Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)
Číslo smlouvy objednatele: 2137/2016-SML
Číslo smlouvy zhotovitele: HY2016
Smluvní strany:
Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: *************** – vedoucí technického střediska
oprávněni jednat o věcech technických: **************** – vedoucí oblastního VH dispečinku
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: ***************
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Kontaktní adresa závodu Horní Vltava: Litvínovická 709/5, České Budějovice, PSČ 370 01
tel.: *********** fax: ***********
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: Ing.Aleš Pacl
sídlo: Červená Řečice 341, 394 46 Červená Řečice
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: Ing.Aleš Pacl
oprávněn jednat o věcech technických: Ing.Aleš Pacl
IČO: 705 15 573
DIČ: ************ - neplátce DPH
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: **************
zápis v živnostenském rejstříku: MěÚ Pelhřimov
živnostenský list – evid.č.330402-7752-00
tel.: ***********
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)
I. Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí a svým jménem
pro objednatele dílo:
Aktualizace měrných křivek limnigrafických stanic
(dále jen „dílo“)
Strana 1 (celkem 6)
2. Specifikace díla:
Předmětem díla je zajišťování aktualizace měrných křivek limnigrafických stanic
provozovaných objednatelem.
V rámci plnění díla bude zhotovitel vykonávat tyto činnosti:
a) podle vývoje hydrometeorologické situace pravidelné sledování vodních stavů a jejich
trendů v limnigrafických stanicích provozovaných objednatelem (viz seznam níže) a
vyhodnocování reprezentativnosti dosažených, resp. očekávaných vodních stavů pro
zpřesnění stávajících měrných křivek,
b) při výskytu vodního stavu vhodného pro zpřesnění měrné křivky v konkrétním měrném
profilu provedení hydrometrického měření na místě a následné vyhodnocení průtoku,
c) po shromáždění dostatečného množství výsledků měření průtoků, které signalizují
potřebu aktualizace měrné křivky v konkrétním měrném profilu, provedení konstrukci
aktualizované měrné křivky tohoto profilu.
Seznam limnigrafických stanic, u kterých bude prováděna aktualizace měrných křivek:
Název stanice Tok Ř.km Cenová kategorie
Novosedly Polečnice 11,2 2
Chvalšiny Chvalšinský potok 6,7 2
Spolí – Č.Krumlov Vltava 285,6 3
Brloh Křemžský potok 14,2 2
Borovany Stropnice 18,8 2
Trhové Sviny Svinenský potok 12,0 2
Netolice Bezdrevský potok 26,2 2
Nová Ves Lužnice 147,4 3
Rožmberk Lužnice 93,7 3
Kamenice nad Lipou Kamenice 20,4 1
Žirovnice Žirovnice 18,7 1
Horní Pole Studenský potok 10,6 1
Otín Řečička 5,2 1
Tučapy Černovický potok 13,5 1
Božetice Smutná 29,5 1
Milevsko Milevský potok 8,4 1
Koloměřice Bílinský potok 3,8 1
Strakonice Otava 53,4 3
Dubská Lhota Dubský potok 3,1 2
Bavorov Blanice 37,8 2
Blatná Lomnice 29,9 2
Zadní Poříčí Skalice 35,7 2
Řepešín Cikánský potok 1,6 1
Zárybničná Lhota Chotovinský potok 8,4 2
Klikov Dračice 2,7 2
Strana 2 (celkem 6)
3. Výstupem budou měrné křivky průtoků dle jednotlivých vyhodnocovaných profilů v tištěné
formě (graf + tabulka hodnot v kroku po 1 cm) a v digitální formě (MS Excel) a záznamy o
provedených měřeních.
II. Lhůty provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
· zahájení prací: 1.1.2017
· předání a převzetí díla: nejpozději do 20.12.2017
III. Cenové a platební podmínky
1. Cena za zajišťování činností uvedených v rozsahu čl. I. odst. 2 a) smlouvy je stanovena
částkou ve výši 1 800,- Kč bez DPH za pololetí.
2. Cena za provedení hydrometrického měření v měrném profilu při 1 vodním stavu (včetně
nákladů na dopravu) a následné vyhodnocení průtoků je stanovena částkou:
profil cenové kategorie 1 3 300,- Kč bez DPH
profil cenové kategorie 2 4 200,- Kč bez DPH
profil cenové kategorie 3 5 300,- Kč bez DPH
3. Cena za konstrukci aktualizované měrné křivky pro 1 limnigrafickou stanici v rozsahu dle
čl. I. odst.3 smlouvy je stanovena částkou 500,- Kč bez DPH.
4. Všechny výše uvedené ceny jsou sjednány jako ceny pevné, platné po celou dobu plnění
předmětu díla a obsahují veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s
provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě.
5. Celkový objem plnění za období, na které je smlouvy uzavřena, nepřekročí ve finančním
vyjádření částku 111 000,- Kč bez DPH (slovy: stojedenácttisíc korun českých)
6. Cena za výkony podle čl. I. odst. 2 smlouvy provedené v prvním pololetí kalendářního roku
bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené v měsíci červenci. Cena za výkony
podle čl. I. odst. 2 smlouvy provedené ve druhém pololetí kalendářního roku bude
zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené v měsíci prosinci po provedení
posledního výkonu v kalendářním roce. Faktura bude vždy vystavena po řádném
protokolárním předání a převzetí dané části díla. Faktura bude vystavena do
15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění
bude den předání a převzetí dané části díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury
bude protokol o předání a převzetí díla – list provedených výkonů - podepsaný osobami
objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických.
7. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných
právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno,
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury bude protokol
o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat
o věcech technických.
Strana 3 (celkem 6)
8. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli na adresu
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, České Budějovice,
370 01.
9. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání a převzetí díla,
nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti nebo není přílohou faktury protokol
o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat
o věcech technických. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli na adresu
uvedenou v čl. III bod 8.
IV. Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel je povinen veškeré práce provádět kvalifikovaně a v souladu s předpisy
vztahujícími se k dané činnosti a s předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
Veškeré práce musí být prováděny tak, aby nedocházelo k poškozování měrných profilů a
instalovaných zařízení.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl
omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu.
3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno
objednateli, o čemž byl sepsán protokol o předání a převzetí díla, podepsaný osobami
objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických, a je schopné plnit
požadovanou funkci.
V. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném,
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná
běžet dnem předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.
4. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních
dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv.
Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedeném termínu, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této smlouvy. Běh záruční doby se staví od
uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.
5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech
až do rozhodnutí soudu.
Strana 4 (celkem 6)
VI. Odpovědnost za škodu a smluvní sankce
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen
objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat
uhrazení smluvních pokut takto:
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém
termínu činí 500,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího
odstranění.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury –
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká
povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí
v plné výši vedle smluvní pokuty.
VII. Odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení
písemného odstoupení na adresu sídla druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy
v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze
smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční
řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení, (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn
písemně odstoupit od smlouvy zejména, zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce
v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující
po výzvě objednatele.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15
kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk,
a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení
smlouvy.
Strana 5 (celkem 6)
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným
českým právem, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují veškeré
spory přednostně řešit smírnou cestou. Spory, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude
rozhodovat příslušný soud v České republice.
2. Změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to
pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva
stejnopisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě,
vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto
připojují své podpisy.
objednatel: zhotovitel:
V Českých Budějovicích dne 3.1.2017 V Červené Řečici dne 27.12.2016
**************** Ing. Aleš Pacl
vedoucí technického střediska
závodu Horní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik
Strana 6 (celkem 6)