 328 818,34
PS 01-09-02 Žst. Hrušovany u Brna, spínací stanice - klimatizace 2 610 951,17 110 428,69
PS 01-13-01 Žst. Hrušovany u Brna, trafostanice 22/0,4kV 110 428,69 2 610 951,17
PS 01-13-02 Žst. Hrušovany u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ 60 461,56
PS 01-13-03 Žst. Hrušovany u Brna, úprava trafostanic 25/0,4kV pro EOV 2 711 568,11 2 610 951,17 60 461,56
PS 01-14-01 žst. Hrušovany u Brna, MK 1 616 068,77 2 711 568,11
PS 01-14-02.1 žst. Hrušovany u Brna, sdělovací zařízení 60 461,56 1 616 068,77
PS 01-14-02.2 žst. Hrušovany u Brna, sdělovací zařízení - klimatizace sděl. místnosti v TB 751 283,22
PS 01-14-03 žst. Hrušovany u Brna, telefonní zapojovač 7 210 229,93 2 711 568,11 751 283,22
PS 01-14-04 žst. Hrušovany u Brna, doplnění EZS 7 210 229,93
PS 01-14-05 žst. Hrušovany u Brna, doplnění LDP 964 463,52 1 616 068,77
PS 01-14-06 žst. Hrušovany u Brna, doplnění ASHS 154 579,59 964 463,52
PS 01-14-07 žst. Hrušovany u Brna, úprava rozhlasového zařízení 1 555 604,57 751 283,22 154 579,59
PS 01-14-08 žst. Hrušovany u Brna, informační zařízení 460 301,09 1 555 604,57
PS 01-14-09 žst. Hrušovany u Brna, kamerový systém 257 583,61 7 210 229,93 460 301,09
PS 01-28-01.1 žst. Hrušovany u Brna, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS 1 161 745,53 257 583,61
PS 01-28-01.2 Žst. Hrušovany u Brna, část B, úprava AVV 732 455,46 964 463,52 1 161 745,53
PS 01-28-01.3 žst. Hrušovany u Brna, část C, provizorní SZZ 4 075 926,76 732 455,46
PS 01-28-01.4 žst. Hrušovany u Brna, část D, klimatizace místností technologie 3 693 315,33 154 579,59 4 075 926,76
PS 01-40-01 žst. Hrušovany u Brna, technologie výtahů 138 875 158,84 3 693 315,33
PS 02-14-01 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, TK 556 225,95 1 555 604,57 138 875 158,84
PS 02-28-01.1 t.ú. Hrušovany u Brna - Židlochovice, traťové zabezpečovací zařízení, ETCS a AVV 42 746 646,97 556 225,95
PS 02-28-01.2 t.ú. Hrušovany u Brna - Židlochovice, traťové zabezpečovací zařízení, AVV 704 347,08 460 301,09 42 746 646,97
PS 03-05-01 Žst.Židlochovice, zařízení DŘT 924 800,00 704 347,08
PS 03-05-02 Žst. Židlochovice, doplnění DDTS ŽDC 4 213 163,75 257 583,61 924 800,00
PS 03-07-01 Žst. Židlochovice, rozvodna nn 10 301 900,18 4 213 163,75
PS 03-07-02 Žst. Židlochovice, rozvodna nn - klimatizace 1 161 745,53 10 301 900,18
PS 03-14-01 žst. Židlochovice, MK 94 442,59 94 442,59
PS 03-14-02 žst. Židlochovice, sdělovací zařízení 879 012,30 732 455,46 879 012,30
PS 03-14-03 žst. Židlochovice, EZS a LDP 912 188,99 912 188,99
PS 03-14-04 žst. Židlochovice, rozhlasové zařízení 1 959 522,43 4 075 926,76 1 959 522,43
PS 03-14-05 žst. Židlochovice, informační zařízení 56 144,56
PS 03-14-06 žst. Židlochovice, kamerový systém 56 144,56 3 693 315,33 539 476,49
PS 03-28-01.1 žst. Židlochovice, část A, definitivní SZZ a ETCS 539 476,49 733 442,28
PS 03-28-01.2 Žst. Židlochovice, část B, doplnění AVV 733 442,28 138 875 158,84 291 288,72
PS 04-28-01 CDP Přerov, úprava DOZ a ETCS 291 288,72 655 248,13
PS 50-05-01 ED Brno, DŘT - doplnění systému 655 248,13 556 225,95 1 929 725,87
PS 50-05-02 ED Brno, DDTS ŽDC - doplnění systému 1 929 725,87 1 378 240,60
PS 50-14-01 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, DOK 1 378 240,60 42 746 646,97 6 889 008,30
PS 50-14-02 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, přenosový systém 6 889 008,30 192 751,65
PS 50-14-03 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, GSM-R 192 751,65 704 347,08 7 774 656,75
PS 50-14-04 Úprava dispečerského pracoviště 7 774 656,75 877 266,33
SO 01-01-01 žst. Hrušovany u Brna, úprava TV 877 266,33 924 800,00 3 700 853,76
SO 01-01-02 žst. Hrušovany u Brna, úprava ukolejnění 3 700 853,76 1 135 256,30
SO 01-01-03 žst. Hrušovany u Brna, připojení jednovypínačové SpS na TV 1 135 256,30 4 213 163,75 2 706 126,50
SO 01-01-04 Žst. Hrušovany u Brna, připojení TR ZZ na TV 2 706 126,50 3 793 522,31
SO 01-06-01 žst. Hrušovany u Brna, úprava EOV 3 793 522,31 10 301 900,18 1 165 065,33
SO 01-06-02 Žst. Hrušovany u Brna, úprava venkovního osvětlení 1 165 065,33 28 855 845,22
SO 01-06-03 Žst. Hrušovany u Brna, úprava rozvodů nn 28 855 845,22 94 442,59 3 980 560,50
SO 01-06-04 Žst. Hrušovany u Brna, přeložky silnoproudých rozvodů 3 980 560,50 1 626 120,00
SO 01-06-05 Žst. Hrušovany u Brna, úprava osvětlení podchodu a nástupišť 1 626 120,00 879 012,30 652 608,00
SO 01-06-06 Žst. Hrušovany u Brna, úprava DOÚO 652 608,00 6 302 263,46
SO 01-06-07 Žst. Hrušovany u Brna, uzemnění trafostanice 6 302 263,46 912 188,99 7 483 007,90
SO 01-06-08 Žst. Hrušovany u Brna, uzemnění spínací stanice 7 483 007,90 2 503 999,70
SO 01-06-09 Žst. Hrušovany u Brna, uzemnění trafostanice 25/0,4kV pro ZZ 2 503 999,70 1 959 522,43 2 903 139,75
SO 01-14-01 žst. Hrušovany u Brna, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC 2 738 884,44 6 758 708,63
SO 01-14-02 žst. Hrušovany u Brna, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika 6 758 708,63 56 144,56 5 376 701,15
SO 01-14-04 žst. Hrušovany u Brna, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů Itself 5 376 701,15 361 383,03
SO 01-15-01 A žst. Hrušovany u Brna, stavební úpravy technologické budovy_stavební část 361 383,03 539 476,49 122 046,71
SO 01-15-01 B žst. Hrušovany u Brna, stavební úpravy technologické budovy_elektroinstalace 122 046,71 131 825,74
SO 01-15-02 A žst. Hrušovany u Brna, stavební úpravy výpravní budovy_stavební část 131 825,74 733 442,28 5 586 806,17
SO 01-15-02 B žst. Hrušovany u Brna, stavební úpravy výpravní budovy_elektroinstalace 5 586 806,17 2 364 522,56
SO 01-15-03 žst. Hrušovany u Brna, spínací stanice - stavební část 2 364 522,56 291 288,72 231 025,98
SO 01-15-04 žst. Hrušovany u Brna, orientační systém 231 025,98 3 429 950,87
SO 01-15-05 žst. Hrušovany u Brna, přístřešky pro cestující 3 429 950,87 655 248,13 1 039 791,12
SO 01-15-06 žst. Hrušovany u Brna, zastřešení výstupů z podchodu 1 039 791,12 457 830,85
SO 01-16-01 Žst. Hrušovany u Brna, železniční spodek 457 830,85 1 929 725,87 136 223,31
SO 01-16-02 žst. Hrušovany u Brna, nástupiště 136223,31 1 257 152,49
SO 01-17-01 Žst. Hrušovany u Brna, železniční svršek 1 257 152,49 1 378 240,60 527 178,09
SO 01-17-01.2 Žst. Hrušovany u Brna, železniční svršek-třetí podbití 527 178,09 1 561 365,73
SO 01-18-01 žst. Hrušovany u Brna, Příjezdová komunikace k SpS 1 561 365,73 6 889 008,30 3 694 610,17
SO 01-19-01 žst. Hrušovany u Brna, propustek v km 125,151 3 694 610,17 21 440 489,60
SO 01-19-02 žst. Hrušovany u Brna, most v km 125,879 13 370 411,08 192 751,65 11 370 203,84
SO 01-19-05 žst. Hrušovany u Brna, opěrná zeď v km 126,316-126,460 11 370 203,84 86 377 903,84
SO 01-27-01 žst. Hrušovany u Brna, Kanalizace 80 557 695,63 7 774 656,75 1 140 758,75
SO 01-28-01_01 Kabelovod 1 140 758,75 976 407,44
SO 01-28-01_02 Protlaky 976 407,44 877 266,33 329 549,22
SO 01-33-01.1 Žst. Hrušovany u Brna, PHS 329 549,22 10 863 426,03
SO 01-33-01.2 žst. Hrušovany u Brna, lávka pro PHS v km 126,159 9 641 846,31 3 700 853,76 1 093 881,93
1 093 881,93 1 445 625,18
1 445 625,18 1 135 256,30 28 648 425,77
28 648 425,77 17 372 141,06
17372141,06 2 706 126,50 31 278 063,69
31 278 063,69 2 041 951,36
2 041 951,36 3 793 522,31
1 165 065,33
28 855 845,22
3 980 560,50
1 626 120,00
652 608,00
6 302 263,46
7 483 007,90
2 503 999,70
2 903 139,75
6 758 708,63
5 376 701,15
361 383,03
122 046,71
131 825,74
5 586 806,17
2 364 522,56
231 025,98
3 429 950,87
1 039 791,12
457 830,85
136223,31
1 257 152,49
527 178,09
1 561 365,73
3 694 610,17
13 370 411,08 3
11 370 203,84
80 557 695,63 3
1 140 758,75
976 407,44
329 549,22
9 641 846,31 3
1 093 881,93
1 445 625,18
28 648 425,77
17372141,06
31 278 063,69
2 041 951,36
SO 02-01-01 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, trakční vedení 11 883 827,71 11 883 827,71 11 883 827,71
SO 02-01-02 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, ukolejnění 1 778 447,25 1 778 447,25
SO 02-06-41 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, přeložka vedení NN v km 0,825 77 657,52 1 778 447,25
SO 02-12-42 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, přeložka vedení VN PAVES v km 2,113 1 251 991,49 77 657,52
SO 02-14-02 t.ú. Hrušovany u Brna - Židlochovice, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů Itself 31443,4 77 657,52 1 251 991,49
SO 02-15-01 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, releové domky 1 841 671,83
SO 02-16-01 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, železniční spodek 1 251 991,49 31 443,40
SO 02-17-01 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, železniční svršek 24 350 228,59 1 841 671,83
SO 02-17-01.2 t.ú. Hrušovany u Brna - Židlochovice, železniční svršek - třetí podbití 18 134 660,21 31443,4 27 081 503,02
SO 02-17-02 Železniční přechod v km 1,018 19 681 814,83
SO 02-17-03 Železniční přejezd v km 1,089 416 309,47 1 841 671,83
SO 02-17-04 Železniční přejezd v km 2,134 611306,14 416 309,47
SO 02-19-01 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, most v km 1,038 1 543 760,73 24 499 216,80 4 3 873 429,84 1 291 143,62 611 306,14
SO 02-19-02 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, propustek v km 1,063 1 818 357,98 3 389 155,20 1 902 768,76 1 543 760,73
SO 02-19-03 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, propustek v km 1,207 7663287,79 18 195 428,39 4 1 818 357,98
SO 02-19-07 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, propustek v km 2,076 565 567,46 3 558 076,80 444 759,92 7 663 287,79
SO 02-19-08 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, propustek v km 2,224 912 299,80 416 309,47 1 088 149,20 312 791,05 565 567,46
SO 02-21-01.1 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, Plynovod VTL 676 378,11 912 299,80
SO 02-21-01.2 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, Plynovody STL, NTL 1473696,21 611306,14 676 378,11
SO 02-22-01 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, Vodovody 166 863,00 1 473 696,21
SO 02-27-01 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, Kanalizace 949 758,96 1 543 760,73 166 863,00
SO 02-33-01 t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, IPO 266 250,16 949 758,96
SO 03-01-01 žst. Židlochovice, trakční vedení 423 131,32 1 818 357,98 266 250,16
SO 03-01-02 žst. Židlochovice, ukolejnění 506 517,79 423 131,32
SO 03-06-01 žst. Židlochovice, EOV 5 855 876,56 7663287,79 506 517,79
SO 03-06-02 Žst. Židlochovice, rozvody nn 627 831,00 5 855 876,56
SO 03-06-03 Žst. Židlochovice, osvětlení 848 622,66 565 567,46 627 831,00
SO 03-06-04 Žst. Židlochovice, DOÚO 1 086 600,80 848 622,66
SO 03-06-05 Žst. Židlochovice, uzemnění rozvodny nn 2 742 264,66 912 299,80 1 086 600,80
SO 03-15-01 A žst. Židlochovice, stavební úpravy výpravní budovy_stavební část 449 634,21 2 742 264,66
SO 03-15-01 B žst. Židlochovice, stavební úpravy výpravní budovy_elektroinstalace 145 540,87 676 378,11 449 634,21
SO 03-15-02 žst. Židlochovice, přístřešky pro cestující 2 363 445,61 145 540,87
SO 03-15-03 žst. Židlochovice, orientační systém 232521,53 1473696,21 2 363 445,61
SO 03-16-01 žst. Židlochovice, železniční spodek 924 717,16 232 521,53
SO 03-16-02 žst. Židlochovice, nástupiště 168 624,81 166 863,00 924 717,16
SO 03-17-01 žst. Židlochovice, železniční svršek 5 051 529,04 168 624,81
SO 03-17-01.2 žst. Židlochovice, železniční svršek-třetí podbití 10 262 166,27 949 758,96 8 164 845,92
SO 101 Účelová komunikace k Robertově vile 9 987 911,50 10 262 166,27
SO 102 Veřejné osvětlení 380 523,33 266 250,16 10 763 269,65
SO 50-17-01 Výstroj trati 2 793 972,32 380 523,33
SO 80-00-01.1 Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby 534 979,62 423 131,32 2 793 972,32
187 166,42 534 979,62
SO 98-98 VŠEOBECNÉ POLOŽKY 3 414 066,56 506 517,79 187 166,42
5 404 698,00 3 414 066,56
5 855 876,56 5 404 698,00
689 895 072,94
627 831,00
848 622,66
1 086 600,80
2 742 264,66
449 634,21
145 540,87
2 363 445,61
232521,53
924 717,16
168 624,81
5 051 529,04 4
10 262 166,27
9 987 911,50 4
380 523,33
2 793 972,32
534 979,62
187 166,42
3 414 066,56
5 404 698,00
690 269 084,64 31 472 877,84 8 403 663,70 713 338 298,78
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice
Příloha č.2 - Položkové rozpočty k ZL č.3 a 4
1
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 509193
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: 55fc4c45-17fa-4c3a-9c8f-0ce35ab04dcb
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.11.2019 08:57:01