Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 645 020 004 / 2016 / D07
Číslo smlouvy zhotovitele: 4/2016
„Úklid sněhu z výhybek a dalších prostor OŘ Praha, výřez
vzrostlých dřevin a jejich úklid“
Smluvní strany:
OBJEDNATEL: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství
Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur objednateli:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7
na straně jedné (dále jen objednatel)
a
ZHOTOVITEL: AKORD služby s.r.o., Zenklova 32/28, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 27198413, DIČ: CZ27198413 je plátce DPH
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
Oddíl C, vložka 103801
Zastoupený: Petrem Polákem
na straně druhé (dále jen zhotovitel)
Čl. I Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu „Úklid sněhu z výhybek a dalších prostor OŘ
Praha, výřez vzrostlých dřevin a jejich úklid“, evidenční číslo objednatele 645 020 004/2016
(dále jen „smlouva“). V souladu s článkem X. bodem 2. se tímto smluvní strany dohodly na
uzavření tohoto dodatku č. 7 a následujících změnách smlouvy.
Čl. II Předmět dodatku
1. Čl. I. odst. 4 se mění a nově zní:
„Tato rámcová smlouva o dílo (dále jen „rámcová smlouva“ nebo „smlouva“) se řídí českým
právem. Případné spory z této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným
soudem ČR.“
2. Čl. III. odst. 1 se mění a nově zní:
Stránka 1 z 4
„Předmětem díla je výpomoc při fyzickém ručním úklidu sněhu, ledu, výřezu dřevin (dále též
dílo) při mimořádných zimních klimatických podmínkách po vyrozumění odpovědným
zástupcem objednatele dle Článku I. bodu 1. na tratích, v dopravnách, výhybkách, plochách
a komunikacích v obvodu OŘ Praha. Konkrétními místy jsou místa níže uvedená v bodě 2
tohoto článku.
Konkrétní dílo jako dílčí plnění ve smyslu této rámcové smlouvy bude svým výsledkem vždy
samostatně určeno v písemné objednávce. Akceptací této objednávky osobou pověřenou
zavazovat v těchto věcech zhotovitele dojde k uzavření dílčí smlouvy o dílo. Jednotlivé dílčí
písemné akceptované objednávky budou odkazovat na tuto rámcovou smlouvu o dílo a
budou obsahovat pouze tzv. podstatné náležitosti smlouvy o dílo, tedy předmět díla, místo
realizace díla, termín realizace díla, předpokládanou celkovou cenu díla. Ostatní smluvní
ujednání vztahující se ke konkrétní dílčí smlouvě o dílo jsou obsažena v zadávacím
protokolu (položkový výčet prací nezbytných k dosažení výsledku díla a specifické okolnosti
či upozornění ze strany objednatele související s prováděním díla) a v rámcové smlouvě o
dílo. Smluvní ujednání obsažená v zadávacím protokole nesmí být v rozporu s rámcovou
smlouvou. Souhrn všech ujednání obsažených v akceptované objednávce, rámcové smlouvě
o dílo a zadávacím protokolu tvoří smluvní obsah dílčí smlouvy o dílo.
Odeslání objednávky a její akceptaci bude vždy předcházet vyhotovení zadávacího protokolu
a vyhotovení zadávacího protokolu předchází písemné či telefonické vyrozumění zhotovitele
o potřebě provedení úklidu sněhu, polomu či výřezu dřevin. Vyrozuměním zhotovitele či
vyhotovením zadávacího protokolu, byť obsahují některá smluvní ujednání, ještě nedojde
uzavření dílčí smlouvy o dílo. Mechanismus vyhotovení zadávacího protokolu bude
následující: Osoba pověřená výkonem technického dozoru na straně objednatele vyrozumí
písemně či telefonicky zhotovitele a uvede výčet objednatelem požadovaných prací, místo a
termín jejich realizace a upozorní zhotovitele na eventuální specifické okolnosti dílčího
plnění (výluka apod.) a zhotovitel potvrdí připravenost zaměstnanců a další podmínky v
souladu s bodem čl. V této smlouvy. Zhotovitel je následně povinen nastoupit na místo
plnění dílčích prací v souladu s jeho povinnostmi uvedenými v článku V. této smlouvy. Po
vyrozumění zhotovitele bude vyhotoven zadávací protokol, kde bude zejména uveden výčet
objednatelem požadovaných prací včetně jejich položkového ocenění v souladu s přílohou
rámcové smlouvy, místo a termín jejich realizace. Zadávací protokol podepíší osoba
pověřená výkonem technického dozoru na straně objednatele a vedoucí prací zhotovitele.
Zadávací protokol se poté stane podkladem pro vyhotovení objednávky a po akceptaci
objednávky zhotovitelem se ujednání v něm obsažená stanou součástí dílčí smlouvy o dílo.
V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou či rámcovou
smlouvou má vždy přednost ujednání obsažené v akceptované objednávce. Každá strana
rámcové smlouvy o dílo písemně pověří osobu či osoby s oprávněním k podpisu
objednávky/akceptace objednávky a kopii tohoto pověření zašle protistraně. Oprávnění osob
podepisujících zadávací protokol vyplývá automaticky z pracovního zařazení těchto osob u
objednatele/zhotovitele.
V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a
nebylo ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou
nezbytné k naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou
výkonem stavebního dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 20% ceny
dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 20%
ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze tyto práce vykonat pouze na základě další
akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky musí být zřejmý vztah k původní
objednávce.
V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací
dostačujících pro splnění jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno,
zhotovitel to pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato
skutečnost bude následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací.
Vzor zadávacího protokolu je přílohou č. 3 této smlouvy.
Stránka 2 z 4
V případě potřeby lze uzavřením dodatku k této smlouvě rozšířit místa v odst. 2. tohoto článku
o další v obvodu OŘ Praha, a to až na celý obvod OŘ Praha. Předmět smlouvy je realizován
na majetku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro
objednatele.“
3. Čl. V. odst. 1 bod a) se mění a nově zní:
„řádně a včas provést předmět díla v souladu s touto rámcovou smlouvou, konkretizovanou
jednotlivými dílčími smlouvami o dílo.“
4. Čl. V. odst. 3 bod a) se mění a nově zní:
„převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy a jednotlivých dílčích
smluv o dílo bez vad a nedodělků;“
5. Čl. VIII. odstavec první se mění a nově zní:
„Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po
protokolárním převzetí každého bezvadného dílčího plnění provedeného v souladu s dílčí i
rámcovou smlouvou o dílo. Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně
objednatele oprávněným zástupcem objednatele, příp. osobou jím zmocněnou. Podmínkou
proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených prací s položkovým vyúčtováním ceny
díla.
Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy.“
6. V čl. VIII. odst. 4. se věta první mění a nově zní:
„Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy, přesný název díla a případné číslo příslušné dílčí
smlouvy/objednávky.“
7. V čl. VIII. odst. 5. se věta:
„Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení
objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo.“
mění a nově zní:
„Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení
objednatelem.“
8. V čl. X. odst. 3. se slovo „dodatků“ mění na „dílčích smluv“.
9. Dosavadní odst. 11. a 12. se přečíslují na 12. a 13. a do čl. X. se vkládá nový odst. 11:
„SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této
smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat
srozuměna. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí SŽDC.“
10. Do smlouvy se vkládá nová příloha číslo 3) „Vzor zadávacího protokolu“, která tvoří i přílohu
tohoto dodatku č. 7.
Čl. III Odůvodnění
Stránka 3 z 4
1. Smluvní strany se dohodly na výše uvedených změnách smlouvy za účelem zpřesnění postupů při
zadávání dílčího plnění v souladu se smlouvou a v důsledku toho i zvýšení právní jistoty stran při
plnění předmětu smlouvy.
Čl. IV Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel
a pět objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
Přílohy: Vzor zadávacího protokolu V Praze dne: 6. 1. 2017
Zhotovitel :
V Praze dne: 6. 1. 2017
Objednatel:
…….……………........................................... …………..………………………………
Ing. Zdeněk Vondrák Petr Polák
ředitel jednatel
Oblastní ředitelství Praha
AKORD služby s.r.o.
Stránka 4 z 4