Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SM LOUVA O D Í LO N A ZH OTOVEN Í
STAVBY
N á ze v za k á zk y: „Rekonstrukce traťového úseku
Křižanov – Sk le né na d Osla vou“
Sm luvní st rany:
Správa železniční dopravní ce st y, st á t ní or ga niz a ce
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018
Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
St avební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olom ouc
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy: E617- S- 4249/ 2019
I SPROFOND: 5623720023, 5623720024
a
SPOLEČNOST: „Společnost Vysočina“
založená Sm louvou o společnosti ze dne 3. 9. 2019
se sídlem: TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
jejímiž účastníky jsou:
Vedoucí člen společnosti: TSS GRAD E, a .s.
se sídlem : Dunaj ská 48, 811 08 Brat islava, Slovenská republika
IČO: 35 802 723, DIČ: 2020281571
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa,
vložka č. 5590/B,
zastoupena: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva a Ing. Marek Choma, člen
představenstva
podnikající na území České republiky prostřednictvím:
TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika
se sídlem : Pražákova 1008/ 69, 639 00 Brno- Štýřice, Česká republika
IČ: 02765055, DIČ: CZ02765055,
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka
č. 26126
Zastoupena: Ing. Marek Choma, vedoucí odštěpného závodu
Účastník společnosti: ELTRA, s.r .o.
se sídlem : Ram pová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČ: 31 674 267, DIČ: 2020495004
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košice I , oddíl Sro, vložka
č. 3236/V
zast oupena: I ng. Tom áš Kondor, j ednat el a Pavol Tat ar, j ednat el
Účastník společnosti: FI RESTA- Fiše r , r e k onst r u k ce , st a vby, a .s.
se sídlem : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, Česká republika
IČ: 253 17 628, DIČ: CZ25317628
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
č. 2144
zastoupená: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
Účastník společnosti: D opr a st a v, a .s.
se sídlem: Drieňová 27, 826 56, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 333 320, DIČ: 2020372497
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa,
vložka č. 581/B
zastoupena: Mgr. Roman Guniš, člen představenstva a Ing. Peter Milan, člen
představenstva
podnikaj ící v České republice prostřednictvím odštěpného závodu:
Doprastav, a.s., organizační složka Praha
se sídlem : K Zahradnictví 13, 182 00 Střížkov, Praha, Česká republika
IČ: 492 81 429, DIČ: CZ49281429
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka
č. 8328
Zastoupená: Mgr. Martin Tutka, vedoucí odštěpného závodu
Účastník společnosti: PORR a .s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika
IČ: 430 05 560, DIČ: CZ43005560
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
č. 1006
Zastoupená: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a Josef Husar, člen
představenstva
Korespondenční adresa:
TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/ 69, 639 00 Brno
Bank. spoj ení:
I BAN: XX
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: ZOD/19047/001
uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
2/ 7 SMLOUVA O DÍ LO
Zhot ovení st avby
Objednatel si přeje, aby Dílo „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sk le né
na d Osla vou“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení
a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a prot o se
Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:
1. Plat í, že následuj ící dokum ent y tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění
případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 25. 10. 2019
1.2 Dopis nabídky dat ovaný 4. 9. 2019.
1.3 Sm luvní podm ínky [ Sm luvní podm ínky pro výst avbu pozem ních a
inženýrských st aveb proj ekt ovaných obj ednat elem ( FI DI C 1999) - Obecné
podm ínky; Sm luvní podm ínky pro výst avbu pozem ních a inženýrských
st aveb proj ekt ovaných obj ednat elem – Zvlášt ní podm ínky pro st avby
Správy železniční dopravní cest y, st át ní organizace č.j.: 93/2019- 520-
DOP/1 účinné od 12. 4. 2019
1.4 Technická specifikace
1.5 Výkresy a
1.6 Formuláře:
1.6.1 Soupis prací,
2. Specifikace souvisej ící dokum ent ace j e uvedena v Technické specifikaci, a t o
zej m éna ve Zvlášt ních t echnických podm ínkách.
3. Za plat by, kt eré m á Obj ednat el uhradit Zhot ovit eli t ak, j ak j e níže uvedeno, se
Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně
vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na
něm všechny vady v souladu s ust anovením Sm louvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a
odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb.
5.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní ode dne účinnosti Smlouvy o dílo
aktualizovaný Soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude
mít strukturu dat dle datového předpisu XDC (viz ht t ps: / / xdc.szdc.cz/ ) .
Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto
Soupisu prací oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě a
současně v elektronické podobě v otevřeném datovém formátu XML.
Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovit el t aké vyplnit v
modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném
serveru ht t ps: / / xdc.szdc.cz/ . Zhot ovit el odpovídá za shodu obsahu list inné
a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.
5.2 Zhot ovit el se zavazuj e, že bude Objednateli předávat následující sestavy v
otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis
XDC, ht t ps: / / xdc.szdc.cz/ ) :
5.2.1 Fakt ura,
5.2.2 souhrn fakt urace,
5.2.3 soupis zjišťovacích protokolů,
5.2.4 zjišťovací protokoly.
6. Rekapit ulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
Předmětem plnění zakázky je soubor dvou dílčích staveb:
− „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou ( m im o) “ ,
− „ Rekonst rukce žst . Sklené nad Oslavou“ .
Rekapit ulace ceny a Soupisy prací jsou vypracovány samostatně pro každou dílčí
st avbu.
3/ 7 SMLOUVA O DÍ LO
Zhot ovení st avby
Zhotovitel bude Objednateli předkládat Vyúčtování a veškerou korespondenci
týkající se plateb včetně Faktur podle článku 14. [Smluvní cena a platební
podmínky] Smluvních podmínek vždy samostatně pro každou dílčí stavbu.
Vyúčtování a veškerá korespondence týkající se plateb včetně Faktur musí být
vždy označena názvem příslušné dílčí stavby.
7. NEOBSAZENO
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je
posledním Pot vrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před
převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod- článku 10.1
[ Převzetí díla a sekcí] a Pod- článku 10.2 [Převzetí části díla] Sm luvních podm ínek
j e Správce st avby povinen vydat Pot vrzení průběžné platby nebo Potvrzení
závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla
Obj ednat elem .
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu
Díla, t ýkaj ícího se výst avby, oprav a rekonst rukce železniční infrastruktury
(zatříděných dle klasifikace produkce CZ- CPA pod kódy č. 41- 43) na území České
republiky, u nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové
povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5
odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost,
a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
10. St rany se dohodly, že st ane- li se Zhot ovit el nespolehlivým plát cem ve sm yslu §
106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném
registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn
uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně
Zhot ov it ele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné
zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. Lhůty stanovené v odst 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a
lhůty stanovené v Pod- článku 7.9 Smluvních podmínek se nepoužij í a nahrazuj í
se lhůtou 8 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení poslední Sekce,
t j . do 8 měsíců ode dne vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla vyj m a
následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje.
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle
odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se
licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a
nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení
o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že
mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kt erékoliv ust anovení Sm louvy ukázalo být zdánlivým , neplat ným
nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření t ét o Sm louvy o dílo,
pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost
ost at ních ust anovení Sm louvy, nevyplývá- li z donucuj ících ust anovení Právních
předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv
St rany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným
a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu
zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Obj ednat el si vyhrazuj e:
15.1 Neobsazeno
15.2 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí
být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:
4/ 7 SMLOUVA O DÍ LO
Zhot ovení st avby
SO 01- 17- 01.1 ŽST Křižanov, železniční svršek
SO 01- 17- 01.3 – ŽST Křižanov, železniční svršek – následná úprava směrového a
výškového uspořádání kolej e
SO 04- 17- 01.1 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek
SO 04- 17- 01.3 – TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek – následná
úprava směrového a výškového uspořádání koleje
So 03- 17- 01.1 Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) – kolej ové úpravy
SO 03- 17- 01.3 – Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) – následná úprava
směrového a výškového uspořádání koleje
SO 02- 17- 01.1 Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek
SO 02- 17- 01.3 – Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek – následná úprava
směrového a výškového uspořádání koleje
SO 02- 01- 01 – Žst. Sklené nad Oslavou, trakční vedení
SO 01- 01- 01 - ŽST Křižanov, trakční vedení
SO 04- 01- 01 – TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, trakční vedení
15.3 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího
bodu 15.2 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před
uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci,
konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních
prací, a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný
subjekt na straně Zhotovitele, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje
předmětnou kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí
písem ným souhlasem ; Zhot ovit el j e povinen uhradit Obj ednat eli sm luvní pokut u
ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení
vyhrazeného požadavku.
15.4 neobsazeno
15.5 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst.2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné
zakázky, doj de- li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k
předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení
povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů
pro dodavatele je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele
způsobem a za podmínek dle čl.14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou
součinnost nezbyt nou pro další provádění Díla,
15.6 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-
článkem 13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že
valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných.
16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písem nou dohodou v listinné podobě
Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou
Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
17. Nové vystrojené betonové pražce/kolejnice, které jsou součástí SO 02- 17- 01.1,
SO 03- 17- 01.1, SO 04- 17- 01.1 a SO 01- 17- 01.1 dle t echnické specifikace v
Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení Díla.
Nákup vystrojených betonových pražců/ kolejnic zajistí centrálně Objednatel, a t o
včetně dodávky na Místo předání uvedené v Technické specifikaci – ZTP.
Postup pro zajištění dodávky pražců/ kolejnic je uveden v Technické specifikaci –
ZTP.
Zhotovitel se zavazuje sdělit Správci stavby před datem zahájení prací svého
zástupce, který na základě plné moci vydané mu Správcem stavby bude přebírat
od dodavatelů pražců a kolejnic za Objednatele jednotlivé dodávky
pražců/kolejnic potřebné pro zhotovování Díla, a to včetně potvrzení dodacího
listu, kterým přechází vlastnictví pražců/ kolejnic z dodavatelů pražců / kolej nic
na Objednatele. Nebezpečí škody na věci přechází z Objednatele na Zhotovitele
ihned po pot vrzení dodacího list u.
5/ 7 SMLOUVA O DÍ LO
Zhot ovení st avby
18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný příslib
banky, kt erým prokázal, že mu při splnění podmínek doj ednaných s bankou
budou poskytnuty finanční zdroje minimálně ve výši 1 0 5 0 0 0 0 0 0 ,- Kč. Příslib
banky m usí být plat ný po celou dobu realizace st avebních prací až do vydání
posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudržuje v
platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel
oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení sm luvní pokut y ve výši 0,02 % z
nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti.
Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá
s Obj ednatelem jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění
uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
20. Sm louva o dílo se vyhot ovuj e v 8 vyhot oveních, z nich 3 vyhot ovení obdrží
Obj ednat el a 5 vyhot ovení Zhot ovit el.
21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 Rekapit ulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2
Příloha č. 3 Oprávněné osoby
Příloha č. 4
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů
Příloha č. 6 Harm onogram post upu prací
Příloha č. 7
Smlouva o zpracování osobních údajů
Zmocnění Vedoucího zhot ovit ele
Žádost o poskytnutí zálohové platby Uvede se pouze v případě,
pokud zálohu lze poskyt ovat v souladu s Pod- článkem 14.2
Sm luvních podm ínek.
Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem
podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v
regist ru sm luv.
V Praze, dne 18.12.2019 V Brně, dne 27.11.2019
Za Obj ednat ele: Za Zhotovitele:
……………………………………… Za TSS GRADE, a.s.
I ng. Moj m ír N ejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy ……………………………………….
Správa železniční dopravní cesty, I ng. Dušan Chova ne c
st át ní organizace předseda představenstva
6/ 7 ……………………………………….
I ng. M a re k Chom a
člen představenstva
Za ELTRA, s.r.o.
……………………………………….
I ng. Tom áš Kondor
k onat el
SMLOUVA O DÍ LO
Zhot ovení st avby
……………………………………….
Pavol Tatar
k onat el
Za FI RESTA- Fišer, rekonst rukce, st avby a.s.
……………………………………….
I ng. Pavel Borek
člen představenstva
Za Doprast av, a.s.
……………………………………….
I ng. Peter Milan
člen představenstva
……………………………………….
Mgr. Rom an Guniš
člen představenstva
Za PORR a.s.
……………………………………….
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva
……………………………………….
Jose f H usa r
člen představenstva
7/ 7 SMLOUVA O DÍ LO
Zhot ovení st avby
PŘÍLOHA Č. 1
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Do přílohy smlouvy budou vloženy následující tabulky:
- Rekapit ulace_SOUBOR STAVEB
- Rekapitulace nákladů stavby_Sklené
- Rekapitulace nákladů stavby_Křižanov- Sklené
1/ 1 PŘÍLOHA č. 1
SMLOUVA O DÍ LO - Zhot ovení st avby
ROZPOČET
Stavba: REKAPITULACE SOUBORU STAVEB Datum zpracování: 12.7.2019
Objekt: Rekapitulace nákladů stavby
Cena bez DPH DPH
P.č. Číslo položky Název položky 4 5 Cena vč. DPH
3 6
1 2
1 528 231 502,74
1 5623720023 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo) 1 263 001 241,93 265 230 260,81 769 336 709,53
2 5623720024 Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou 635 815 462,42 133 521 247,11
Náklady celkem 1 898 816 704,35 398 751 507,91 2 297 568 212,26
ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo) Datum zpracování: 12.7.2019
Objekt: Rekapitulace nákladů stavby
P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
3 4 5 6
1 2
24 134 148,26 5 068 171,13 29 202 319,39
Ostatní a vedlejší náklady
152 459 965,89
1 SO 98-98 Všeobecný objekt 1 063 547,84
Technologická část 17 408 072,31
5 420 682,92
Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
11 997 836,19
2 PS 01-28-01.1 ŽST Křižanov, definitivní SZZ 125 999 971,81 26 459 994,08 27 480 155,45
878 965,16 184 582,68
3 PS 01-28-01.2 ŽST Křižanov, klimatizace technologických místností 8 929 865,18
14 386 836,62 3 021 235,69 8 575 306,00
4 PS 01-28-01.3 ŽST Křižanov, provizorní SZZ 4 479 903,24 940 779,68
16 582 741,72
5 PS 05-28-01 ŽST Velké Meziříčí, úvazka TZZ 34 453 360,77
29 731 138,73
Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
6 321 311,58
6 PS 03-28-01 TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, TZZ 9 915 567,10 2 082 269,09 972 175,93
22 710 872,27 4 769 283,18
7 PS 04-28-01.1 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, definitivní TZZ 1 549 811,31 17 525 216,34
7 380 053,87 1 488 276,25 11 305 317,06
8 PS 04-28-01.2 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, konstrukce pro kabelové trasy ve skalních zářezech 7 087 029,75
2 510 541,21
9 PS 04-28-01.3 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, provizorní TZZ 1 665 157,30
Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů
10 PS 01-14-01 ŽST Křižanov, místní kabelizace 13 704 745,22 2 877 996,50
28 473 851,88 5 979 508,89
11 PS 03-14-01.1 TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, traťový kabel 24 571 189,03 5 159 949,70
1 097 087,13
12 PS 03-14-01.2 TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, konstrukce pro kabelové trasy ve skalních zářezech 5 224 224,45
803 451,18 168 724,75
13 PS 03-14-02 TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, DOK 3 041 566,47
14 483 649,87 1 962 079,82
14 PS 03-14-03 TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, přenosové zařízení 9 343 237,24
15 PS 04-14-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, traťový kabel
16 PS 04-14-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přenosové zařízení
Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)
17 PS 01-14-03 ŽST Křižanov, sdělovací zařízení 2 074 827,45 435 713,76
1 376 163,06 288 994,24
18 PS 01-14-05 ŽST Křižanov, EZS
ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo) Datum zpracování: 12.7.2019
Objekt: Rekapitulace nákladů stavby
P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
3 4 5 6
1 2
840 600,16
Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém) 6 164 658,20
8 327 327,70
19 PS 01-14-06 ŽST Křižanov, rozhlasové zařízení 694 710,88 145 889,28
5 094 758,84 1 069 899,36 2 420 126,20
20 PS 01-14-07 ŽST Křižanov, informační zařízení 6 882 089,01 1 445 238,69
2 821 446,38
21 PS 01-14-08 ŽST Křižanov, kamerový systém 3 984 265,92
Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R) 2 185 239,36
1 591 165,81
22 PS 04-14-04 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úprava MRS 2 000 104,30 420 021,90
4 123 649,64
Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 1 130 013,33
23 PS 01-14-09 ŽST Křižanov, příprava pro DOZ 2 331 773,87 489 672,51 86 630,78
3 292 781,75 691 484,17
24 PS 90-14-01.1 DDTS, sdělovací zařízení 415 101,03
723 467,06
Dispečerská řídící technika (DŘT) 272 652,78
25 PS 01-05-01 ŽST Křižanov, zařízení DŘT včetně doplnění DŘT a řídicího systému na ED Havlíčkův Brod 1 805 982,94 379 256,42
1 315 013,07 276 152,74
26 PS 90-05-02.1 DDTS, silnoproudá zařízení
Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)
27 PS 01-13-01 ŽST Křižanov, úprava trafostanice SŽDC 22/0,4 kV 3 407 974,91 715 674,73
933 895,31 196 118,02
28 PS 01-13-02 ŽST Křižanov, úprava trafostanice 25/0,4 kV pro EOV 71 595,69
15 035,09
29 PS 01-07-01 ŽST Křižanov, demontáž dieselagregátu
Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)
30 PS 01-08-01 ŽST Křižanov, trafostanice 6/0,4 kV 343 058,70 72 042,33
125 560,40
31 PS 04-08-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV 597 906,66
47 319,90
32 PS 04-08-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, demontáž zařízení 6kV 225 332,88
Provozní rozvod silnoproudu
ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo) Datum zpracování: 12.7.2019
Objekt: Rekapitulace nákladů stavby
P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
3 4 5 6
1 2 4 236 757,76 889 719,13 5 126 476,89
33 PS 01-07-02 ŽST Křižanov, rozvodna nn 1 034 861,07
Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 2 463 225,48
34 PS 01-13-03 ŽST Křižanov, trafostanice 25/0,4 kV pro ZZ 855 257,08 179 603,99 74 131 510,08
5 091 768,54
Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory
38 427 878,80
35 PS 01-29-01 ŽST Křižanov, výtahy 2 035 723,54 427 501,94 165 442 987,59
Stavební část 1 195 231,99
259 451 276,07
Železniční svršek a spodek
53 728 370,21
36 SO 01-17-01 ŽST Křižanov, železniční svršek 842 788,74
SO 01-17-01.1 ŽST Křižanov, železniční svršek 61 265 710,81 12 865 799,27 22 698 875,26
883 695,37
SO 01-17-01.3 ŽST Křižanov, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje 4 208 073,17 1 657 579,07
6 669 301,28 27 266,38
37 SO 01-16-01 ŽST Křižanov, železniční spodek 31 758 577,52
28 713 245,78
38 SO 04-17-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek 207 436,96
SO 04-17-01.1 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek 136 729 741,81 45 028 733,86
9 324 758,47
SO 04-17-01.3 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek - následná úprava 987 795,03 146 269,12
směrového a výškového uspořádání koleje
39 SO 04-16-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční spodek 214 422 542,21
40 SO 04-16-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, návrh sanace svahu km 66,950 - 68,500 44 403 611,74
41 SO 90-17-01.1 Výstroj trati 696 519,62
Nástupiště
42 SO 01-16-02 ŽST Křižanov, nástupiště 18 759 401,04 3 939 474,22
Železniční přejezdy
43 SO 03-17-01 Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) - kolejove upravy
SO 03-17-01.1 Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) - kolejove upravy 1 369 900,06 287 679,01
22 534,20 4 732,18
SO 03-17-01.3 Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje
ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo) Datum zpracování: 12.7.2019
Objekt: Rekapitulace nákladů stavby
P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
4 5 6
1 2 3 1 353 490,76 284 233,06 1 637 723,82
SO 03-17-01.A Přejezd v km 29,080 (P3923)_mimo kolejové řešení 9 472 784,87
46 476 128,19
Mosty, propustky, zdi
1 176 935,46
44 SO 01-19-01 ŽST Křižanov, most v km 61,357 7 828 747,83 1 644 037,04 4 739 018,95
38 410 023,30 8 066 104,89 2 706 405,20
45 SO 01-19-02 ŽST Křižanov, podchod v km 61,599 48 503 385,84
972 673,93 204 261,53 4 054 512,98
46 SO 01-19-03 ŽST Křižanov, propustek v km 62,217 3 916 544,59 822 474,36 2 008 258,54
2 236 698,51 469 706,69 2 080 443,69
47 SO 01-19-04 ŽST Křižanov, návěstní lávka v km 60,869 = 33,100 40 085 442,84 8 417 943,00 5 149 859,53
3 350 837,17 703 675,81 1 907 583,46
48 SO 03-19-01 Uložení kabeláže na mostních objektech 1 659 717,80 348 540,74 1 960 308,50
1 719 374,95 361 068,74 6 759 247,95
49 SO 04-19-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 62,843 4 256 082,26 893 777,27 5 015 626,73
1 576 515,26 331 068,20
50 SO 04-19-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 63,405 1 620 089,67 340 218,83 6 040 485,20
5 586 155,33 1 173 092,62 3 630 590,07
51 SO 04-19-03 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 63,955 4 145 146,06 870 480,67
7 716 997,72
52 SO 04-19-04 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 64,385
3 190 107,54
53 SO 04-19-05 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 65,651
54 SO 04-19-06 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 66,143
55 SO 04-19-07 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 66,429
56 SO 04-19-08 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 66,894
57 SO 04-19-10 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úpravy silničního nadjezdu v km 64,940
Přeložky a úpravy sdělovacích vedení
58 SO 04-10-01.1 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC 4 992 136,53 1 048 348,67
3 000 487,66 630 102,41
59 SO 04-10-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích správců
Náhradní výsadby a vegetační úpravy 6 377 684,07 1 339 313,65
60 SO 90-38-01.1 Kácení a náhradní výsadba
Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)
61 SO 01-27-01 ŽST Křižanov, kanalizace 2 636 452,51 553 655,03
Pozemní komunikace
ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo) Datum zpracování: 12.7.2019
Objekt: Rekapitulace nákladů stavby
P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
4 5 6
1 2 3 3 120 416,03 655 287,37 3 775 703,40
62 SO 01-18-01 ŽST Křižanov, zpevněné plochy 16 157 612,50
Kabelovody, kolektory 841 843,88
96 136,59
63 SO 01-15-07 ŽST Křižanov, kabelovod 13 353 398,76 2 804 213,74
879 873,62
Pozemní stavební objekty
5 977 621,76
64 SO 01-15-01 ŽST Křižanov, stavební úpravy ve VB 792 636,25
717 989,56
SO 01-15-0.1 ŽST Křižanov, stavební úpravy ve VB - stavební část 695 738,74 146 105,14
79 451,73 16 684,86 4 832 676,75
SO 01-15-0.2 ŽST Křižanov, stavební úpravy ve VB - elektroinstalace 1 455 721,28
727 168,28 152 705,34 2 035 361,11
65 SO 01-15-02 ŽST Křižanov, technologická budova
4 940 183,27 1 037 438,49 77 472 549,92
66 SO 01-15-03 ŽST Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV 655 071,28 137 564,97 2 558 213,22
593 379,80 124 609,76 2 157 299,57
SO 01-15-03.1 ŽST Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - stavební část 838 729,02 1 427 105,75
3 993 947,73 252 645,84 129 404,15
SO 01-15-03.2 ŽST Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - elektroinstalace 1 203 075,44 353 244,49
1 682 116,62 117 109 282,99
SO 01-15-03.3 ŽST Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - vzduchotechnika 13 445 649,16 3 968 681,87
64 026 900,76 443 987,42 1 098 010,02
67 SO 01-15-04 ŽST Křižanov, zastřešení výstupu z podchodu a přístřešek na nástupišti 2 114 225,80 374 407,36
1 782 892,21 247 679,51
68 SO 01-15-05 ŽST Křižanov, orientační systém 1 179 426,24 22 458,57
106 945,58
69 SO 01-15-06 ŽST Křižanov, demolice 20 324 751,59
96 784 531,40 688 779,50
Trakční vedení 3 279 902,37 190 563,72
907 446,30
70 SO 01-01-01 ŽST Křižanov, trakční vedení
71 SO 01-01-03 ŽST Křižanov, připojení TR EOV 25/0,4kV na TV
72 SO 01-01-04 ŽST Křižanov, připojení TR ZZ 25/0,4kV na TV
73 SO 01-01-05 ŽST Křižanov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry
74 SO 01-01-06 ŽST Křižanov, převěšení ZOK na nové trakční podpěry
75 SO 04-01-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, trakční vedení
76 SO 04-01-03 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry
77 SO 04-01-04 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, převěšení ZOK na nové trakční podpěry
Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)
ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo) Datum zpracování: 12.7.2019
Objekt: Rekapitulace nákladů stavby
P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
3 4 5 6
1 2 2 129 078,89 447 106,57 2 576 185,46
78 SO 01-06-01 ŽST Křižanov, EOV 5 426 822,63
12 186 630,26
Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů
4 157 034,73
79 SO 01-06-02 ŽST Křižanov, rekonstrukce osvětlení nástupišť 4 484 977,38 941 845,25 1 171 004,08
10 071 595,26 2 115 035,00 6 136 256,91
80 SO 01-06-03 ŽST Křižanov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice
3 435 565,89 721 468,84 770 465,23
81 SO 01-06-04 ŽST Křižanov, rekonstrukce kabelových rozvodů 967 771,97 203 232,11 212 087,01
1 064 970,21 885 644,17
82 SO 01-06-05 ŽST Křižanov, přeložky silnoproudých rozvodů nn 5 071 286,70 133 717,11 814 251,18
636 748,12 3 830 124,73
83 SO 01-06-06 ŽST Křižanov, DOÚO 175 278,52 36 808,49 18 462 649,84
731 937,33 153 706,84 1 109 086,50
84 SO 01-12-01 ŽST Křižanov, úprava přípojky vn 672 934,86 141 316,32 443 061,66
664 732,39
85 SO 01-12-02 ŽST Křižanov, přípojka vn pro ZZ 3 165 392,34 3 204 261,54 4 035 083,44
15 258 388,30 192 486,09 6 324 340,23
86 SO 01-12-03 ŽST Křižanov, úprava přípojky vn pro EOV
916 600,41 76 895,00 701 495,06
87 SO 03-06-01 TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, železniční přejezd v km 29,080 - napájení 366 166,66 867 243,45
273 364,12
88 SO 04-04-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přeložky kabelu vn 6 kV 127 391,28
89 SO 04-04-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV
90 SO 04-06-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úprava přípojky nn pro BTS v km 66,025
91 SO 04-12-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úprava přípojky vn pro BTS v km 66,025
Ukolejnění kovových konstrukcí
92 SO 01-01-02 ŽST Křižanov, ukolejnění kovových konstrukcí 3 334 779,70 700 303,74
5 226 727,46 1 097 612,77
93 SO 04-01-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, ukolejnění kovových konstrukcí
Vnější uzemnění
94 SO 01-06-07 ŽST Křižanov, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV 579 747,98 121 747,08
716 730,12 150 513,33
95 SO 01-06-08 ŽST Křižanov, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV 225 920,76
105 282,05 47 443,36
96 SO 01-06-09 ŽST Křižanov, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ 22 109,23
97 SO 04-04-03 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanic 6/0,4 kV
Náklady stavby celkem 1 263 001 241,93 265 230 260,81 1 528 231 502,74
ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou Datum zpracování: 12.7.2019
Objekt: Rekapitulace nákladů stavby
P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
3 4 5 6
1 2
29 287 719,19
Ostatní a vedlejší náklady
102 060 252,43
1 SO 98-98 Všeobecný objekt 24 204 726,60 5 082 992,59 780 596,89
Technologická část 40 104 505,67
Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 22 079 888,52
2 PS 02-28-01.1 Žst. Sklené nad Oslavou, definitivní SZZ 84 347 316,06 17 712 936,37 1 400 483,06
645 121,40 135 475,49
3 PS 02-28-01.2 Žst. Sklené nad Oslavou, klimatizace technologických místností 3 024 758,36
33 144 219,56 6 960 286,11
4 PS 02-28-01.3 Žst. Sklené nad Oslavou, provizorní SZZ 1 316 762,75
1 714 145
Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů
2 325 736
5 PS 02-14-01 Žst. Sklené nad Oslavou, místní kabelizace 18 247 841,75 3 832 046,77
8 633 850,89
Rozhlasové zařízení 6 818 961,95
6 PS 02-14-06 Žst. Sklené nad Oslavou, rozhlasové zařízení 1 157 424,02 243 059,04
Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 2 499 800,30 524 958,06
7 PS 02-14-03 Žst. Sklené nad Oslavou, sdělovací zařízení 1 088 233,68 228 529,07
1 416 648,89 297 496
Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)
8 PS 02-14-04 Žst. Sklené nad Oslavou, ASHS
9 PS 02-14-05 Žst. Sklené nad Oslavou, EZS
Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)
10 PS 02-14-02 Žst. Sklené nad Oslavou, úprava dálkové kabelizace 1 922 096,22 403 640
Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)
11 PS 02-14-07 Žst. Sklené nad Oslavou, informační zařízení 7 135 413,96 1 498 436,93
5 635 505,74 1 183 456,21
12 PS 02-14-08 Žst. Sklené nad Oslavou, kamerový systém
ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou Datum zpracování: 12.7.2019
Objekt: Rekapitulace nákladů stavby
Cena bez DPH DPH
P.č. Číslo položky Název položky 4 5 Cena vč. DPH
3 6
1 2
3 097 265,13
Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 5 262 810
13 PS 02-14-09 Žst. Sklené nad Oslavou, příprava pro DOZ 2 559 723,25 537 541,88 2 741 083,18
4 349 430,16 913 380 963 613
14 PS 90-14-01 Žst. Sklené nad Oslavou, DDTS, sdělovací zařízení
2 265 358,00 475 725,18 5 686 200,55
Dispečerská řídící technika (DŘT) 796 374,00 167 239 3 020 491,96
15 PS 02-05-01 Žst. Sklené nad Oslavou, zařízení DŘT včetně doplnění DŘT a řídicího systému na ED Havlíč 4 699 339,30 986 861,25 174 302
2 496 274,35 524 217,61
16 PS 90-05-01 Žst. Sklené nad Oslavou, DDTS, silnoproudá zařízení 2 953 437,21
144 051,25 30 251
Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 8 206 792
17 PS 02-13-01 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV 1 320 804
18 PS 02-13-02 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro EOV 51 224 669,25
154 474 268,15
19 PS 02-07-01 Žst. Sklené nad Oslavou, demontáž dieselagregátu
Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)
20 PS 02-08-01 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV 2 440 857,20 512 580,01
1 424 319
Provozní rozvod silnoproudu
21 PS 02-07-02 Žst. Sklené nad Oslavou, rozvodna nn 6 782 472,90
Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení
22 PS 02-13-03 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro ZZ 1 091 573,55 229 230
Stavební část
Železniční svršek a spodek
23 SO 02-16-01 Žst. Sklené nad Oslavou, železniční spodek 42 334 437,40 8 890 231,85
127 664 684,42 26 809 583,73
24 SO 02-17-01 Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek
SO 02-17-01.1 Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek
ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou Datum zpracování: 12.7.2019
Objekt: Rekapitulace nákladů stavby
P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
4 5 6
1 2 3 470 091,26
2 238 529,80 39 045,45 2 708 621,06
SO 02-17-01.3 Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového 185 930,71 224 976,16
uspořádání koleje
12 787 101,97
25 SO 90-17-01 Žst. Sklené nad Oslavou, výstroj trati
63 434 972,35
Nástupiště 12 145 234,37
26 SO 02-16-02 Žst. Sklené nad Oslavou, nástupiště 10 567 852,87 2 219 249,10 15 414 788,57
Mosty, propustky, zdi 52 425 596,98 11 009 375,37 1 569 795,22
10 037 383,78 2 107 850,59
27 SO 02-19-01 Žst. Sklené nad Oslavou, podchod v km 68,596 13 765 957,79
12 739 494,69 2 675 293,88
28 SO 02-19-02 Žst. Sklené nad Oslavou, most v km 69,154 4 561 495,53
1 297 351,42 272 443,80 547 611,78
Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)
11 376 824,62 2 389 133,17 1 609 654,57
29 SO 02-27-01 Žst. Sklené nad Oslavou, kanalizace 4 713 541,04
3 769 831,02 791 664,51
Pozemní komunikace 452 571,72 95 040,06 806 790,07
725 487,81
30 SO 02-18-01 Žst. Sklené nad Oslavou, zpevněné plochy 1 330 293,03 279 361,54
3 895 488,46 818 052,58
Kabelovody, kolektory 140 021,42
666 768,65 125 911,11
31 SO 02-15-05 Žst. Sklené nad Oslavou, kabelovod 599 576,70
Pozemní stavební objekty
32 SO 02-15-01 Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB
SO 02-15-01.1 Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Stavebně technické řešení
SO 02-15-01.8 Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Vzduchotechnická zařízení
SO 02-15-01.10 Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozv
33 SO 02-15-02 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV
SO 02-15-02.1 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Stavebně technické řešení
SO 02-15-02.8 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Vzduchotechnická zařízení
SO 02-15-02.10 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé
ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou Datum zpracování: 12.7.2019
Objekt: Rekapitulace nákladů stavby
P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
4 5 6
1 2 3 72 761,68 15 279,95 88 041,63
SO 02-15-02.11 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Hromosvod 17 160 688,74
Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 960 267,87
34 SO 02-15-03 Žst. Sklené nad Oslavou, zastřešení výstupu z podchodu 14 182 387,39 2 978 301,35 799 290,83
Orientační systém 65 982 598,00
2 047 422,43
35 SO 02-15-04 Žst. Sklené nad Oslavou, orientační systém 793 609,81 166 658,06 712 917,00
855 978,68
Demolice 374 642,68
36 SO 90-38-01 Žst. Sklené nad Oslavou, kácení a náhradní výsadba 660 570,93 138 719,90 10 463 275,00
167 378,45
Trakční vedení
4 954 939,38
37 SO 02-01-01 Žst. Sklené nad Oslavou, trakční vedení 54 531 072,73 11 451 525,27 7 886 722,42
1 692 084,65 355 337,78 18 048 524,37
38 SO 02-01-03 Žst. Sklené nad Oslavou, připojení TR EOV 25/0,4kV na TV 589 187,60 123 729,40 3 366 665,53
707 420,40 148 558,28 7 149 893,91
39 SO 02-01-04 Žst. Sklené nad Oslavou, připojení TR ZZ 25/0,4kV na TV 309 622,05 65 020,63 9 550 387,83
40 SO 02-01-05 Žst. Sklené nad Oslavou, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry
41 SO 02-01-06 Žst. Sklené nad Oslavou, převěšení ZOK na nové trakční podpěry
Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) 8 647 334,71 1 815 940,29
42 SO 02-06-01.1 Žst. Sklené nad Oslavou, EOV 138 329,30 29 049,15
43 SO 02-06-01.2 Žst. Sklené nad Oslavou, EOV - kabelové lávky v km 69,154
Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů
44 SO 02-04-01 Žst. Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV 4 094 991,22 859 948,16
6 517 952,41 1 368 770,01
45 SO 02-06-02 Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce osvětlení nástupišť 14 916 135,84 3 132 388,53
2 782 368,21
46 SO 02-06-03 Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice 5 909 003,23 584 297,32
7 892 882,50 1 240 890,68
47 SO 02-06-04 Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce kabelových rozvodů 1 657 505,33
48 SO 02-06-05 Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky silnoproudých rozvodů nn
49 SO 02-06-06 Žst. Sklené nad Oslavou, DOÚO
ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou Datum zpracování: 12.7.2019
Objekt: Rekapitulace nákladů stavby
P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
4 5 6
1 2 3 964 972,17 202 644,16
977 089,58 205 188,81 1 167 616,33
50 SO 02-12-01 Žst. Sklené nad Oslavou, úprava přípojky vn 943 544,65 198 144,38 1 182 278,39
1 141 689,03
51 SO 02-12-02 Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro ZZ
2 951 704,44
52 SO 02-12-03 Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro EOV
679 599,28
Ukolejnění kovových konstrukcí 1 643 860,08
1 538 524,57
53 SO 02-01-02 Žst. Sklené nad Oslavou, ukolejnění kovových konstrukcí 2 439 425,16 512 279,28 1 769 160,37
Vnější uzemnění 2 548 492,85
54 SO 02-06-07 Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV 561 652,30 117 946,98 10 315 847
1 358 562,05 285 298,03 138 876
55 SO 02-06-08 Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV 1 271 507,91 267 016,66
1 462 116,01 307 044,36
57 SO 02-06-09 Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4 kV pro EOV
58 SO 02-06-10 Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ
Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních
59 SO 02-10-02 Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích správců 2 106 192,44 442 300,41
Přeložky a úpravy sdělovacích vedení
60 SO 02-10-01 Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC 8 525 493,80 1 790 354
114 773,28 24 102
61 SO 02-10-01.1 Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC - kabelové lávky v km 69,154
Náklady stavby celkem 635 815 462,42 133 521 247,11 769 336 709,53
PŘÍLOHA Č. 2
Oprávněné osoby
Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod- článek 6.9 Sm luvních podm ínek, včetně ředitele stavby dle
čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)
Ve věcech smluvních a obchodních
Jméno a příjmení I ng. Dušan Chova ne c
Ad r esa
E- m ail
Telefon
Ve věcech smluvních a obchodních
Jméno a příjmení I ng. M a re k Chom a
Ad r esa
E- m ail
Telefon
Ve věcech technických
Jméno a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
Ředitel stavby dle směrnice SM SŽDC 105 Změny během výstavby
Jméno a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
St a v b y v e d ou cí
Jméno a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
1/ 4 PŘÍLOHA č. 2
SMLOUVA O DÍ LO - Zhot ovení st avby
Zástupce stavbyvedoucího
Jméno a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek
Jméno a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek
Jméno a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
Specialista ( vedoucí prací) na pozem ní stavby
Jméno a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
Specialista ( vedoucí prací na m osty a inženýrské konst rukce)
Jméno a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení
Jméno a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
2/ 4 PŘÍLOHA č. 2
SMLOUVA O DÍ LO - Zhot ovení st avby
Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení
Jméno a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení
Jméno a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
Specialista ( vedoucí prací) na silnoproud
Jméno a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
Specialista ( vedoucí prací) na geotechniku
Jm é no a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
Osoba odpovědná za kontrolu kvality
Jméno a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Jméno a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
3/ 4 PŘÍLOHA č. 2
SMLOUVA O DÍ LO - Zhot ovení st avby
Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí
Jméno a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
Osoba odpovědná za odpadové hospodářství
Jméno a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
Úředně oprávněný zeměměřický inženýr
Jméno a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení
Jméno a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení
Jméno a příjmení
Ad r esa
E- m ail
Telefon
4/ 4 PŘÍLOHA č. 2
SMLOUVA O DÍ LO - Zhot ovení st avby
PŘÍLOHA Č. 3
Seznam poddodavatelů
I dentifikace Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky v %
poddodavatele (označení dle čísel a názvů ze Sm luvní ceny díla
( obchodní firm a, sídlo a
IČO) jednotlivých PS a SO
případně jiným vhodným
AŽD Praha, s.r .o., Žirovnická způsobem, nelze- li označit
3146/2, Záběhlice, 106 00
Praha, IČO: 48029483 dle SO a PS)
Výkon činností na sdělovacích a
GeoTEL Rail s.r.o., Radniční
165/ 54, 815 00 Ost rava – zabezpečovacích zařízeních,
Michálkovice, IČO: 05291101 vypracování proj ekt ové
ŽSD a.s., Brněnská 1050, 664
42 Modřice, IČO: 64511359 dokum entace provedení stavby u
JI COM, spol. s r.o., Jarní vybraných objektů
1116/ 50, Maloměřice, 614 00
Brno, IČO: 49432095 Definitivní staniční a traťové
TRAMO RAIL, a.s., Železniční zabezpečovací zařízení, přejezdové
547/4a, 772 00 Olomouc, IČO:
25369610 zabezpečovací zařízení
IVEP, a.s., Vídeňská 137/ 117a, Výkon zeměměřických činností
Dolní Heršpice, 619 00 Brno,
IČO: 00566993 Výkon činnosti v oblast i nakládání
ELTODO, a.s., Novodvorská s nebezpečnými odpady
1010/ 14, Lhot ka, 142 00 Praha
4, IČO: 45274517 Systém elektrického ohřevu výměn
Výzkumný Ústav Železniční,
a.s., Braník, Novodvorská 1698, Základní prvky trakčního vedení:
Praha 4, PSČ 142 01, děliče, motorové pohony
IČO: 27257258,
Ecological Consult ing a.s., odpojovačů, stožáry, brány
Legionářská 1085/8, Olomouc Venkovní trakční odpojovač
779 00, IČO: 25873962
Celkem % Silnoproudá zařízení
I nteroperabilita
Ekologický dozor
1/ 1 PŘÍLOHA č. 3
SMLOUVA O DÍ LO - Zhot ovení st avby
PŘÍLOHA Č. 4
Harm onogram postupu prací
1/ 1 PŘÍLOHA č. 4
SMLOUVA O DÍ LO - Zhot ovení st avby
Stavba: Rekonstrukce žst. Sklenené nad Oslavou + Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)
Předpokládaný harmonogram realizace stavebních postupů
Doba výstavby v týdnech
stavební postup datum realizace (dny realizace) 2019 2020
č.1 1.11.19 - 1.3.2020 (122) 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
č.1 + 1ZZ 1.3 - 20.7.2020 (142)
21.7.2020 (1)
č.2
č.3 + 3ZZ 22.7 - 30.11.2020 (132)
1 - 8.12.2020 (8)
č.4 9 - 14.12.2020 (6)
č.5
č.6 15 - 21.12.2020 (7)
Předpokládaný harmonogram prací Doba výstavby v týdnech
Stavební postup č.0 (01.11.2019-01.03.2020) 2019 2020
stavební činnost 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Obecně
rekognoskaci předmětné lokality
přípravné práce
zajištění zázemí stavby
předzásobení stavby materiálem
vytýčení stávajících inženýrských sítí
provedení přeložek inženýrských sítí
práce na realizační a dílenské dokumentaci
kácení dřevin
zřízení nové zázemí pro čolky a jenich transfer
Práce v ŽST Sklené nad Oslavou.
zřízení části kabelovodu
zřízení částí provizorního přechodu
výstavba podpěr trakčního vedení
zahájení stavebních úprav výpravní budovy
zahájení prací na trafostanici 22/0,4 kV
provizorní směrová a výšková úprava výhybek
práce na trakčním vedení a zabezpečovacím zařízení
zřízení pažení v ose
Práce v ŽST Křižanov
zřízení části kabelovodu
zřízení částí provizorního přechodu v ŽST Křižanov
výstavba podpěr trakčního vedení
zahájení stavebních úprav výpravní budovy a tech. budovy
zahájení prací na trafostanici 22/0,4 kV
zřízení přípojky nn do budoucí technologické budovy
práce na trakčním vedení a zabezpečovacím zařízení
zřízení pažení v ose
Práce na traťovém úseku Křižanov-Sklené nad Oslavou
kácení dřevin
výstavba podpěr trakčního vedení
zřízení pažení v ose
Práce na traťovém úseku V.Meziříčí-Křižanov
zřízení základové konstrukce náv. lávky v km 33,100
Stavební postup č.1 (01.03.2020-06.07.2020) 2019 2020
Práce v ŽST Sklené nad Oslavou. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
odstrojení stávajících sloupů trakčního vedení
snesení výhybky č.5, 11, 13 a kolejí č.1, 3
snesení výhybky č.2, 3
zemní práce, výstavba kanalizace, odvodnění a kabelovodu
zřízení nového železničního spodku a štěrkového lože
výstavba a práce na podpěrách trakčního vedení
rekonstrukce nástupiště č.2 mezi kolejemi č.1, 3
rekonstrukce podchodu v km 68,596 pod kolejí č.1,
rekonstrukce mostu v km 69,154 v koleji č.1.
pokládka výhybky č.1x, 5x, 6x, 10X, kolejí č.1, 3
doplnění štěrku, směrová a výšková úprava koleje a výhybek
práce na trakčním vedení
práce na zabezpečovacím zařízení
stavební úpravy výpravní budovy
výstavba nové trafostanice 22/0,4 kV
osazení výstroje trati
Práce v ŽST Křižanov
odstrojení stávajících sloupů trakčního vedení
snesení výhybky č.7, 12 a kolejí č.1, 3, 5, 5a
snesení výhybky č.1
zemní práce, výstavba odvodnění a kabelovodu
zřízení nového železničního spodku a štěrkového lože
výstavba a práce na podpěrách trakčního vedení
rekonstrukce nástupiště č.2 mezi kolejemi č.1, 5
rekonstrukce podchodu v km 61,599 pod kolejí č.1,
rekonstrukce propustku v km 62,217 bez zásahu do kolejiště
práce na mostu v km 61,357
pokládka výhybky č.7x, kolejí č.1, 5
pokládka výhybky č.1x a spojky 1x - 7x
doplnění štěrku, směrová a výšková úprava koleje a výhybek
práce na trakčním vedení
práce na zabezpečovacím zařízení
stavební úpravy výpravní budovy a tech. budově
výstavba nové trafostanice 22/0,4 kV
osazení výstroje trati
Práce na traťovém úseku Křižanov-Sklené nad Oslavou
odstrojení stávajících sloupů trakčního vedení
odtěžení štěrkového lože a PŽS čističkou
práce na podpěrách TV
provádění sanace svahu u koleje č.1
výstavba odvodnění a kabelovodu
práce na mostních objektech a propustcích v koleji č.1
snesení traťové koleje č.1
zřízení nového železničního spodku a štěrkového lože
pokládka nové traťové koleje č.1
doplnění štěrku, směrová a výšková úprava koleje
práce na trakčním vedení
práce na zabezpečovacím zařízení
osazení mostního provizoria do koleje č.2 v km 62,843
osazení výstroje trati
Práce na traťovém úseku V.Meziříčí - Křižanov
rekonstrukce žel. přejezd v km 29,080 (P3923).
Práce na traťovém úseku Křižanov - Vlkov u Tišnova.
zřízení základové konstrukce návěstní lávky v km 33,100 k.č.2
Stavební postup č.1ZZ (07.07.2020-20.07.2020) 2019 2020
práce na aktivaci zabezpečovacího zařízení. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
TBZ
2019 2020
Stavební postup č.2 (21.07.2020)
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Práce v ŽST Křižanov
2019 2020
provádění směrové a výškové úpravy výhybek č.3, 4, 5, 6
stavební úpravy výpravní budovy, tech. budově a na trafostanici 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Stavební postup č.3 (22.07.2020-16.11.2020)
Práce v ŽST Sklené nad Oslavou.
odstrojení stávajících sloupů trakčního vedení
snesení výhybky č.4,6,8,9,12 a kolejí č.2,4,6
zřízení provizorního přechodu pro cestující
snesení výhybky č.1
zřízení podkladních vrstev pod v.č.3x a vložení v.č.3x
zemní práce, výstavba kanalizace, odvodnění a kabelovodu
zřízení nového železničního spodku a štěrkového lože
výstavba a práce na podpěrách trakčního vedení
rekonstrukce nástupiště č.1 mezi kolejemi č.2,4
rekonstrukce podchodu v km 68,596 pod kolejí č.2,4,6
rekonstrukce mostu v km 69,154 v koleji č.2
pokládka výhybky č.2x, 4x, 7x, 8x, 9X, kolejí č.2,4,6
doplnění štěrku, směrová a výšková úprava koleje a výhybek
práce na trakčním vedení
práce na zabezpečovacím zařízení
stavební úpravy výpravní budovy
osazení výstroje trati
Práce v ŽST Křižanov
odstrojení stávajících sloupů trakčního vedení
snesení kolejí č.2,4 a výhybky č.15
zřízení provizorního přechodu pro cestující
zemní práce, výstavba odvodnění a kabelovodu
zřízení nového železničního spodku a štěrkového lože
výstavba a práce na podpěrách trakčního vedení
rekonstrukce nástupiště č.1 mezi kolejemi č.2,4
rekonstrukce podchodu v km 61,599 pod kolejí č.2,4,6,
rekonstrukce propustku v km 62,217 bez zásahu do kolejiště
práce na mostu v km 61,357
pokládka výhybky č.13x, kolejí č.4,6
doplnění štěrku, směrová a výšková úprava koleje a výhybek
práce na trakčním vedení
práce na zabezpečovacím zařízení
stavební úpravy výpravní budovy
osazení výstroje trati
Práce na traťovém úseku Křižanov-Sklené nad Oslavou
odstrojení stávajících sloupů trakčního vedení
odtěžení štěrkového lože a PZS čističkou
práce na podpěrách TV
provádění sanace svahu u koleje č.2
výstavba odvodnění
odstranění mostního provizoria na mostním objektu v km 62,843
práce na mostních objektech a propustcích v koleji č.2
snesení traťové koleje č.2
zřízení nového železničního spodku a štěrkového lože
pokládka nové traťové koleje č.2
doplnění štěrku, směrová a výšková úprava koleje
práce na trakčním vedení 2019 2020
práce na zabezpečovacím zařízení
osazení výstroje trati 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Stavební postup č.3ZZ (17.11.2020-30.11.2020) 2019 2020
práce na aktivaci zabezpečovacího zařízení. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
TBZ
odstranění provizorních stožárů TV ve skalních zářezech 2019 2020
Stavební postup č.4 (01.12.2020-08.12.2020) 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Práce v ŽST Sklené nad Oslavou. 2019 2020
snesení výhybek č.13, 16 na ostrovském zhlaví
zemní práce, výstavba odvodnění a kabelovodu 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
zřízení nového železničního spodku a štěrkového lože
pokládka výhybky č.11x, 12x
doplnění štěrku, směrová a výšková úprava koleje a výhybek
regulace trakčního vedení
Stavební postup č.5 (9.12.2020-14.12.2020)
Práce v ŽST Sklené nad Oslavou.
snesení výhybek č.14, 15 na ostrovském zhlaví
zemní práce, výstavba odvodnění a kabelovodu
zřízení nového železničního spodku a štěrkového lože
pokládka výhybky č.13x
doplnění štěrku, směrová a výšková úprava koleje a výhybek
regulace trakčního vedení
vyklizení staveniště
Stavební postup č.6 (15.12.2020-21.12.2020)
aktivace nového zabezpečovacího zařízení
vyklizení staveniště
PŘÍLOHA Č. 5
Smlouva o zpracování osobních údajů
1 . Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů
1.1 Sm luvní st rany se dohodly, že Zhot ovit el bude pro Obj ednat ele zpracovávat osobní
údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných
technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
1.2 Sm luvní st rany se dohodly, že Zhot ovit el bude pro Obj ednat ele zpracovávat
předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených
pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o
zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.
2 . Rozsah zpracovávaných údajů
2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v
odst . 4.2.19. Všeobecných t echnických podm ínek, zhot ovení st avby, VTP/ R-
F/ 08/ 19.
2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele
osobní údaj e, kt eré nej sou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové
osobní údaj e zpracovávány za st ej ných podm ínek.
3 . Povinnosti Zhot ovitele
3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a
plnění těcht o povinnost í na vyžádání doložit Správci.
3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru
některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaj e
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které
zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních
údajů.
3.4 Zhot ovit el je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
3.5 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhot ovit el
zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a
povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a
zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení
st ej ných t echnických a organizačních opatření poddodavatelem.
3.6 Zhot ovit el j e povinen zohlednit povahu zpracování, být Obj ednat eli nápom ocen
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění
Obj ednat elovy povinnost i reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s
povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných
informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje
inform ování Obj ednat ele ze st rany Zhot ovit ele, inform uj e Zhot ovit el Obj ednat ele
bez zbytečného odkladu.
3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné
pracovní doby Zhot ovit ele provést v sídle Zhot ovit ele kont rolu dodržování
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o
zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po
ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
1/ 2 PŘÍLOHA č. 5
SMLOUVA O DÍ LO - Zhot ovení st avby
3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních
údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou
kdy uchovávání j e v souladu s plat nou právní úpravou nebo k t om u dal písem ný
souhlas Obj ednat el.
4 . Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta
4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou
nebo doloženým i pokyny Obj ednat ele, považuj e se ve vzt ahu k t akovém u
zpracování Zhot ovit el za „ zpracovat ele“ ve sm yslu GDPR. Pokud t ím t o
zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo
doloženým i pokyny Obj ednat ele vznikne Obj ednat eli škoda, j e Zhot ovit el povinen
škodu uhradit .
4.2 Pokud Zhot ovit el poruší j akoukoliv povinnost vyplývaj ící z ust anovení t ét o Sm louvy
o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,1% z Ceny Díla za každé j ednot livé porušení. Sm luvní pokut a j e splat ná do
28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Obj ednat elem na
základě tohoto ustanovení.
4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo
Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této
Smlouvy o zpracování osobních údajů.
2/ 2 PŘÍLOHA č. 5
SMLOUVA O DÍ LO - Zhot ovení st avby
PŘÍLOHA Č. 6
Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo
a
Zmocnění Vedoucího zhotovitele
1/ 1 PŘÍLOHA č. 6
SMLOUVA O DÍ LO - Zhot ovení st avby
/
SMLOUVA O SPOLECv NOSTI
avřáunze níže uvedeného dne, ěscmíe a roku v souladu s ust. § 2716-2746 č.kzá 89/2012 Sb.,
ksnýbčaO zákoník, ve nzíě šjěcozhídp dpiťsře,J mezi následujícími smluvními stranami:
ČNÍCIEPOL:S
TSS GRADE, a.s. Bratislava, Dunajská 48, ČPS 811 08, Slovenská republika
Se sídlem:
IČ: ČID: 35802723
IČ DPH: 2020281571
SK2020281571
Zastoupená: Ing. Dušan Chovanec, edasřp epadnřtsv
Ing. Marek Choma, lenč vesanptřd
Zapsána v obchodním íterjskuř vedeném Okresním soudem v Bsiaěvlrt I, oddíl Sa, vložka 5590/ B
podnikající na území kseČé republiky tsorpedni:cvímř
TSS GRADE, a.s., abokčp seáČk republika
trBýřiŠc-e,no Pražákova 1008/69, PSČ 639 00
Se sídlem:
Č:I 027 65 055
:ČID CZ02765055
Zastoupená: Ing. Marek Choma, vedoucí odétěhnšp závodu
Zapsána v Obchodním tjerříuks vedeném Krajským soudem v ěnBr, oddíl A, vložka č. 26126
(dále též první nebo vedoucí el)kísčpno
ELTRA, s.r.o.Účatíksn ončstelip (další kín:)společ
Se sídlem: Rampová 4, Košice PČS 040 01, Slovenská republika
ČI: 31674267
IDČ : 2020495004
IČ DPH: SK2020495004
Zastoupená: Ing. Tomáš Kondor, jednatel
Pavol Tatar, jednatel
Zapsána v obchodním jerukířts vedeném Okresním soudem v Košice I, oddíl Sro, vložka 3236/V
(dále též druhý sčpnelío)k
íntakčÚs seočntilp (další eíčkl):nops
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Se sídlem Mlýnská 388/68, 60200 Brno
IČ: DIČ: 25317628
CZ25317628
Zastoupená: Ing. Pavel Borek, člen avtdsenřp
Zapsána v obchodním íkusrejtř vedeném Krajským soudem v ě,rnB oddíl B, vložka 2144
(dále též teří )psíolečnk
častkníÚDoprastav, a.s. spoiečltn (další ):polečníks
Se sídlem Bratislava, Dri e voň á 27, ČPS 826 56, Slovenská republika
31333320
:ČI ČI:D 2020372497
SK7120000206
IČ DPH :
1
Zapsána v obchodním eříkstruj vedeném Okresním soudem v Bistalr,ěv oddíl Sa, vložka 581/B
podnikající v eČésk republice přmívtcindsoer hěpdtšéon závodu:
Doprastav, a.s. gnizaíroč složka Praha
Se sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha
:ČI 49281429
Č:DI CZ49281429
Zastoupená: Mgr. Martin Tutka, vedoucí ptšodéěhn závodu
Zapsána v Obchodním eksuířjrt vedeném sýěkmMt soudem v Praze, oddíl A, vložka .č 8328
(dále též rvtýč leočpsník)
čnaÚískt PORR a.s. ptolsiečn (další čpolí):ekns
Se sídlem áksčDueb os 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 560
430
DIČ: CZ43005560
Zastoupená: Ing. Antonín ňD,a lečn tpeařdsvn a
Josef Husar, lneč svatdřpne
Zapsána v Obchodním říkrujets vedeném ěsMtmýk soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1006
Ev. íslčo smlouvy: 62/2019
(dále též pátý pols)kečín
(všichni ičúíntasc tičpoesln dále pnleěosč též čncíopel"sr' nebo každý notldevijě el"osn)kpíč
a elčú I. smlouvy
Pedmětř
1) Touto smlouvou o opčsnelit (dále jen lečonskáp" smlouva" nebo "Smlouva") se její výše
uvedení súítcačin sdružují jako oícičlsnep za mýčelopsn me,člú kterým je získání ve ejřné zakázky na
realizaci: "Rekonstrukce rohévtťa úseku Křiž-vona Sklené nad Oslavou" (dále jen řev"ján
zakázka" nebo "stavba" nebo "dílo"), dále vzuíneřa smlouvy o dílo se zadavatelem éřejvn
zakázky (dále jen "smlouva o dílo") jakož i vlastní provedení díla. Zadavatelem výše uvedené veénjř énřplsuíš
zakázky je Správa lezničíž dopravní cesty, státní organizace, álnědžD 1003/7, Praha 1,
Nové sMě,to 110 00, OIČ 70994234 (dále jen "zadavater') a ířpéšulns
SPČ zadávací ízřne pro
tuto zakázku bylo zadavatelem zahájeno jmuvíeřěn v fiočnamrí systému o chvjeýnř zakázkách,
e níčdive oíčsl v WZ Z2019-025670.
2) K dosažení sjednaného čúelu se ičonsclípe zavazují opslneěč vypracovat a zadavateli podat nabídku
do výše uvedeného zadávacího řezín s tím, že nesčálop nabídka bude zpracována a podána v souladu
se zadávací dokumentací a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání ncheývřj zakázek, ve íěnz
phcíšjědzo e.siařpd
3) V ědí,řap že zadavatel ve spolupráci s projektantem ičlur a ěvnlusm zajistil koordinátora
itsončepzb a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor BOZP"), dle zákona .č
309/2006 Sb., o ětzjiaš ní dalších podmínek biezpčnost a ochrany zdraví piř práci, v platném ěnzí,
cínčelopsi se tímto zavazují k tsouičn s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby. Takto
zaváží pcelničíso aídnpěř i všechny své subdodavatele, eřtík budou řěopnevi provedením díla nebo
jeho tá.sči
4) V řadp,ěí že oánčsepl nabídka íklspnčoae bude zadavatelem vybrána jako nědívojšehý, vaouzř
společně enícilopsč se zadavatelem špulsoířn smlouvu o dílo, na ězádalk které se zaváží provést
sjednané dílo ploěnčes a nzeílrěod a stejným zpasobem odpovídat i za ostatní závazky ze smlouvy
o dílo vyplývající. Smlouvu o dílo se zadavatelem, vč. řhpadnýcí dodatka ke oulvěsm o dílo se
zadavatelem, budou na rsntaě zhotovitele podepisovat všichni osečíp.linc
2
S) Podrobné vymezení Jťk,nový dodávek, ěnapířd dalších ěnplí souvisejících s ěíodnávrpm díla
jednotlivými l,pynkíčeos tveěčn jejich podrobného ěíonec specifikujícího podíl každého ktsaúční
na celkové ěnce díla, bude provedeno v dodatku k této ěvmuloS (dále jen "Dodatek").
stioplečn
Smluvní strany se zavazují, že výše uvedený Dodatek zuřvao do 15 pracovních Jťnd ode
dne nabytí isontúč smlouvy o dílo énvzuřae se zadavatelem. dějzioenp
II.
Název čsltnopie
Spoicínčel se dohodli, že iřp výkonu práv a plíně povinností podle této oelnskéčp smlouvy budou
ptsončel atoznvč názvem :
t"nčlSospe niaV"čyso
Sídlem epnosčlti je sídlo vedoucího čnekalopsí na adrese: TSS GRADE, a.s., kčoabp áČkes
republika, Brno, Pražákova 1008/69, PČS 639 00.
III.
Vedoucí íelokpčns
1) iolcSečpní se dohodli, že vedoucím esímkončlp bude TSS GRADE, a.s., se sídlem: Bratislava,
Dunajská 48, PČS 811 08, Slovenská republika, podnikající na území eČsék Čekás republiky r:imípostřecnvd
TSS GRADE, a.s., pčokab republika, se sídlem: Brno, Pražákova 1008/69, PSC 639 00.
2) Vedoucí kelnípočs je doěpnýv za řeínz a koordinaci vrdíopáně díla dle smlouvy o dílo a je
poněvár jménem všech nOeíkčpols k podpisu a podání snépoleč nabídky na eořujnv zakázku
popsanou v l.č I této Smlouvy a k jednání se zadavatelem ve eěvch týkajících se soitčn slpčOnkoeí
podle této ospélečnk smlouvy a vyplývajících pro sykínčelop ze smlouvy o dílo. Vzhledem k výše
uvedenému je vedoucí lnseíkčpo ěponv,ár vedle jednání svýloěn uvedených jinde ve vo,mSlěu také
jménem jednotlivých fklnčeopsí ultvoňap člivf zadavateli nároky vyplývající ze smlouvy o dílo,
přijímta od zadavatele pokyny a závazky týkající se dávoěírpn díla, jímatipř platby ceny díla od
zadavatele a poskytovat takto řaptáij lěípn v dohodnutém rozsahu a dohodnutým zpOsobem ostatním
nčelops kť.íml
3) Všichni ,cnpesíoilč třekí podávají opleučsn nabídku, jsou lčvťi zadavateli a tmíeř osobám
z jakýchkoliv právních tvJťhaz vzniklých v souvislosti s euonjřv zakázkou zavázáni olepsčně a
,nlídzěore a to po celou dobu ínlěp évjřen zakázky, i po dobu trvání jiných ázakťlv vyplývajících
z enřévj zakázky.
4) Žádný nčelí,okps tedy ani čknslíope vedoucí, však nesmí adptěosn ězmitn stav ič lečú hdnaépřío
majetku, pokud by taková mznaě byla nevýhodná pro soečtpnl vzhledem k jejímu lučúe
ohénčelps v lč. I.
éneřdájyvmu
IV.
Plná moc k zastupování pfkílčseno
1) Druhý klíepsčno ELTRA, s.r.o., tímto ěslovýn ědluje vedoucímu okií,nčelsvp tj. TSS GRADE,
a.s., plnou moc ke všem jednáním vymezených v knulčá III. odst. 2) této Smlouvy, zejména pak
I. odst. 2) této smlouvy, tčěenv
k podpisu a podání péslečno nabídky dle čláukn všech dalších
lkťtnouemd vcířhto uočást nabídky nebo s ní souvisejících. Vedoucí enísčolkp tuto plnou moc
podpisem této Smlouvy ám.íjipř Na azáěldk této plné moci je vedoucí nsípčeokl rváněpo ntič jménem
ostatních kťíčelpson veškerá právní jednání související s oítsnič v rámci kspéneolč
smlouvy a při oděnráípv smlouvy o dílo, s výjimkou podpisu smlouvy o dílo se zadavatelem a podpisu nočeíkťlps
smlouvy s poddodavateli ečntě,v všech jejich tkťaldo.
2) Ttíře keopslíčn FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., tímto vnýsloě luejdě vedoucímu
,kínčvolpsei tj. TSS GRADE, a.s., plnou moc ke všem jednáním vymezených v ánulkč III. odst. 2) této
3
Smlouvy, zeJmena pak k podpisu a podání nčpsoéle nabídky dle čulákn I. odst. 2) této smlouvy,
ěntečv všech dalších dokument6 íhořcvt sučtoá nabídky nebo s ní souvisejících. Vedoucí spnlkčeoí
tuto plnou moc podpisem této Smlouvy iřjímáp . Na lkadáěz této plné moci je vedoucí kospínčel
rnoěávp itčn jménem ostatních nJlípčseokť veškerá právní jednání související s tníoičs Jčťpklsníoe
v rámci pseéčlkno smlouvy a řpi írovnědáp smlouvy o dílo s výjimkou podpisu smlouvy o dílo se
zadavatelem a podpisu smlouvy s poddodavateli, ečtnvě všech jejich dktaJoť .
3) vrtČý kínčspoel Doprastav, a.s., tímto lsývoně ědulej vedoucímu elčníop,ivsk tj . TSS GRADE,
a.s., plnou moc ke všem jednáním vymezených v uknálč III. odst. 2) této Smlouvy, zejména pak
k podpisu a podání énčelspo nabídky dle áklnuč I. odst. 2) této smlouvy, nčeěvt všech dalších
Jťtnemukod íhctvoř sáčuto nabídky nebo s ní souvisejících. Vedoucí ečkponíls tuto plnou moc
podpisem této Smlouvy páiř.jím Na ákzdlaě této plné moci je vedoucí nčíkloesp oprávně čitn jménem
ostatních nčloíifekps veškerá právní jednání související s čotnísi v rámci kséečlopn
eopsčJníťlk
smlouvy a piř váopděnír smlouvy o dílo, s výjimkou podpisu smlouvy o dílo se zadavatelem a podpisu
smlouvy s poddodavateli, tvčeně všech jejich dodatkfi.
4) Pátý línksčpoe PORR a.s. tímto nvěýsol ědulej vedoucímu íoviksnč,pel tj. TSS GRADE, a.s.,
plnou moc ke všem jednáním vymezených v nkučlá III. odst. 2) této Smlouvy, zejména pak k podpisu
a podání polečsné nabídky dle ánkluč I. odst. 2) této smlouvy, tvčneě všech dalších oneťJdmutk
nabídky nebo s ní souvisejících. Vedoucí pnoklíečs tuto plnou moc podpisem této
hícřovt uáosčt
Smlouvy ířpiájm . Na lkázděa této plné moci je vedoucí psolečnkí tičn jménem ostatních
veškerá právní jednání související s čínsoit prnávěov rámci opsečnlké smlouvy a piř
oesčlpníkfi nopsčeifklí
pováděnír smlouvy o dílo, s výjimkou podpisu smlouvy o dílo se zadavatelem a podpisu smlouvy s
poddodavateli, nčtěev všech jejich dodatkfi.
5) Vedoucí lespčníko s ostatními skoínpčyel v čadntoeésm mvosačé udiehsřtp projednává niočts a
právní jednání dle této smlouvy a o své iotnsč týkající se této smlouvy esnměpí (v listinné ědobp
nebo elektronicky emailem) informuje ostatní opsyečníkl po provedení
ře,pdm dapíněř něbzodklae
či jednání, oiějdzenp však do 3 pracovních n.dlť
onsčti
v. nabídky
apvPřír loepsčén
1) V zájmu dosažení sjednaného učúle lsoetčipn se všichni eínčicspol zavazují ntiuč veškeré právní
i faktické kroky nutné k dnémřuá zpracování kompletní nabídky a jejímu umvséačn pínřeždlo
zadavateli, a to v takové b,opěd aby mohla být zadavatelem vybrána jako ývjehěnod,íš čeiřmžp
tato nabídka bude projednána mezi plečníkyso a všemi elíopsnykč
odsouhlasena. Písemný souhlas ťkspoíleJčn inptsčelo s obsahem nabídky musí obsahovat základní spnčtieol ělnsjomdey
nměípse
údaje neospéčl nabídky, eřpvdším nabídkovou cenu. Vedoucí npsolečkí není áoprvně jakkoli
doaečnět upravovat odsouhlasený obsah poenséčl nabídky bez ecohdřzpí písemného souhlasu
ostatních níoťJ.slekčp
VI.
nípHsoaeřd Onkoplsíče v rámci sdružení
1) sZopťbl aosdhnířpe npesoklčifí v rámci tspiolečn obpděnr stanoví Dodatek. psoblťZ vedení
tínúče evidence, fakturace, bankovní garance a ínětšpoji stanoví Dodatek. Dodatkem bude také
aruzneč aktivní upříts k čuút lčopteins všem lpčeos.mníťk
2) Dodatek dále stanoví ťopzsbl uzavírání smluv o subdodávkách mezi stonpečíl a ířitme osobami,
schválení a provedení víceprací.
3) Oědtsponv za vady, smluvní pokuty, nároky na náhradu škody a jiné nároky, vyplývající
z azuénřev Smlouvy o dílo, které uplatní zadavatel/objednatel či jakákoliv jiná osoba ičvf čsnoletpi
nebo jen ifčv kuméretně uneloíkpsč, jakož i zpfisob eníšř a úhrada nákladfi s tím spojených, budou
upraveny v Dodatku.
4
4) Každý níčeklspo se mt'Jže pdčěitsevř o hmádpoéksř stavu čsponle,ti koumpřatez túčeín záznamy
a jiné doklady, jakož i být informován o neýcplosčh záležitostech. Každý sočklpíne ale bere na ví,omdě
že řip puňtovánlía tohoto práva nesmí rušit provoz slntiočpe více, než je nutné, a ani nesní bránit
ostatním 'Jmskpíntočle ipř ávonňítalup tohoto práva.
S) Jistotu za ěínlps povinností nestiočlp jako czačeuh v zadávacím eínřz na unejvřo zakázku ve
mforě bankovní záruky zajistí vedoucí .nsíčelpko Ostatní icčsníople uhradí edvmpřo na ečtú
vedoucího knčeíaopls svt'Jj podíl nákladt'J za vystavení bankovní záruky po podpisu Dodatku, a to dle
výše uvedeného urěmop .č(l I, odst. 4).
6) Záruku za provedení Díla a záruku za anrtsdoíě vad Díla ve orpsěch zadavatele/Objednatele
zajistí vedoucí ečsoníkpl po odsouhlasení nákladt'J na tuto záruku ostatními kelíop,syčn pokud se
společníci nedohodnou jinak. Na nákladech za tuto záruku se budou oíscinčepl podílet v ěourmp v čl.
I, odst. 4 této Smlouvy. Vedení a koordinaci ěohtc aktivit zajistí vedoucí spnočlkíe .
7) Náklady na ípštěojni zakázky ponesou iocpnslčeí v omruěp jejich podílu dodávek a výkont'J v smyslu
odst. 4 čkálnu I. Smlouvy, žmčřiep toto ějníptšio ,uaijzšťe po poředcmíhz písemném souhlasu
ostatních ečslíkt'J,onp čník,elosp jehož nabídka bude všemi nčspolykíe vybrána jako nejlepší. Vedoucí
splečníko íepžldoř ostatním ltnepkím'sčo nabídky jšionítpě obstarané jednotlivými čkyloíspne za úmčel
pojistné smlouvy s miínešjvýhědo pojistnými podmínkami. lopSeicínč do S dnt'J od žoldeřpní
výběru
nabídek vyberou nejěšíýhodv nabídku a na zklědaá tohoto ěvruýb kíspnčole, který lžpodřei vybranou
nabídku, euzavř pojistní smlouvu s vybranou opiušťj.nv V ídřě,pa pokud v stanovené htě'l nebude
vybrána žádná z nabídek jako oníěývdje,hš má vedoucí očenplísk právo vybrat nabídku s
ěinjšdohýeívm podmínkami podle vlastního uvážení a s íšpnoulřs ipošuťjvn avuztíř pojistnou
smlouvu.
VII.
Rozhodování o záležitostech tsolnčepi
1) nlopíSciče se v Dodatku dohodnou na níovřety orgánt'J, které se budou podílet na koordinaci
nostíič jednotlivých l'stkíonpeč iřp ínlpě závazkt'J vyplývajících z této nspčokelé smlouvy a ze
smlouvy o dílo.
2) Rozhodnutí, kterým se ěmní ekspnčloá smlouva, musí být atopjiř jedmyslně,o a to formou
písemného dodatku k této Smlěvuo.
3) Subdodavatelé, jejichž dpáalkoeénř píěln íčoprkeř S % z celkové ceny dle smlouvy o dílo
podléhají schválení íčn.poeylsk
4) Nebude-li vařenzu Dodatek dle odst. 1 tohoto nlčá,uk platí, že rozhodnutí o záležitostech
čnsipolte se řaíipjm dnemyslěj.o Nedojde-li ke ěodhs mezi los,ečníkyp bude věc postoupena k
rozhodnutí statutárních orgánt'J sklpt'eoíč.n
VIII. a opděnstv kOsínčelop
Podíly na majetku nabytém za trvání ečspolnit
1) Ze závazkt'J t'Jvič eřtmí osobám jsou oečnílspic zavázáni olčěpsen a nerozdíě.l
2) Majetek získaný spočnleu ničostí 'stkčeíolpn v rámci ésčpkelno smlouvy bude mezi nčeíkyslop
dle Dodatku.
lzěonred
3) Náklady, pvěsdotn a rizika související s jednotlivými áčtism díla jsou upraveny Dodatkem.
5
IX.
Další práva a povinnosti ňkínspolče
1) ínčecoSpil jsou povmn1 jednat tak, aby bylo dosaženo úlčeu sjednaného touto Smlouvou,
a ačněosu jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání ič opomenutí, které by dosažení sjednaného
anebo které by vedlo ke vzniku škody na ěntsra ostatních ps.ínlkťečoJ Vzhledem
úeluč znvoemžlňa
k výše uvedenému jsou poinčíselc zejména povinni chránit dobré jméno ostatních oílečknp,ťsJ
informace týkající se ostatních čeínkťoslp jakož i tsonči všech líkťJpčneso v rámci
tavoldseně ťěrvdlné
a áděnř plnit veškeré povinnosti vyplývající pro ěn z této pečlnséok smlouvy a ze
společnti
smlouvy o dílo, bude-li se zadavatelem veuřzna.
2) Po dobu úisntčo této skénečolp smlouvy není žádný ze poseníkťlč páněvor ízutvař se
zadavatelem ič tíeř osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, která by mpřoí ič míonepř aičluovy nebo
omezila možnost kteréhokoliv dalšího polečníksa na získání nebo líněp vnejřé zakázky uvedené
v uánlkč I odst. 1). cčíiSelnpo tímto nsočuaě prohlašují, že výše uvedenou smlouvu či dohodu se
zadavatelem ič řtíe osobou vauieřzln ani řepd podpisem této pkčsneléo smlouvy.
3) eliScníopč se dále zavazují, že v rámci zadávacího nízeř uvedeného v lčnáku I. odst. 1) lpřonžíed
stmněao anebo ve spojení s třeí osobou další nabídku, že nebudou ibtslťpo jako poddodavatelé
žádného dalšího ečzahuc a že zajistí, aby tak lneačiu ani žádná z osob, které jsou ve vztahu ke
společívikn ovládanými osobami. íoilpnceSč čuaěnso prohlašují, že žádná další nabídka specifikovaná
v tomto odstavci řped podpisem této enoslkčpé smlouvy nebyla ldneřp.aož
4) V řpaíěd vuýběr séečponl nabídky jako ějevýšíondh se každý ze sJťkínčelop zavazuje řáděn
a čsva provést dohodnutou áčst díla a v aíděpř výskytu vad na jím érodáněpv čásit díla tyto odstranit
v souladu se smlouvou o dílo. Bude-li zadavatel či jiná áěvrnop osoba tňovalup nároky z vad díla
vičlť očeíkl,ivsnp který ěldáorpnev čtsá díla, na níž se vady vyskytly, je česonpl í ,k který tuonečd tčás
díla dělprová po oznámení kčl,spoaeín jemuž byla vada oznámena, povinen sám nabídnout odístraně
vad a tyto řáědn a včas odstranit.
S) V dapířě urbývě énčpoles nabídky jako jíšenvědohý se každý lpečníkso načěsou zavazuje
áěorpívdn díla
provádět jemu ečruno sáčt díla takovým zťlsompb,e aby součěna lvožamenňz
ostatním lmťkíspoečn
.
6) V pířaěd porušení odst. 2 a 3 tohoto čulkná kěernmýt ze ločsekťnJp,í mohou se ostatní nčscíioepl
domáhat, aby se tento leopčsník takového jednání zdržel.
7) čolSneipíc berou na i,mověd že dle ťlnáčk 15.2 a 15.3 smlouvy o dílo zadavatel definuje významné
itsonč piř něplí jnéveř zakázky, které musí být nlěpy omířp kretnměý ze ťSčíkpel,no jeho
vlastními otře.ypkdsr Tyto tničos musí být pěnyl tím ze opSčeínlkťJ, který deřp auzemvřín smlouvy o
dílo prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci. Pokud by lpníě lěm poskytovat jiný
pak pouze pokud prokáže, že nrvžěo kvalifikaci v etnboéřpm rozsahu a
S,kínčelop seulpjň tepdměuořn
Objednatel tuto s uktesonč potvrdí písemným souhlasem .
8) Jednal-li loskínpče v záležitostech týkajících se této Smlouvy na vlastní e,účt mohou se ostatní
opsečlícin domáhat, aby bylo jednání loseačínpk prohlášeno za éčniěu na seýčnlop t.úče Jednal-li
psolečník v záležitostech týkajících se této Smlouvy na cizí etčú , mohou se ostatní liečnípsco domáhat,
aby jim bylo ve ěhporcslečné tuúč postoupeno právo na nmuědo nebo aby jim byla vydána
něadom již poskytnutá . pSnoilčíce berou na v,oěmíd že tato práva zanikají, pokud nebyla aěunptl do
ířt íJmťěsc ode dne, kdy se o takovém jednání zdově,il enipozdjě však rok ode dne, kdy k jednání
došlo. Namísto práv popsaných ve ěvt druhé tohoto odstavce, mohou ostatní cíčelonips požadovat
náhradu škody.
6
Trvání pečlonsit X.
a tnčsleív
1) tčeloSspn založená touto Smlouvou vzniká zmavřeníu této nkéspečlo smlouvy, tedy ke dni jejího
podpisu posledním ze íkťčol,nspe a trvá po celou dobu existence kvalzťá vyplývajících ze neělopčs
též po celou dobu
p ř dloe ž née nabídky a v příadě ýrěbvu nsopčéel nabídky jako ejvněšoídh
existence lzávakť ze smlouvy o dílo.
2) K ínuokče stinoúč této Smlouvy a tím i k zániku loečpsint dojde dnem, kdy z jakýchkoliv
vdťlo dojde k zániku vázanosti psíkčlnťoe oělčepsn podanou nabídkou anebo kdy dojde k zániku
všech azlvťák nplečíkťos vyplývajících ze smlouvy o dílo. soSpečnlt voržně zaniká, dohodnou-li se na
tom všichni .čoecinílps
3) Zanikne-li pstončel, olpečníťkms se vydá, co je jejich vlastnictvím, a opesčnlý majetek musí být
podílového spoluvlastnictví.
řyádnvpo dle pravidel pro yávndořpí
4) olečnícpSi t ímto berou na omděv,í že vystoupení kteréhokoliv čelsnapkío z jakéhokoliv lduťov by
znamenalo vážné ohrožení dosažení sjednaného elú,uč imžčpře za újmu vzniklou ostatním
ml,ťkspoíneč kterou by byl níek,lpočs který ze oesinltčp vystoupil, povinen uhradit, by byly
považovány též všechny náklady, které zbývající nčilícopes ěntu vynaložili nad sjednaný rámec
k duářmné nsělpí smlouvy o dílo.
S) Poruší- li enočskpíl povinnost ze Smlouvy podstatným lmžťep,bosz být ze itsončelp čnovyuel .
Veloyčnu žmeťl být nrvž,ěo bylo-li o jeho majetku zahájeno sničloeví ínzře na jeho návrh, piltsouř
li nkelopsíč k návrhu na zahájení ihsolvenčí ve kterém se íšeř jeho úpadek nebo hrozící
říz,en
úpadek, nebo bylo-li v ičnísolmve rozhodnuto o úpadku tohoto níeloka.spč
nířze
XI.
ustanovení
ěáerZnčv
1) Otázky touto seupolčnk smlouvou věnlsoý neupravené se ířd ustanoveními beocěn závazných
zákoníku .
právních ťs,lpředi zejména pak oshačbkné
2) Tuto eulčkopsn smlouvu lze něitm ič odvtlňpa pouze na dklaáěz pnusěot čcnísahvolý laťdkot
v písemné ěfro.m Pokud tato Smlouva stanoví, že konkrétní jednání se ř íd
zvunýeřcha Dodatkem, jsou
společníic toto jednání Dodatkem upravit.
3) licínčeopS si zvolili pro posuzování závazkových tahťzvl vyplývajících z této Smlouvy jako rozhodné
právo sékeč . Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou
rozhodovány obecnými soudy RČ .
4) čcSineíopl se dohodli, že veškerá deíělsn vpeánařd vejzáěmn v rámci pnlě í vázťkla z této
Smlouvy nětevč kopií e-mailových zpráv budou zasílána na adresy uvedené jako sídla lečníkťps.o
V děpíař adresy pro onívurdáč písemností je nutné tuto ěnumz oznámit ostatním
ynězm
Dtlležitá enlěsdí týkající se práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy musí
íktlmčnopse medřp.
být zasílána oučpenědr a nebude-li prokázán opak, budou považována za ronduečá jpenzděio tíře
pracovní den po datu odeslání.
S) Je-li nebo stane-li se réněkte ustanovení této Smlouvy neplatným či nčmeýú,i nedotýká se to
ostatních ustanovení této Smlouvy, která ztlstávají platná a náúič . elíčnicpoS se v tomto děapíř
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné č i néeičú novým ustanovením, které bude nejlépe
odpovídat odnětplv zamýšlenému dřuésáokphm ueúčl neplatného nebo neohúéči ustanovení. Do
té doby platí odpovídající úprava ebcněo závazných právních plřdťise sČeké republiky.
7
6) Tato enčáksopl smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž každý
kínčelops obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude rneuoč zadavateli jako áčstou
élopsčne nabídky.
7) Tato pksolnečá smlouva nabývá platnosti a čitnúos dnem jejího podpisu osobami invárpoýmě
jednat jménem spkčelínť.o
8) pcSoleíčni tímto ndsohě prohlašují, že si tuto smlouvu dpře jejím podpisem řěnád ,přečlti jejímu
obsahu iruolzěpm a uzavírají ji podle své pravé ,elťv ěonvsdb a .ěávžn
V risBla,těv dne 3.9.2019
2. íčlkspoen
ELTRA, s.r.o.
Ing. Duš Chovanec Ing. Tomáš Kondor
jednatel
epdřas atsvdeřnp
Ing. Pavol Tatar
jednatel
3. solečníkp 4. síekočnlp
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Doprastav a.s.
s. spokečníl
PORRa.s.
nlče envastdpř
8
PŘÍLOHA Č. 7
Žádost o poskyt nut í zálohové plat by
V souladu s ust anovením pod- článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení
st avby [ VLOŽÍ ZHOTOVI TEL] žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši:
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč.
Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v Souladu s výše
uvedenou Sm louvou o dílo v období: MM/ RR – MM/RR [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] včetně.
Součástí této žádosti je:
- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní
hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného
Harm onogram u Pod- článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše
uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující
vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným
plněním Díla.
- zálohová faktura č. …… [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
V .......................... dne ....................................
1/ 1 PŘÍLOHA Č. 7
SMLOUVA O DÍ LO - Zhot ovení st avby
:z: SPRÁVA ZŽNEÍČLI
DOPRAVNÍ CESTY
Vá š dopi s zn. r
Ze dne ecPtidvrnoímsř E-ZAK
Naše zn. Ř7-0619G2/S38DŽC
iL ts lo~/íhpř 2/3
řizujVye
Telefon
Mobil
E-mail _j
Datum j.l, aíjřn 2019
Rozhodnutí a oznámení zadavatele o ýběuvr dodavatele
Zadavatel: Správa nzičelíž dopravní cesty, státní organizace
se sídlem ážDlědn 1003/7, PSČ 110 00, Praha 1, Nové ěMsto
70994234
:IČO
zapsaný v obchodním jřuítreks vedeném ýktsěMm soudem v Praze, sp. zn. A 48384
zastoupený Ing. Mojmírem Nejezchlebem, sětknmeá generálního eidřtl pro modernizaci
dráhy, na akěázdl pevoířěn .č 2372
Název nadlimitní řevénj zakázky na stavební práce:
"Rekonstrukce avohrétť úseku Knaožvři - Sklené nad Oslavou"
Druh zadávacího n:ířez řtnoéev ,nříze jeřvná zakázka na stavební práce
nviEdečí soíčl eéřvnj zakázky dle uskěVnít eýhvnjřc zakázek Z2019-025670, ejéněvuř ve
ukíntsěV ýnjceřhv zakázek dne 29. 7. 2019. Zadavatel zadává tuto evřujon zakázku na
stavební práce řpi výkonu relevantní tčions ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f)
zákona č. 134/2016 Sb ., o zadávání cýnhřejv zakázek, ve zněí šjědíczpho pdřsiue (dále jen
"zákon"). U této zakázky se ád,přelko že bude spolufinancována jak z otpuskdeřr Čeésk
republiky - Státního fondu dopravní infrastruktury, tak i z ksrtpoduře Evropské unie-
ohínaepOrč programu Doprava.
Na kělázda výsledku isočtn hodnotící komise zdokumentované ve právěZ o hodnocení
nabídek a o posouzení ínělsp podmínek astčiú zadavatel dle § 122 zákona rozhodl a v souladu
s § 123 zákona oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím neířz
na tunměpodeř řevunoj zakázku vybrána k neřvazuí smlouvy, je dodavatel -obchodní
korporace sdružené za múelč podání néčelops nabídky do poinlsečt s názvem nčoelsp"St
a",ičosyVn jejímiž nesípkyčol jsou:
vedoucí síplk:noeč
TSS GRADE, a.s.
Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Právní forma: akciová lostnpče
ČIO: 35802723
podnikající na území RČ orp:střdnicevím
TSS GRADE, a.s., čopbak
kČesá republika
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, řŠýtiec
ČO:I 02765055
a ks:oplínče
ELTRA, s.r.o.
Rampová 4, 040 Ol Košice, Slovenská republika
Správa že l ezn i ční dopravní cesty, státní organizace Síd lo: nDěáldž 1003/7, 110 00 Praha 1 Generální ditíeřlsv
zapsána v obchodním sjertřukí vedeném ěM stký Č:I 709 94 234 IDČ: CZ 709 94 234
1/ 3 m www .szdc.cz náěldžD 1003/7
110 00 Praha 1
soudem v Praze, spisová kzačn A 48384
Právní forma: tčosnpel s ríečunm omezeným
IO:Č 31674267
a pčelonsí:k
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, Trnitá
Právní forma: akciová polsetnč
IČO: 25317628
a :kíčnelops
Doprastav, a.s.
váňDrieo 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
Právní forma: akciová čopsletn
:IOČ 31333320
podnikající na území ČR cdtrioeřvís:mnp
Doprastav a.s., zroačníig složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
OČI: 49281429
a eník:psočl
Porr a.s.
áksčebDu 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Právní forma: akciová etčslpon
:OČI 43005560
s nabídkovou cenou (bez DPH) 1 898 816 704,35 Kč
Nabídka vybraného dodavatele byla vybrána na kldzáaě četnisouk, že zadavatel, resp.
hodnotící komise, při hodnocení nabídek shledala tuto nabídku jako nabídku ekonomicky
šjíněoheývd na ěldaázk nejnižší nabídkové ceny. O této ksčinoetu rozhodlo kritérium
hodnocení stanovené v oznámení o zahájení zadávacího ínezř a v zadávací dokumentaci a
hodnoty nabídkových cen uvedené jednotlivými tačúníkys zadávacího ezníř v jejich nabídkách,
jež byly ěpdmřet hodnocení nabídek. Nabídka vybraného dodavatele je nabídkou s nejnižší
nabídkovou cenou. Nabídka vybraného dodavatele splnila všechny podmínky čatiús stanovené
zadavatelem v zadávacích podmínkách. Vybraný dodavatel rožněv plžideřo doklady
požadované zadavatelem dřep ařnímzveu smlouvy.
V souladu s§ 123 zákona je áutosčí tohoto oznámení:
a) Zpráva o hodnocení nabídek a o posouzení npíěsl podmínek čsaitú ze dne 9. 9. 2019;
b) výsledek posouzení nsíělp podmínek iúčtas vybraného dodavatele:
1. seznam dokladu, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci -je bdoprně
uveden v píeřzlo tohoto oznámení s názvem Posouzení něslpí podmínek úasičt
sněo(uča je tento dokument uříolhp Zprávy o hodnocení nabídek a o posouzení
ěpsínl podmínek tčisaú ze dne 9. 9. 2019);
2. údaje rozhodné pro prokázání nlspíě jednotlivých kritérií kvalifikace vybraného
dodavatele u profesní zpusobilosti dle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace a
technické kvalifikace -jsou noěrdbp uvedeny v olezpíř tohoto oznámení s názvem
Posouzení ílspně podmínek čúisat sěo(uanč je tento dokument řpíouhl Zprávy o
hodnocení nabídek a o posouzení nsplěí podmínek čsútia ze dne 9. 9. 2019);
3. seznam dokladu, jejichž ížnpedolř je podmínkou ínuzeřav smlouvy- je roděpbn
uveden v lířpzeo tohoto oznámení s názvem Seznam hcžepřndolý dokladu.
2/3
Oznámení o ubrěvý dodavatele je rozesláno všem mskíntuúač zadávacího ř í zení
tcindeřsovpr í m elektronického nástroje E-ZAK .
:ínečuoP
Proti rozhodnutí o běrýuv dodavatele lze podat námitky podle ustanovení§ 242 odst. 2 zákona .
Námitky musí být zadavateli do r čueny pjezdněoi do 15 dnu ode dne ročuíned oznámení o
výurěb dodavatele. Zadavatel nesmí epdř uplynutím lhuty pro podání námitek proti rozhodnutí
o vurěbý dodavatele azuívřt smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122
zákona.
Ing. Mojmír PN T 7•~r' m
nmstekěá generá pro modernizaci dráhy
Správa ž el z nič í dopravní cesty, státní organizace
yholířP 1- Zpráva o hodn oce ní nabíd ek a o posouze ní s pln ě n í podmín ek ačú s t i ze dn e 9. 9 . 2019
P ř olíh a
2 - Poso uze ní s pln ě ní podmín ek ú č a s ti
P ř íl o ha 3 - Seznam řp e ld ože n cý h dokladu
P ří l o h a
3/3
:z: SPRÁVA ČŽELZNIÍ
DOPRAVNÍCESTY
,
DOPIS NABIDKY
Název nřéejv zakázky: Soubor staveb:
"Rekonstrukce hétraťov úseku aiřžK-nov Sklené
nad Oslavou"
Pialřmezkou jsme Smlouvu o dílo s ohapil,mří Smluvní podmínky, Technickou specifikaci,
Výkresy, Soupis prací pro provedení výše uvedené zakázky. Tímto nabízíme provedení a
eníkočd Díla a sdotraění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou, jejíž sčuáoít jsou
všechny uvedené dokumenty, za nabídkovou cenu ve výši 1 898 816 704,35 Kč (bez DPH).
Uznáváme, že íahPřlo k nabídce třívo očstuá tohoto Dopisu nabídky.
Bude-li naše Nabídka ařpitj , poskytneme specifikované janZíiště něpsl í smlouvy, zemčan
s vopádrěním Díla, co ířvdjen to bude možné po Datu zahájení prací, a koíčdmen Dílo
v souladu s výše uvedenými dokumenty v ěoDb pro nekodíč .
Chápeme, že jste jako zadavatel povinni postupovat a vyhodnotit naši nabídku v souladu se
zákonem .č 134/2016 Sb., o zadávání njýcheřv zakázek a dalšími Právními ipdeřs y.
Pro paířd, že s Vámi mřzveau Smlouvu, bereme na vměodí a souhlasíme v souvislosti
s aplikací zákona .č 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách čstnioú eýctěrkhn smluv,
uveřjňoání těcho smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve nzě ín jdpěšozhcí
(dále jen ZRS) s následujícím:
řpedisu
a) Smlouva bude ěeřnjavu v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS;
b) běO Smluvní strany v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 ZRS zašlou spravCI
registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich přoíhl a metadata vyžadovaná
ZRS;
c) Oěb Smluvní strany splní povinnost uvedenou v tomto odstavci ve lhěut 30 (slovy:
tři)ec íelřandkcáh dní od zvauření Smlouvy.
d) Obě Smluvní strany souhlasí se řjmíeněvz údaju o identifikaci Smluvních stran,
dmpětřeu Smlouvy, jeho nceě č i tděohn a datu u z víařen této Smlouvy.
Níže uvedené dokumenty nebo sčtiá dokumentu v naší nabídce jsou našim obchodním
tajemstvím:
Dokumenty k prokázání technické kvalifikace, další technické kvalifikace a doklady vztahující se
k osobám, řermísvtcindpo kterých prokazujeme toiurč čsát kvalifikace.
Žádáme, aby bylo s toěmi dokumenty nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání
ejnývhřc zakázek.
Níže uvedené informace a elěísdn v naší nabídce aenčzomju jako vŮněérd informace:
Dokumenty k prokázání technické kvalifikace, další technické kvalifikace a doklady vztahující se
k osobám, tvímcindeřsorp kterých prokazujeme otuirč tčás kvalifikace.
Žádáme, aby bylo s mitěo informacemi nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání
chnjýeřv zakázek
***** ******* EVROPSKÁ UNIE Ministerstvo dopraV,_y~
Evropské strukturálnf a čnvsitef fondy Státní fond dopravní :
frnaOčpe program Doprava infrastruktury :
V aBlrviěts
datum 4.9.2019
I ng. Jozef Taliga
obchodní etiřd l
na základe pz l nměcío
jméno a pnřmíej výše podepsané époěvdn osoby takníúsč zadávacího zířen í opréněvá
podepsat nabídku dle zákona .14č3 / 02 1 6 Sb. na aázědkl lcomnpZ n ění ze dne 15. 11.2018
za Zhotovitele
oplečStns nsiaočVy
TSS GRADE, a.s.- vedoucí soplečník
Dunajská 48
8 11 08 Bratislava
Slovenská republi ka
podnikaj ící na územ í ČR p r so t ře nd tci v í m:
TSS GRADE, a .s., boačpk ákseČ republika
Pražákova 1008/69
639 00 Brno
eksČá republika
2/2 DOPIS NABÍDKY
:z: SPRÁVA ILZNŽEČÍ
DOPRAVNÍCESTY
Všechny následující údaje musejí být vnyělp eřdp podáním Nabídky (s výjimkou položek,
u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).
Všechny odkazy na jednotlivé Čkáyln a ylč-dPnáok uvedené v této elořPíz k nabídce znamenají
odkazy na lČykná a -yoPlkdčná Smluvních podmínek.
1.1.2.2 Název a adresa Objednatele
Správa iízžnečl dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: nDěžldá 100317, 110 00 Praha 1 - Nové sěMot
:OČI 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním ukstřrjeí vedeném skýtěmM soudem v Praze,
spisová kačnz A 48384
1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele
Jméno nebo název čelnos:ptí/diukÍžr ptoSčn"lse "čaiVosyn
obchodní firma 1jméno a jínřpme TSS GRADE, a.s. - vedoucí íkolensčp
se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava
OČ:I 35 802 723
ečnolstp zapsaná v obchodním eřjrkuíts vedeném Okresním soudem Bratislava I,
spisová čzakn oddíl Sa, vložka .č 55901B
zastoupená Ing. Dušan Chovanec, dapseř představn a GŘ
Ing. Marek Choma, nleč
enstdřpav
Podnikající na území RČ etpdovsířnm:cri TSS GRADE, a.s., kčaobp ákseČ republika
Se sídlem Pražákova 1008169, týŠ,eřic 639 00 Brno
ČO:I 027 65 055
polesnSčt zapsaná v obchodním ísktejuřr vedeném Krajským soudem v rn,Bě
Spisová čnakz oddíl A, vložka .č 26126
obchodní firma 1 jméno a pínemjř ELTRA, s.r.o. nločkep-sí
se sídlem Rampová 4, 040 Ol Košice
IČO: 31 674 267
tsopnlče zapsaná v obchodním teřskuírj vedeném Okresním soudem Košice I,
spisová zčakn oddíl Sro, vložka č. 3236/V
zastoupená Ing. Tomáš Kondor, jednatel
Pavol Tatar, jednatel
obchodní firma 1 jméno a ínmpřje FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. čospnlekí-
se sídlem Mlýnská 388168, 602 00 Brno
I ČO: 253 17 628 vedeném Krajským soudem Brno,
zapsaná v obchodním tsrjeříku
spo el č sotn
spisová anzčk oddíl B, vložka .č 2144
zastoupená Ing. Pavel Borek, č lne ndveařstp
obchodní firma I jméno a přjmíen Doprastav, a.s. - opsenlíčk
" * * ** " * *** EVROPSKÁ UNIE Ministerstvo a~dyrop ~
* * Státní fond dopravní :
Evropské strukturální a snčetíiv fondy infrastruktury :
ečaprOní program Doprava
se sídlem váňoDeir 27, 826 56 Bratislava
IO:Č 31 333 320
tsončelp zapsaná v obchodním rsejtříku vedeném Okresním soudem Bratislava,
spisová kačnz oddíl Sa, vložka č. 581/B
Podnikající na území ČR tci:rdvíořnmsep Doprastav, a.s. ragon i čzaní složka Praha
Se sídlem K Zahradn ictví 13, 182 00 Praha
:OČI 492 81 429
lečnostSp zapsaná v obchodním íretřsjku vedeném ýksmMtě soudem v Praze,
Spisová zkačn oddíl A, vložka č . 8328
zastoupená Mgr. Martin Tutka, vedoucí npéhěodšt závodu
obchodní firma I jméno a jpneířm PORR a.s. - íeočlkpsn
se sídlem buDekčsá 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:O 430 05 560
spolntče zapsaná v obchodním sjtíerukř vedeném tmMýskě soudem v Praze,
spisová kčazn oddíl B, vložka .č 1006
zastoupená Ing. Antonín ňaD, lenč avřstndep
Josef Husar, č lne tavespřnd
1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby
1.1.3.7 rínZčáu doba
číáZrun doba je specifikována v odp - nlčáuk 11.1 a v Technické specifikaci.
1.1.4.15 Faktura
U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z ~keřrodpst OPD 2 nebo CEF, budou Faktury
vystaveny dle vzoru specifikovaného ve nSiměrc SŽDC č . 41 v platném ní,ěz který Objednatel
zašle Zhotoviteli v elektronické opěb.d U zhotovování Díla, které je financováno z národních
drzj~,o budou Faktury vystavené v souladu s Právními edpř.isy Vystavené Faktury se mají za
kompletní, obsahují-li mrko ě náležitostí stanovených Právními ipysdře také následující
hy:olířp
a) Soupis acíoťšijzhv otr,~lkp
b) oZjišťcvaí protokoly,
c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.
Pro lnečíyvou pochybností se uvádí, že Zhotovitel muže za ečúml splěn ín povinností podle
tohoto odstavce 1.1.4.15 edilžpořt Objednateli noselpěč s Fakturou také podkladové
dokumenty kádpanéřle lěečopsn s náčvyVm,oíút obsahují-li informace požadované v písm. a)
až c) tohoto odstavce 1.1.4.15.
1.1.5.6 Definice sekcí
Sekce nejsou specifikovány. Je- li termín Sekce v textu smluvních okmdet~nu použit, je tím
ním ě an stčá Díla vyplývající z harmonogramu podle -čopulánkd 8.3 [Harmonogram].
1.3 Elektronické řovpenés systémy
Elektronickým mvosneřpý systémem ve smyslu nálpkuod-č 1.3 se rozumí zasílání
elektronických mudoe~ktn vítindceřsmrop ejřnév datové sětí do datové schránky Objednatele
s ID : uccchjm, nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu ealnč Personálu
objednatele, který je ěnváorp v dané vciě za Objednatele jednat. Emailová adresa héířšpuosnl
č lean Personálu objednatele bude Zhotoviteli sdělnae Správcem stavby. Zuěnm nebo doplněí
dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu álnkuč 14.7 lze v elektronické morfě provést
něčulýv na ladáězk žádosti noerudéč do datové schránky Objednatele specifikované v této
řPí l ezo k nabídce.
2/9 ŘHÍPLOA K NAB ÍOC E
1.4 Rozhodné právo enálč-dP(ko 1.4)
Smlouva se díř sčemýk právem.
1.4 Rozhodující jazyk
Rozhodujícím jazykem je ksečý jazyk.
1.4 omunKčíika jazyk
ikouanmKíč jazykem je kčsýe jazyk.
1.14 eánSčpol čaúts dvou a více ~t{eivozhl
V dřapěí zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich opčsluen nabídkou nesou
za ělípn jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé peosčlěn a dz.ínorěle
tsonděvpJako vedoucí Zhotovitel je urneč TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, podnikající na území ČR í:mtprosřednicv TSS GRADE, a.s., aobčkp áČeks
republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, čskeá republika (dá le jen Vedoucí zhotovitel) .
Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je ěnvárop ve ecvhě Smlouvy zastupovat každého ze
,~letivoZh jakož i všechny Zhotovitele poslečěn a je nrpávěo ěrnožv za ěn řipj í mat pokyny
a platby Objednatele. Vystavovat daňo vé doklady - faktury za toinčs vykonávané v řcaphíed
zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich upslečno nabídkou je povinen ičv~
Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na mévodňa dokladu bude uveden ( identifikován)
jako osoba juňíčcetks ekonomickou čtoisn jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem
Sb., o dani z nidpéřa hodnoty).
3č402/.5
Vedoucí zhotovitel musí své cníomzě prokázat doložením řp í s l ušéohn , které tořív
něícomz
uholířP .č 6 Smlouvy o dílo. mZcníěo Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání
této Smlouvy. ěamZn Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se
mínelěds souhlasu ostatních itohel~.Zv iostnčÚ zněmy Vedoucího zhotovitele č~vi
Objednateli nastává uplynutím ořhteí pracovního dne po udeočrn í oznámení o této ě.nzm Ke
mněz bankovního spojení m~že dojít pouze postupem uvedeným v -pčoánkdul 14.7
Smluvních podmínek.
2.1 Právo pstuíř na nievtěšas
Přístup na ěvateSišn bude Zhotoviteli uěmnož od (předokla 11/ 2019) do dne dáníeřp
7.9.
Dokument~ souvisejících s řdmínáep Díla dle uknáč-dopl
2.3 Personál objednatele
Ve cehěv smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a pdaínřě jej ích ěznm
a :o~dtak)
•
3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby
Správce stavby je vněrápo na žádost Zhotovitele upravit délku lhut uvedených v Technické
specifikaci nebo v dalších chpřesid vydaných Objednatelem pro ty 50 a PS, u kterých je mezi
dnem Zahájen í prací a zahájením realizace těcoh 50 a PS kratší ýočsav úsek, než j sou tyto
požadované ylh.~t
4.2 Zjištěnía lspníě smlouvy
Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši aspoelň 10 %
z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 189 881 670,44 .čK
Bankovní záruku za ísoradtně vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout sňeloap ve výši 5 %
z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. 94 940 835,22 Kč.
3/ 9 LOŘHAÍP K NABÍDCE
4.3 Zástupce zhotovitele
Štefan Leskovský, stavbyvedoucí
4.27 Smluvní pokuta
Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek nč:ií
nálče-dPok 4.27 (a)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise
nabídky za každý takový říp.da
d-čáoekPnl 4.27 (b)
Za každý pčatýoz den prodlení se ěspnlím závazného milníku pro ífična lpněí je
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální tsákyč stanovené pro
říspušnýl závazný milník ve smyslu opd - nákučl 4.28. Není-li v této íolezřP k nabídce
u ípřohsénšul závazného milníku stanovena minimální ásč tak f i íčonah nlpě í , je Zhotovitel
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.
Za každý očatýzp den prodlení se zahájením vrpídánoě Díla do 14 dnt. ode dne oznámení
o Datu zahájení prací dle dpo áč-l knu 8 .1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši
0,1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.
Pod-článek 4.27 (c)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti.
Pkenálč-do 4.27 (d)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z itčás Smluvní ceny odpovídající
émnšulsířp stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, s jehož čnodemík je Zhotovitel
v prodlení, a to za každý tačopzý den prodlení.
kenálč-doP 4.27 (e) a čdlnepok-á 8.7
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z čitsá Smluvní ceny odpovídající
ušnmsířpél stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, který nemohl být uveden do
provozu, a to za každý oaýztpč den prodlení.
dk-čoelánP 4.27 (f)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z čsiát Smluvní ceny odpovídající
př ís ul š mnéu stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, kterých se okndčeá práce,
vada nebo poškození týká, a to za každý jednotlivý dpířa a za každý tčopazý den prodlení.
enkálč-doP 4.27 (g)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené
v Dopisu nabídky za každý opčzatý den prodlení.
Po-článekd 4.27 (h)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené
v Dopisu nabídky za každý zapoýtč den prodlení.
kenálč-doP 4.27 (i)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené
v Dopisu nabídky za každý př í adp a za každý topzýač den prodlení.
e-nkPáldčo 4.27(j)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý dpaří porušení povinnosti ve výši 3%
z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.
kenálč-doP 4.27 (k)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu
nabídky, almněxái však 20 000 Kč za každý išějtnzý .přdaí Pokud Zhotovitel nezjedná
4/9 HOLÍŘP A K NABÍDCE
nápravu do 14 dnu ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o jzíěntši nedostatku, je
povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 čK za každý da lší den, až do dne, kdy
odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu
o .ěbvtas
-loPánedčk 4.27 (I)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené
v Dopisu nabídky, xěmniaál však 100 000 čK, za každý nýtšzěij adpří takové povinnosti.
Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnu, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši
5 000 čK za každý další den, a to až do dne, kdy nudoětpřem Zprávu o postupu prací dápeř
Správci stavby.
kdenáočPl- 4.27 (m)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu
nabídky, ěmnixaál však 200 000 ,čK za každý jýnětšiz aříp.d
Pod- káenlč 4.27 (n)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 čK za každé išntějz í porušení
povinnosti.
Pod-článek 4.27 (o)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 čK za každý jednotlivý dpaří
porušení povinnosti.
oPed-článk 4.27 (p)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené
v Dopisu nabídky za každý opýčatz den prodlení.
Pod-článek 4.27 (q)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené
v Dopisu nabídky za každý očpatýz den prodlení.
Pod-článek 4.27 (r)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve uvěomls
o zpracování osobních údaju, která je holíPuř č. S Smlouvy o dílo.
4.27 Maximální celková výše smluvních pokut
Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je
stanovena ve výší nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.
4.28 Postupné závazné milníky
Pro ríněpvodá Díla nejsou stanoveny postupné závazné milníky.
4.30 Výluky
V souladu se nmězuo přdiseu Objednatele "D 7/2 Organizování výlukových isotnč í " se
upravuje text tohoto ,luá-pdčnko a to:
Odstavec 2 nvoě zní:
Zhotovitel je v ubrpěh ínědprová Díla nvopárě požádat Objednatele o roz říneš doby
a/nebo rozsahu výluky oproti výlukám podle czoíeřpdh Pod-odstavce tohoto Pod-
č ulnká . Takto poskytnutá výluka je ne"čoutaDd výlukou". Žádost o Duončetad
výluku musí Zhotovitel uičtrdo Objednateli éněmje 120 dní řdpe , ve
ktzmáčea měseíc
kterém má být tčeaáDdon výluka zahájena. V ehdířcap , kdy je již vydán ROV, je
Dedotáanč výluka uvažována a anátíčop ve vztahu k již vydanému ROV. Pro nečyívluo
pochybností se sjednává, že za očaduDtne výluku se považuje i každá samostatná
etapa výluky v ROV.
5/9 PÍŘL HO A K NABÍ DCE
Odstavec 4 oěnv zní:
Výluka nad rámec termínu či rozsahu výluk uvedených ve moěv,Slu Harmonogramu
nebo vydaném rozkazu o výluce (ROV) o kterou Zhotovitel Objednatele požádá mn,éě
než 120 dní epdř čtemákaz ,císměe ve kterém má být výluka zahájena, či ke které
dojde porčekímřn sjednaného výlukového ačsu o více než 1 hodinu bez zecdhřopí
podání písemné žádosti je e.Pnkr,řoču výlukou" . Za krřPečno u výluku v délce více
než 1 hodina se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý sač Pkřročneé výluky, a to tečěvn
první zatpčéo hodiny. Pro čuolenyví pochybností se sjednává, že za oPrčeřnuk
výluku se považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Za každou uotzapč
hodinu eřkPnčréo výluky je Zhotovitel povinen uhradit úplatu za každou puotačz
hodinu v následující výši:
• výluka trakčníoh vedení vťéorta koleje 5.000 Kč čv . DPH I započtá hodina,
10.000 čK čv . DPH 1 zoačátp hodina,
• výluka voéťart koleje 20.000 čK .čv DPH I átačopz hodina,
• výluka dvou a více taťcrvýoh kolejí 5.000 čK v.č DPH 1 tzaápoč hodina,
1.000 čK čv. DPH I azpočtá hodina,
• výluka čstaniích kolejí - dopravní 5.000 Kč .vč DPH I čaopázt hodina.
• výluka ostatních kolejí
• výluka ezcphaobvíč ínzeař
8.2, 8.4 Doba pro dok,níeč Prodloužení doby pro enkčdoí
Zhotovitel je povinen čnokdti celé Dílo tněečv uéšpřínls dokumentace dle dop - kunálč 7 .9 do
22 Ccíěsm. od Data zahájení prací.
~Lyth uvedené v čd-uPolánk 7.9 Smluvních podmínek se v ípadřě této Smlouvy nepoužijí.
L~tyh jsou stanovené takto:
Zpracování geodetické stičá DSPS, kompletní technické táčsi DSPS, dřenpáí posouzení
interoperability a sčedínově o ečbnzposti : ídnápře do 8 .ěCcmís ode dne vydání posledního
Potvrzení o vřepízt sčáti Díla vyjma následné úpravy éhsovrěm a výškového uřpsoáínd
koleje -viz SO uvedené níže.
8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu
Zhotovitel je povinen oiktčdn Dílo v rozsahu nezbytném pro člúye uvedení Díla nebo Sekce do
provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách jěeinozdp do 14 ísm.eěc od Data
zahájení prací, vyjma následné úpravy évěomhsr a výškového dpáínusoř koleje (SO 01- 17-
01.3 - ŽST ianov,řžK ežnlzčií svršek - následná úprava évsorěmh a výškového ínádřopsu
koleje; SO 02- 17-01.3 - Žst. Sklené nad Oslavou, že l zínčie svršek - následná úprava
hrěmoévs a výškového sářponídu koleje; SO 03-17-01.3 - Žel. zjepdř v km 29,080 (P3923)
- následná úprava ěsm r ohév a výškového npdsáořuí koleje; SO 04-17-01.3 -TÚ avonžiřK
Sklené nad Oslavou, ež l ničíze svršek - následná úprava osmrvéhě a výškového uspořándí
koleje), které bude provedeno do S c.ísěmC ode dne uvedení do provozu.
8.3, 8.6 Harmonogram
Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby řpi jednání platí, že projednávání
sovahčé postupu prací na Díle se říd vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro aévčso
ízřne u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na http:llwww.sfdi.cz.
8.7 Náhrada škody za pínžděoz
Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu dpo - kálčun 8. 7 škodu vzniklou mínědžopz ve vys1
podle
převyšujíc uhrazenou stkuáč smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové žděoíznp
pouknálč-d 4 .27.
8.7 Maximální částak náhrady škody za pzěžoínd
Celková výše náhrady škody za oínědzpž je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené
v Dopise nabídky.
11.1 Délka číuznár doby
6/ 9 P Ř Í LOH A K NABÍDCE
Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce noepíčaj ode dne vydání Potvrzení
o veřtzpí
• na mínlčiežz svršku (užitý materiál) a geometrického řánuíopsd koleje (užitý
materiál) v trvání 2 let,
• na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti ě,vdo izolace proti vděo
mostovek ocelových mostu, tunelu a celoplošné izolace proti ěvod v tunelech
v trvání 10 let,
• na ostatní čitsá Díla evčtně áčsít stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není
ve olmuvěS nebo kterékoliv její pzeíořl uvedeno jinak.
Záruku za jakost komponentu těomasn dodávaných od jiných tiohzleův (výrobcu) se
Zhotovitel zavazuje poskytnout jméněe v délce 24 umíscě ode dne vydání Potvrzení o ezípvřt
Sekce, jejíž je tento komponent součátí. V hep,aířcd kdy by Zčáruní doba poskytnutá
výrobcem komponentu kielřčopar výše uvedenou dobu 24 smcíuě, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zá ru ku za jakost ňolapes v této delší oběd .
V ,ědpaíř že Objednatel v Znčurá í oděb ponráěv uplatnil své právo z dětonsivp
Zhotovitele za vady, na jehož zědalká Zhotovitel ipdoříl a yvmě in l provozuschopné celky nebo
komponenty tasěomn dodávané od jiných výrobcu, npoáčí ode dne následujícího po dni
jejich měnývy tžěbe nová áruZnčí doba v délce 24 címěsu .
12 íMěřne a cáíoenňv
Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání o ěřením a níovňáce dle
tohoto nálčuk 12 platí, že řpi jednání se ířd vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou
ěíneřm pro lčúye ánkluč 12 eéčrvn knihy FIDIC z vknatě 2019, která je dostupná na
http://WWW.Sfdi .CZ.
13.1 Právo na variaci
Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby p ři jednání platí, že projednávání
zejména zěnm Díla se díř vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro správu zěnm díla
(variací) u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz.
13.5 oénímděP obnosy
obnosy poskytnuty nebudou.
odmíněéP
13.8 Úpravy cen v esdkl~u ěmnz ~nálkad
Tento -doplčneká se použije.
14.2 Zálohová platba
Zálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na ělzkadá písemné žádosti Zhotovitele (jejíž
ítsáčuo bude zálohová faktura, řípěnad samostatné zálohové faktury pro výdaje zpusobilé ke
spolufinancování ze zdroju EU a pro výdaje psnůélozbie ke spolufinancování ze zdroju EU),
která musí pltvňosa podmínky pro její podání a kterou muže Zhotovitel podat Objednateli
evínřjd po uplynutí 60 dnu od osnúitč Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Př íl zoe .č 7
Sm louvy o dílo .
Pokud žádost bude ňsvatlpo všechny požadované podmínky pro její podání, slděí Objednatel
tuto tčsueokn Zhotoviteli . V přaědí , že žádost nebude aňtlpvso podmínky pro její podání,
Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se vondzíěŮm neakceptace žádosti. Zhotovitel muže
podat novou žádost za stejných podmínek . Zálohová platba muže být poskytnuta ,nvoěapk
avšak vždy xláiměna ve výši rovnající se smluvní ohdětn prací dlhcokřpaýáne k realizaci
pro řšéulníps po bosě jdoucí 3 níalekdář ěmscíe dle podrobného Harmonogramu, max. však
vždy ve výši rovnající se 20 % smluvní hodnoty prací ahpdálkoýcřne k realizaci pro říýnšulsp
kedlaáířn rok dle podrobného Harmonogramu [8 .3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 císumě
(zálohované období). Podm ínkou pro poskytnutí první zálohové platby je fakturace za ntěkečsu
7/9 ŘLHOAÍP K NABÍDCE
provedené práce lánimě za 2 dnřeíkláa cseměí íápzjdcřeh termínu poskytnutí zálohové
í žádosti Objednateli iřp
platby . Zálohová platba je splatná ve hlětu do 60 dnu od data deunočr
sp ln něí podmínky uvedené v zocídpřeh v aoémnčp se lhuta splatnosti prodlužuje
těv; ěpířad
až do ínělps lhuty v zdícehořp
vět .
Žádost o poskytnutí zálohové platby v smšířlupné nířádelakm roce je ebatř ordču i t Objednateli
žádosti
ěnoejpidz do 30. 9 . énšphosířlu eařknádolhí roku; v aěpříd hjšoíěpdz oneíčrud
Objednatel negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto eřnmaláíkd roce.
Zálohová platba musí být v plné výši ačzúonvtá formou pčtodu etčáks potvrzených
v nejbližších po sěbo následujících Potvrzeních rěžupénb platby, tj . v po bsoě následujících
fakturách stuhénčkoe lpn,ěí která budou ebszproěndřt navazovat po datu poskytnutí
zálohové platby. Až po únáítčovz celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako
by žádná zálohová platba poskytnuta nebyla.
Nebude-li zálohová platba očtzanávú za sněčtkeu provedené práce v zálohovaném období
v plné výši, využije Zhotovitel útzýčovnae
v období nadcházejícím tím, že: zustatek zálohové platby pro zhotovování Díla
1. Zhotovitel rpaelzotkně oznámí Objednateli do 15 dnu ode dne uplynutí zálohovaného
období prodloužení zálohovaného období, a to o opčetka l neářhcdí símě,uc v puhrěb celého
kterých má, dle aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít k ánčtovúzí
zustatku poskytnuté zálohové platby za kntčěuse provedené práce do doby uvedení Díla
do provozu.
2. V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel eňzáorv povinen penějzoid do 30 dnu ode
dne uplynutí zálohovaného období eatdřp Objednateli Bankovní záruku lpsujícň
ustanovení člápod-nku 14.2 Zvláštních podmínek, tj. morěk dalšího, bude Objednateli
ánaeřpd Bankovní záruka platná a vymahatelná po dobu o 60 dnu delší, než je
Zhotovitelem oznámené prodloužené zálohované období dle bodu 1.
3. nčoazNútáve tčsá zá lohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém
zálohovaném období vtzáčúnao obdně jako v zálohovaném období, tj. fo rmou
očtpdu č sektá potvrzených v nejbližších po sěob následujících Potvrzeních ěprénžub
platby, tj . v po osěb následujících fakturách utksčnéhoe lnpěí.
4. K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se asčuýnom prodloužením Bankovní
záruky, lze v pdířeca,h kdykoli je ohceřpd zí podrobný Harmonogram v rozporu se
nmčskýteu postupem, itspuřo oav,knpě a to řip lníěps shodných podmínek, za
kterých došlo k prod loužení zálohovaného období.
5. V :píděař
5.1 kdy Zhotovitel dle bodu 1 neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo
ádeřpn Objednateli Bankovní záruku (viz bod 2), je povinen vrátit Objednateli
uvančúzeot átsč poskytnuté zálohové platby, a to do 30 dnu od uplynutí
zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období;
5.2 kdy dojde k nouečk í smluvního vztahu, a to z jakéhokoli duvodu peřd čekodním
Díla, je povinen vrátit Objednateli vuntozaečú poskytnuté zálohové platby,
sátč
a to do 15 dnu od enučoík smluvního vztahu;
5. 3 kdy Zhotovitel čtnúzuej zálohovou platbu do 31. 8. následujícího kalendářího
roku po poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli avonutčúze
táčs poskytnuté zálohové platby, a to do 30. 9. tohoto následujícího řníhoálaedk
roku.
Po zúváčoínt celé zřpdeíohc zálohové platby a vrácení ečútvnhoéza zustatku zálohové platby
muže Zhotovitel epdř l ožti další žádost o poskytnutí zálohové platby a muže mu být za stejných
podmínek poskytnuta další zálohová platba.
Celkový estuoč požadovaných zálohových plateb nesmí očepřtirk Smluvní cenu.
14.5 Technologické materiály črnéeu pro dílo
dčnk-oálPe 14.5 se nepoužije.
8 /9 PŘ LÍ O HA K NA BÍDCE
14.6 áČtsak, která eůmž být z růběPžén platby zadržena v pděíař porušení
Smlouvy
porušení ěkéntre
Objednatel že~m v řpěadí platby. povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet
skčátu ve výši 10 % z žběn~Pré
14.6 Minimální skáačt Potvrzení épnžěbrů platby
Minimální čátkas Potvrzení žpnr~béě platby není stanovena.
14.15 ěMyn platby
Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na zaáldkě Smlouvy musí být zaplacena
v ýčceshk korunách.
18.1 Obecné požadavky na jěínpošit
Zhotovitel edpížloř a poskytne Objednateli v dále uvedených :át~hcl
• ~zakd, že ěšjopínit popsaná v lnčuká 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání
Objednatele, a to do 2 pracovních dn~ od obdržení žádosti Objednatele;
• kopii pojistek pro špojiínět popsaných v kučánl 18 do 2 pracovních nd~ od Data
zahájení prací.
18.2 šoPijtíně díla a vybavení zhotovitele
Zhotovitel je povinen vazuřtí pojistnou smlouvu na majetkové něpoišjt í " all risk" dle okádnlpču-
18.2 s pojistným něíplm
v Dopisu nabídky. sjednaným lnáimě ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené
20.1 Ověořání a kvantifikace ailmůc
Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby ipř jednání předvšmí podle pod-
uknálč 3.5 platí, že ínvoářě a kvantifikace claim~ Zhotovitele se ířd vedle Smlouvy
v podrobnostech i Metodikou pro ěoávníř a kvantifikaci naičíchf kár~on lpuětnýach ze
smluvních závazkových ta~zhv z roku 2018, která je dostupná na www.sfdi.cz/poskytovani -
in f o rm aci/me t od i ky / .
20.2 až 20.8 Rozhodování poůrs
Rozhodování or~ps je upraveno dle varianty B.
9/9 LÍŘP OAH K NABÍDCE
Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY SPRÁVY ŽELEZNIČNÍ
DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace - 2016 DRUHÉ VYDÁNÍ 2019/ 48
Zvláštní
podmínky
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
Druhé vydání 04/2019
Schváleno Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR
dne 8. 3. 2019 a dopisem MD č. j.: 93/2019-520-DOP/1 ze dne 19. 3. 2019, s účinností od 12. 4. 2019
Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“,
1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce
2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. FIDIC „Smluvní
podmínky pro výstavbu“ je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží
38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně
http://cace.cz/order-form1-red.php).
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY Zvláštní
PRO STAVBY podmínky
SPRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ
CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
Smluvní podmínky
pro VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB
PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM
Druhé vydání 04/2019
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 1 / 44
Zvláštní Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
podmínky
OBSAH
1 Obecná ustanovení ................................................................................................................3
2 Objednatel ..............................................................................................................................7
3 Správce stavby .......................................................................................................................8
4 Zhotovitel ................................................................................................................................9
6 Pracovníci zhotovitele ..........................................................................................................20
7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování ..................................................22
8 Zahájení, zpoždění a přerušení ...........................................................................................23
10 Převzetí objednatelem .........................................................................................................25
11 Odpovědnost za vady ..........................................................................................................26
12 Měření a oceňování .............................................................................................................28
13 Variace a úpravy ..................................................................................................................29
14 Smluvní cena a platební podmínky ......................................................................................32
15 Ukončení smlouvy objednatelem .........................................................................................36
16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem.........................................................................37
17 Riziko a odpovědnost ...........................................................................................................37
18 Pojištění ...............................................................................................................................39
19 Vyšší moc..............................................................................................................................41
20 Claimy, spory a rozhodčí řízení ............................................................................................41
2 / 44 Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
Zvláštní podmínky pro stavby Zvláštní
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace podmínky
1Obecná ustanovení
1.1 1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Definice
„Dopis o přijetí nabídky” je oznámení Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky,
1.1.1 přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.”
Smlouva
1.1.1.5 Pod-článek 1.1.1.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Technická specifikace“ jsou Technické podmínky.
„Technické podmínky“ tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah
(TKP), Všeobecné technické podmínky (VTP) a Zvláštní technické podmínky (ZTP)
vypracované pro konkrétní stavbu, případné další dokumenty uvedené jako součást
Smlouvy o dílo a všechny dodatky a změny Technických specifikací provedené
v souladu se Smlouvou o dílo tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy o dílo.
1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová
dokumentace pro provádění stavby. Tato projektová dokumentace je v těchto
Podmínkách označována rovněž jako „Projekt (P)“. Technická specifikace může
stanovit rovněž další části projektové dokumentace. Ty se v takovém případě rovněž
považují za součást Výkresů.“
1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„Výkazem výměr“ podle těchto Podmínek se rozumí pouze dokument vypracovaný
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, nebo jakýmkoli Právním předpisem, který tuto vyhlášku doplňuje nebo
nahrazuje, a to včetně Právních předpisů vydaných Objednatelem. Výkaz výměr je
součástí Soupisu prací.“
1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník“ je dokument, který obsahuje záznamy o provádění prací na Díle
a dalších skutečnostech souvisejících s prováděním Díla a jehož náležitosti, formu
a způsob vedení stanoví platné a účinné Právní předpisy a Technická specifikace.”
1.1.1.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.12:
„Zadávací dokumentace" znamená souhrn dokumentů a předpisů vydaných
Objednatelem podle Právních předpisů a předaných nebo jinak zpřístupněných
Zhotoviteli pro podání Nabídky, kterými bylo Dílo vymezeno v podrobnostech
nezbytných pro zpracování Nabídky a na základě kterých Zhotovitel vypracoval
Nabídku.“
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 3 / 44
Zvláštní 1.1.1.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.13:
podmínky
„Technickou specifikací položky“ se rozumí ve vztahu ke každé jednotlivé položce
Soupisu prací popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který
obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu se Zadávací dokumentací.
Technické specifikace položek jsou součástí Soupisu prací.”
1.1.1.14 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.14:
„Soupis prací“ znamená v návaznosti na Zadávací dokumentaci podrobný popis
všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem
Díla. Soupisem prací podle těchto Podmínek se rozumí pouze dokument vypracovaný
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, nebo v souladu s jakýmkoli Právním předpisem, který tuto vyhlášku doplňuje
nebo nahrazuje, a to včetně Právních předpisů vydaných Objednatelem. Výkaz výměr
a Technická specifikace položek jsou součástí Soupisu prací. Soupis prací je jedním
z Formulářů.“
1.1.2 1.1.2.8 Pod-článek 1.1.2.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Strany a osoby
1.1.3 „Podzhotovitel“ je jakákoliv osoba uvedená ve smlouvě jako podzhotovitel části Díla
Data, zkoušky, nebo poddodavatel části Díla a jakákoli osoba jmenovaná jako podzhotovitel části Díla
lhůty a dokončení nebo poddodavatel části Díla a právní nástupci každé takové osoby.
1.1.4 1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Peníze a platby
„Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou
4 / 44 obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou
Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem.”
1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn bez náhrady.
1.1.3.9 Na konec Pod-článku 1.1.3.9 se přidává následující ustanovení:
„Tím nejsou dotčena ustanovení o běhu sjednaných a stanovených lhůt plynoucí
z Právních předpisů."
1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla, části Díla nebo Sekce
Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za
podmínek stavebního zákona a zákona o drahách tak, jak je stanovena v Příloze
k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro
uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku]), počítaná
od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce.”
1.1.3.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.11:
„Zkušební provoz“ slouží k ověření funkce dokončeného Díla nebo Sekce (podle
okolností). Zkušební provoz se zavádí před vydáním kolaudačního souhlasu Drážního
úřadu zápisem podle vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický
řád drah, ve znění pozdějších předpisů.
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které byly účelně, hospodárně a efektivně
vynaloženy Zhotovitelem na provedení Díla, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně
režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.”
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn bez náhrady. Zvláštní
podmínky
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Bankovní záruka za odstranění vad Díla" znamená Bankovní záruku podle Pod-
-článku 4.2.2 [Bankovní záruka za odstranění vad Díla].”
1.1.4.14 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.14:
„Bankovní záruka“ je finanční záruka ve smyslu § 2029 občanského zákoníku vydaná
českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky
v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském
státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční
bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice
na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch
Objednatele jako oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou.
1.1.4.15 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.15:
„Faktura“ je výzva k platbě s náležitostmi daňového a účetního dokladu podle
Právních předpisů.”
1.1.4.16 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.16
„Bankovní záruka za provedení Díla“ znamená Bankovní záruku za provedení Díla
podle Pod-článku 4.2.1 [Bankovní záruka za provedení Díla].
1.1.4.17 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.17
„Bankovní záruka za zálohu“ znamená Bankovní záruku podle Pod-článku 14.2
[Zálohová platba].“
1.1.6 1.1.6.5 Na konec Pod-článku 1.1.6.5 se přidává následující ustanovení:
Další definice
„Podle těchto Podmínek se za Právní předpisy považují rovněž technické normy
(zejména České technické normy) vydané jinými osobami, než orgány veřejné moci,
pokud jsou závazné na základě ustanovení jiných Právních předpisů.
Podle těchto podmínek se za Právní předpisy považují rovněž dokumenty a předpisy
vydané Objednatelem, pokud jsou Zhotoviteli přístupné podle písmene (a) Pod-článku
2.2 [Povolení, licence a schválení] těchto Podmínek. Právní předpisy vydané
Objednatelem jsou závazné ve znění účinném ke dni vydání Zadávací dokumentace.
Pokud v průběhu doby ode dne vydání Zadávací dokumentace do dne dokončení
všech prací na Díle dojde z rozhodnutí Objednatele ke změně Právního předpisu
vydaného Objednatelem, rozhodne Správce stavby podle charakteru změny o tom,
zda bude postupováno podle ustanovení Pod-článku 3.3 [Pokyny správce stavby].
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejím
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona.
Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla, nebo Sekce jsou
upraveny především v Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání].”
1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty" jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně
přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních
těchto Podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících
Smlouvu, uvedeno jinak.”
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 5 / 44
Zvláštní 1.2 Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
podmínky Výklad „(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
1.4 (f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5 %
Právo a jazyk
Nákladů.“
1.5
Hierarchie smluvních Na konec Pod-článku 1.4 se přidává následující odstavec:
dokumentů „Všechny osoby zastupující některou ze Stran nebo jednající za tuto Stranu musí plynně ovládat
komunikační jazyk, kterým je český jazyk (dále jen komunikační jazyk). Jestliže tento jazyk plynně
1.6 neovládají, jsou povinny zajistit, aby byl po celou dobu provádění Díla k dispozici kvalifikovaný
Smlouva o dílo tlumočník.
1.7 Pokud byť i jen některý z členů Personálu zhotovitele neovládá komunikační jazyk na potřebné
Postoupení úrovni, je Zhotovitel povinen na Staveništi zajistit přítomnost kvalifikovaného tlumočníka. Tento
tlumočník bude k dispozici Správci stavby a dalšímu pověřenému Personálu objednatele tak, aby
1.8 jeho prostřednictvím mohli vykonávat svá oprávnění dle těchto Podmínek vůči Personálu
Péče o dokumenty zhotovitele.
a jejich dodání Všechny doklady, které si budou Strany podle Smlouvy předkládat, musí být v komunikačním
jazyce nebo v původním jazyce současně s jejich překladem do komunikačního jazyka. U všech
6 / 44 úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.“
V Pod-článku 1.5 se ruší text u odrážky (d) a nahrazuje se textem:
„(d) Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“
V Pod-článku 1.5 je odrážka (f) odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
„(f) Technické specifikace v pořadí:
(i) Zvláštní technické podmínky,
(ii) Všeobecné technické podmínky,
(iii) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah.“
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.”
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoliv výhodu
nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
(a) Objednatel je oprávněn kdykoliv neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí
vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí, či jiných částí Díla
veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí
nebo částí Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých
Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo
zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením
práv Objednatele podle předcházející věty; nebo
(b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany
a v souladu s platnými a účinnými Právními předpisy.“
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka
s textem:
„(lze i v elektronické podobě)“.
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec: Zvláštní
podmínky
„Výkresy a další dokumentace stavby plynoucí z Právních předpisů a všechny ostatní doklady
1.10 týkající se prováděného Díla nebo jeho Variací, budou k dispozici též příslušným správním
úřadům vykonávajícím státní stavební dohled. K dispozici musí být též Stavební deník vedený
Užívání dokumentů Zhotovitelem podle zvláštních předpisů, do něhož je úřad vykonávající státní stavební dohled
zhotovitele objednatelem oprávněn činit záznamy.“
Za pod-odstavec (c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec (d) následujícího znění:
(d) „umožňovat udělení podlicence, a to i bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.”
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu
softwaru, pokud je dodání zdrojového kódu podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související
vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto
softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby anebo
oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož
i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy,
jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoliv vadu
počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen;
nebo
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po
přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo
obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu Objednatelem
zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření.”
2.1 2Objednatel
Právo přístupu První odstavec Pod-článku 2.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
na staveniště
„Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na všechny části Staveniště, včetně
příslušné části železniční dopravní cesty, předat mu je a umožnit mu jejich užívání během doby
(nebo dob) stanovené Smlouvou. Toto právo a možnost užívání nemusí náležet pouze Zhotoviteli.
Jestliže musí Objednatel podle Smlouvy předat k užívání Zhotoviteli nějaký základ, konstrukci,
technologické zařízení nebo prostředek přístupu na Staveniště, musí to Objednatel udělat v době
a způsobem stanoveným v Technické specifikaci. Objednatel však může odepřít jakékoli takové
právo, předání a možnost užívání dokud neobdrží Zajištění splnění smlouvy.“
2.2 Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami. Postup při předání
Povolení, licence Staveniště a náležitosti zápisu o předání Staveniště je podrobně upraven v Technické
a schválení specifikaci.“
Pod-odstavec (a) je odstraněn a nahrazen tímto zněním:
„(a) poskytnutím interních předpisů Objednatele, které tvoří Právní předpisy podle těchto
Podmínek. Interní předpisy úrovně přístupu (A) zpřístupní Objednatel Zhotoviteli bezplatně.
Interní předpisy úrovně přístupu (B) poskytne Objednatel Zhotoviteli za úplatu podle svého
aktuálně platného ceníku. Interní předpisy úrovně přístupu (C) není Objednatel povinen
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 7 / 44
Zvláštní 2.3 Zhotoviteli zpřístupňovat. Nebudou-li interní Předpisy Objednatele úrovně přístupu (C)
podmínky Personál objednatele Zhotoviteli zpřístupněny, nepovažují se za Právní předpisy podle těchto Podmínek,“
2.4 V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“.
Zajištění financování
objednatelem Na konec Pod-článku se přidává následující odstavec:
2.5 „Osoby, které tvoří Personál objednatele a jsou oprávněny zastupovat Objednatele
Claimy objednatele v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy (mimo Správce stavby nebo osoby, na které
Správce stavby přenesl pravomoc a pověřil plněním povinností dle Pod-článku 3.2 [Přenesení
pravomoci a pověření Správcem stavby]), jsou uvedeny v Příloze k nabídce. Změna těchto
oprávněných osob Objednatele není považována za změnu Smlouvy.“
Druhá věta Pod-článku 2.4 se ruší bez náhrady
V Pod-článku 2.5 se v prvním odstavci v první větě text „oprávněn k platbě“ ruší a nahrazuje
textem:
„oprávněn požadovat úhradu“ a v poslední větě se před slova „a pro další služby požadované
Zhotovitelem vkládá čárka a za ni slova: „podle Pod-článku 4.30 [Výluky]”.
Ve druhém odstavci v Pod-článku 2.5 se v první větě ruší tečka na konci věty, nahrazuje se
čárkou a doplňuje se text: „není-li jinde v jiném Článku stanoveno jinak.“
3.1 3Správce stavby
Povinnosti a pravomoc V Pod-článku 3.1 se ve druhé větě prvního odstavce se ruší slova „inženýry a další“.
správce stavby
Čtvrtý odstavec Pod-článku 3.1 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Správce stavby musí získat zvláštní písemný souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům
podle následujících Pod-článků těchto Podmínek:
(a) 13.2 [Návrh na zlepšení] v případě změn, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
(b) 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] nebo 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu
nebo doby pro splnění postupného závazného milníku].“
3.2 Na konec Pod-článku 3.1 se přidává následující text:
„Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu
Přenesení pravomoci podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj
a pověření správcem stavby požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě.”
3.4
V druhé větě prvního odstavce Pod-článku 3.2 se za slova „technický dozor“ doplňuje text
Výměna správce stavby „stavebníka (v textu též TDS)“.
V Pod-článku 3.4 se text „ ne méně než 42 dnů” odstraňuje a nahrazuje se textem:
„nejpozději do 14 dnů”.
8 / 44 Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
3.6 Přidává se nový Pod-článek 3.6: Zvláštní
Kontrolní dny podmínky
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na
3.7 Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních dnů se musí
Registr rizik zúčastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účast si Správce stavby vyžádá. Správce
stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie
záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré
kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce stavby
svolat do 28 dnů po Datu zahájení prací.”
Přidává se nový Pod-článek 3.7:
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku
za účelem snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který
má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel
a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být zaznamenán Správcem stavby do registru
rizik (příloha č. 7 Stavebního deníku – SD/stavby – centrální), který musí Správce stavby vést
a aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup
vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Cílem
tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel
jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí.”
4.1 4Zhotovitel
Obecné povinnosti Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
zhotovitele „Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.”
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:
„, ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel
odpovídá za všechny vady a následky vadné projektové dokumentace pro provádění stavby
(PDPS) a dalších Dokumentů zhotovitele, jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy
povinen.”
Ve čtvrtém odstavci Pod-článku 4.1 se ve druhé větě za slova “ Správci stavby“ doplňuje text:
„a jeho souhlasu“.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
(d) „nejpozději společně s žádostí o Potvrzení o převzetí podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla
a sekcí] musí Zhotovitel:
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ Díla nebo Sekce (podle
okolností) a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu
a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo
provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném
zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími
součást Díla.
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a
sekcí], dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) výše předány Správci stavby a
nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii) výše. Povinnost předat tyto
dokumenty má Zhotovitel vždy bez ohledu na to, zda projektoval část Stavby.”
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 9 / 44
Zvláštní Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
podmínky
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí
4.2 k označení Stavby podle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních
Zajištění splnění smlouvy prostředků), se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby
a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona
10 / 44 č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. Zhotovitel je
povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až
do uplynutí půl roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky
a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných
požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo
a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami
vydanými pro provádění Díla.
Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění potřebných stavebních a montážních prací.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti při provádění Díla byly prováděny fyzickými
osobami, které mají k výkonu těchto činností příslušná oprávnění. Veškerý Personál zhotovitele
na Staveništi, který se nachází či vykonává pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí,
musí disponovat průkazem „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“. Tato oprávnění musí Zhotovitel
doložit Správci stavby před zahájením provádění Díla. Je-li určité oprávnění potřebné pouze pro
provedení určité Sekce či se má některý člen Personálu zhotovitele podílet pouze na provádění
určité části Díla nebo Sekce, postačí doložit tato oprávnění před zahájením provádění této části
Díla nebo Sekce.“
Text Pod-článku 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„4.2.1 Bankovní záruka za provedení Díla
Za Zajištění splnění smlouvy se považuje Bankovní záruka za provedení Díla, kterou
Zhotovitel musí na své náklady získat ve výši uvedené v Příloze k nabídce a v souladu
s Pod-článkem 1.1.4.14 [Bankovní záruka]. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena
částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla Objednateli před uzavřením
smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele.
Bankovní záruka za provedení Díla musí být účinná nejpozději v den jejího předání
Objednateli, musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž
příslušná banka dle Pod-článku 1.1.4.14 [Bankovní záruka] se zaváže k plnění bez
námitek či omezujících podmínek a na základě první výzvy oprávněného.
Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a účinná,
dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Bankovní záruku za
odstranění vad Díla podle Pod-článku 4.2.2 [Bankovní záruka za odstranění vad Díla].
Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum její platnosti
a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce
a nepředal Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla do data 28 dnů před
datem ukončení platnosti Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle
toho musí rozšířit platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo
dokončeno a Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění vad Díla.
Objednatel smí uplatnit nárok z Bankovní záruky za provedení Díla pouze na částky,
ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla tak, jak je
popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel
nárokovat plnou částku Bankovní záruky za provedení Díla,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy
objednatele], Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení], a to do 42 dnů po
dohodě nebo určení, nebo na základě rozhodnutí soudu,
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel Zvláštní
oznámení Objednatele nebo Správce stavby požadující nápravu porušené podmínky
smluvní povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost, platí, že je
do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která Objednateli
přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti plnit,
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení
objednatelem], kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku
Bankovní záruky za provedení Díla.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z Bankovní záruky za provedení
Díla.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě
povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na
právní služby), které jsou následkem nároku z Bankovní záruky za provedení Díla
v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí Bankovní záruku za provedení Díla Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté,
co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci nebo poté, co
obdržel od Zhotovitele Bankovní záruku za odstranění vad Díla, podle toho, která
skutečnost nastane později.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky za provedení Díla se
Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní
Záruky za provedení Díla ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou
v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel výslovně nepřipouští, aby Bankovní záruka za provedení Díla byla
vystavena v podobě dvou či více dílčích záruk.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené
v Příloze k nabídce za prodlení Zhotovitele s udržováním této Bankovní záruky za
provedení Díla v platnosti.
4.2.2 Bankovní záruka za odstranění vad Díla
Bankovní záruku za odstranění vad Díla musí Zhotovitel na své náklady získat ve výši
uvedené v Příloze k nabídce a v souladu s Pod-článkem 1.1.4.14 [Bankovní záruka].
Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije
Zhotovitel musí předat Bankovní záruku za odstranění vad Díla Objednateli do 21 dnů
poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí
zaslat Správci stavby.
Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude platná
a účinná nejméně po dobu šesti (6) let ode dne vydání Potvrzení o převzetí Díla.
Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují datum ukončení
platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel neodstranil všechny
vady z vadného plnění do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti
Bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen platnost
Bankovní záruky za odstranění vad Díla prodloužit a udržovat až do doby, kdy budou
všechny vady z vadného plnění řádně odstraněny.
Bankovní záruka za odstranění vad Díla musí být vystavena jako neodvolatelná
a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka dle Pod-článku 1.1.4.14 [Bankovní záruka]
se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako
oprávněného. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z Bankovní záruky za odstranění
vad Díla pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle
Smlouvy v následujících případech:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla v případě,
že její platnost bude kratší, než jak je sjednáno v tomto Pod-článku 4.2.2; za
těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky
Bankovní záruky za odstranění vad Díla;
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 11 / 44
Zvláštní objednatele], Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení], a to do 42 dnů po
podmínky dohodě nebo určení, nebo na základě rozhodnutí soudu,
(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený
v Potvrzení o převzetí v době podle pokynů Správce stavby nebo neodstraní vadu
z vadného plnění dle Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací
a odstraňování vad] do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele,
v němž bylo požadováno odstranění této vady, nebo v jiné přiměřené lhůtě
dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to k úhradě nákladů, které
vznikly odstraněním vady na náklady Zhotovitele, a případných smluvních pokut
a nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy; nebo
(d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle
článku 15 [Ukončení smlouvy objednatelem] těchto Podmínek, bez ohledu na to,
zda bylo odstoupení skutečně oznámeno či nikoliv, kdy v takovém případě může
Objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za odstranění vad Díla.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z Bankovní záruky za odstranění
vad Díla.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě
povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na
právní služby), které jsou následkem nároku z Bankovní záruky za odstranění vad Díla
v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel vrátí Bankovní záruku za odstranění vad Díla Zhotoviteli do dvaceti (20)
dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude platnosti podle
ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.
Objednatel výslovně nepřipouští, aby Bankovní záruka za odstranění vad Díla byla
vystavena v podobě dvou či více dílčích záruk.“
4.4 Celý text Pod-článku 4.4 se ruší a nahrazuje novým textem:
Podzhotovitelé
„4.4.1 Pokud Objednatel v Zadávací dokumentaci stanovil, že určitá věcně vymezená část
12 / 44 Díla nesmí být plněna podzhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel, že minimálně v takto
vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními prostředky. K provádění ostatních částí
Díla je Zhotovitel oprávněn používat vždy jen takové Podzhotovitele, kteří jsou pro
danou část díla uvedeni ve Smlouvě o dílo. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně
zajistit, že každý z jím vybraných Podzhotovitelů provede svoji část prací osobně
a nepřevede ji na dalšího podzhotovitele.
4.4.2 Ustanovení předchozího Pod-článku 4.4.1 se nepoužije v případě, kdy je třeba
k provedení části Sekce speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze
dílčí a doplňující část plnění dotčené části Sekce, přičemž budou ohledně tohoto
dalšího podzhotovitele splněny požadavky těchto Podmínek, které se vztahují na
Podzhotovitele. V takovém případě musí Zhotovitel předem písemně oznámit Správci
stavby název takového podzhotovitele spolu s identifikací dílčího plnění, které má tento
další podzhotovitel realizovat. Takový další podzhotovitel se považuje za schváleného,
pokud Správce stavby do pěti pracovních dnů nově navrhovaného dalšího
podzhotovitele, i bez uvedení důvodů, neodmítne. Pokud Správce stavby takto
oznámeného dalšího podzhotovitele odmítne, nesmí se tento odmítnutý podzhotovitel
žádným způsobem podílet na plnění Díla podle Smlouvy. Nepožaduje se přitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své podzhotovitele osoby, které budou pouze
dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí není
provádění vlastních stavebních prací na Díle.
4.4.3 Vlastními prostředky se podle těchto Podmínek rozumí Věci určené pro dílo, které jsou
ve vlastnictví Zhotovitele nebo osob tvořících se Zhotovitelem koncern nebo jsou
Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern oprávněni s nimi nakládat na základě
jiného právního důvodu a Personál zhotovitele, který je ke Zhotoviteli nebo k osobám,
které tvoří se Zhotovitelem koncern, v pracovněprávním vztahu ve smyslu Právních
předpisů. V případě osob, které podle Zhotovitele tvoří se Zhotovitelem koncern, je
Zhotovitel povinen jejich příslušnost ke koncernu prokázat. Na osoby tvořící se
Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Podzhotovitelů a Zhotovitel je
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění Zvláštní
takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako Podzhotovitelé. podmínky
4.6 4.4.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Podzhotovitelů a škodu jimi
Spolupráce způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu.
Pokud není stanoveno jinak:
(a) Podzhotovitele uvedené ve Smlouvě o dílo, jejich podíl v procentech na provádění
Díla nebo jinak vymezený předmět jejich subdodávky je možné v průběhu
provádění Díla měnit nebo doplňovat pouze po písemném oznámení Správci
stavby a s jeho písemným souhlasem. Pokud Správce stavby ve lhůtě
5 pracovních dnů ode dne oznámení změnu nebo doplnění neodmítne, má se
tato změna nebo doplnění za schválené. Je-li změna nebo doplnění oznamováno
ve vztahu k Podzhotoviteli, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení
prokazoval splnění Objednatelem stanovených kvalifikačních požadavků, musí
Zhotovitel k oznámení o změně Podzhotovitele přiložit rovněž doklady prokazující
splnění kvalifikačních požadavků nejméně v rozsahu a formě, v jakém byla
prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Podzhotovitele;
(b) Zhotovitel oznámí Správci stavby nejméně dvacet osm (28) dnů předem
předpokládané datum zahájení každé podzhotovitelské práce a poté oznámí
zahájení takové práce na Staveništi.
(c) Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitel bude mít příslušná oprávnění
k provádění příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání
a vybrané činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Podzhotovitel zajistí, aby
vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého
vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností
veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný
Podzhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon
činností spojených s prováděním Díla, Právními předpisy nebo Smlouvou.
4.4.5 Zhotovitel je za všech okolností povinen prověřit a zajistit, že žádný z jeho
Podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních poddodavatelského řetězce, který
pro Zhotovitele případně zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby
nebo se na jejím zpracování podílí, v žádném časovém okamžiku pro Objednatele
nezpracovával projektovou dokumentaci pro provedení Stavby, nebo nebude
vykonávat autorský dozor nebo funkce Správce stavby ve vztahu k téže Stavbě.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši
uvedené v Příloze k nabídce.”
V Pod-článku 4.6 jsou Pod-odstavce (a) a (b) odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„(a) Personálu objednatele, přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných
podmínek podle tohoto odstavce je uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci”
(b) všem dalším zhotovitelům Objednatele a koordinátorovi BOZP, kterého objednatel určil a“
Na konec Pod-článku 4.6 se přidávají následující odstavce:
„Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem dopravy ČR Odborem Fondů
EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí fyzických ukazatelů, je
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné formě a bez zbytečných odkladů informace
o údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných na základě pravidelných měření fyzických
ukazatelů a jejich plnění. V případě potřeby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnutí
doplňujících či chybějících informací, přičemž Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně
poskytnout. S pravidly tohoto monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen.
Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených
s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské komise, Evropského
úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované
z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba
mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné
platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto
výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 13 / 44
Zvláštní Podzhotovitelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou
podmínky uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty podle předchozí věty.
4.7 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení dokladů
Vytyčení souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či Podzhotovitelů ze strany
4.8 kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí,
Bezpečnost práce Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se
respektovat Objednatelem, jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup
4.9 a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství
Zajištění kvality pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.“
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště v rozsahu a za podmínek stanovených v Technické
specifikaci. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit
jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit
obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu Díla
zničeny či poškozeny.“
V Pod-článku 4.8 se v Pod-odstavci (a) slova „bezpečnostní předpisy“ odstraňují a nahrazují slovy
„Právní předpisy“.
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je
povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozované
železniční dopravní cestě jsou:
(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti technických zařízení a staveb
Objednatele;
(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na
pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob
zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele;
(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak;
(5) V případě pracovního úrazu pracovníka Personálu zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam
o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím
zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se
zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy;
(6) Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ
v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
Odpovědnost Zhotovitele vůči jiným osobám tím není dotčena;
(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na
základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.“
V prvním odstavci Pod-článku 4.9 se první věta mění takto:
„Zhotovitel musí zavést systém zajištění kvality podle požadavků uvedených v Technické
specifikaci, aby bylo prokázáno dodržování požadavků Smlouvy.“
14 / 44 Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
4.15 Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení: Zvláštní
Přístupové cesty podmínky
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na
4.20 Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací
Vybavení objednatele včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými
a objednatelem volně orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele,
poskytovaný materiál resp. Podzhotovitelů.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní
komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání
užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány
státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp.
Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové cesty,
pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních
dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných
pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že
takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí
v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého
takového znečištění. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj
náklad do původního stavu. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním
závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu
plynoucím z Právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením
těchto povinností.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných
pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro
přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními
komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž
stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy.
Před zahájením stavebních prací je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit za účasti Správce
stavby, vlastníka přístupové cesty nebo jejího správce, popřípadě příslušných veřejných orgánů
prohlídku přístupových cest dotčených prováděním Díla. Součástí prohlídky je pasportizace
stávajícího stavu přístupových cest ve formě obrazového záznamu (foto, video) včetně sepsání
zápisu. Zhotovitel je povinen předat jednu kopii tohoto záznamu Správci stavby před zahájením
prací. Stejnou prohlídku a kontrolu komunikací na staveniště zajistí Zhotovitel na své náklady po
skončení stavebních prací.
Zhotovitel se zavazuje v dohodě s vlastníky přístupových cest (uvedených v Zásadách organizace
výstavby) zajistit jejich potřebné úpravy, pokud jejich stavební stav nebo dopravně technický stav
neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě (§ 38 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném znění) nebo pokud v důsledku staveništní dopravy došlo
k podstatnému nárůstu zatížení přístupové cesty (§ 39 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění). Po ukončení užívání přístupové cesty je zhotovitel povinen uvést
ji na svůj náklad do původního stavu. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené
s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním
v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností podle Právních
předpisů, nebo pokud v důsledku staveništní dopravy došlo k podstatnému nárůstu zatížení
přístupové cesty.“
V prvním a třetím odstavci Pod-článku 4.20 se mění text takto:
za slova „v Technické specifikaci“ se vkládají slova „nebo Výkresech“.
Za poslední odstavec Pod-článku 4.20 se přidává následující ustanovení:
„Za „volně poskytované materiály" Objednatele se považuje i vyzískaný materiál, u něhož má
podle Projektu stavby Zhotovitel provést jeho regeneraci a poté jej zapracovat do Díla.
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 15 / 44
Zvláštní S vyzískaným materiálem se Zhotovitel zavazuje nakládat způsobem stanoveným v Technické
podmínky specifikaci, Výkresech a v souladu s Právními předpisy.
4.21 Zhotovitel nese nebezpečí škody (odpovědnost za péči) na volně poskytovaných materiálech
Zprávy o postupu prací Objednatele až do doby, kdy na Objednatele přejde odpovědnost za péči o příslušnou část Díla,
do níž byly zapracovány, nebo do doby, kdy jej vrátí zpět Objednateli.
4.22
Zabezpečení staveniště Volně poskytované materiály objednatele, které objednatel předal Zhotoviteli k zapracování do
4.23 Díla a které zapracovány nebyly, se Zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu vrátit zpět
Činnost zhotovitele Objednateli.“
na staveništi
V prvním odstavci Pod-článku 4.21 se odstraňuje „v šesti kopiích“ a nahrazuje se zněním „ve
třech kopiích a elektronické verzi v uzavřené a otevřené formě (*.pdf a *.doc).“
Na konec Pod-článku 4.21 se přidává následující Pod-odstavec (i):
„(i) informaci o veškerých Nákladech podle Pod-článku 1.9 [Zpožděné výkresy a pokyny], Pod-
-článku 2.1 [Právo přístupu na staveniště], Pod-článku 4.7 [Vytyčení], Pod-článku 4.24
[Archeologické a další nálezy na staveništi], Pod-článku 7.4 [Zkoušení], Pod-článku 8.9
[Důsledky přerušení], Pod-článku 16.1 [Oprávnění zhotovitele přerušit práci], Pod-článku
19.4 [Důsledky vyšší moci], k jejichž úhradě je podle Smlouvy povinen Objednatel a o
kterých lze předpokládat, že Zhotoviteli vzniknou v následujících 6 měsících.”
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby.”
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích, se kterými nemá právo hospodařit Objednatel
ve smyslu zákona č.77/2002 Sb. pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn
Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel bude
mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen
zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky
a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující
Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména
odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.”
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládají následující odstavce.
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle
zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných
Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání
s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními předpisy.
Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené
Podzhotoviteli.”
Zhotovitel před vydáním Potvrzení o převzetí předloží Objednateli jako podklad pro vydání
kolaudačního souhlasu Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady. Součástí této zprávy bude
zejména evidence o druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění nebo odstranění, a to včetně
oprávněných osob, jimž byly odpady předány. Obsah zprávy je upřesněn v Technické specifikaci.“
16 / 44 Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
4.25 Za třetí odstavec Pod-článku 4.23 se přidává následující odstavec: Zvláštní
Kontrolní prohlídky stavby podmínky
„Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště do 30 dnů od vydání Potvrzení o převzetí, je Objednatel
4.26 oprávněn vyklidit příslušnou část Staveniště na náklady Zhotovitele.“
Povinnost upozornit
na nevhodnou povahu Přidává se nový Pod-článek 4.25 [Kontrolní prohlídky stavby]
věci nebo pokynu
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací
4.27 odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních
Povinnost zhotovitele prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit
zaplatit objednateli podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.”
smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.26 [Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu]
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či
nesprávný pokyn, je Zhotovitel povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy
nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení odborné péče
zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit
odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu,
jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Přidává se nový Pod-článek 4.27 [Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu]:
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze
k nabídce, jestliže:
(a) Zhotovitel poruší ustanovení o střetu zájmů nebo ustanovení o určení či změně
Podzhotovitelů podle Pod-článku 4.4 [Podzhotovitelé];
(b) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.28 [Postupné závazné
milníky] uvedený v Příloze k nabídce nebo nezahájí provádění Díla do 14 dnů ode dne
oznámení o Datu zahájení prací dle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle];
(c) Zhotovitel poruší povinnost podle posledních čtyř odstavců Pod-článku 6.9 [Personál
zhotovitele];
(d) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení];
(e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání
stavby];
(f) Zhotovitel nedokončí práci nebo neodstraní vadu nebo poškození ve smyslu Pod-článku 11.1
[Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] do data oznámeného Objednatelem
podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady];
(g) Zhotovitel poruší svou povinnost předložit Správci stavby Harmonogram podle Pod-článku
8.3 [Harmonogram];
(h) Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit Dílo po dobu přerušení prací podle Pod-článku 8.8
[Přerušení prací];
(i) Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti
Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží Objednateli k prokázání
splnění této své povinnosti stanovené doklady podle Článku 18 [Pojištění];
(j) Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil byť i jen částečně
pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě v rozporu s Pod-článkem 1.7
[Postoupení];
(k) Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Stavební deník nebo jednoduchý
záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových náležitostí v souladu
s Právními předpisy, Smlouvou a Technickou specifikací podle Pod-článku 1.1.1.11
[Stavební deník] nebo 1.8 [Péče o dokumenty a jejich dodání];
(l) Zhotovitel poruší svoji povinnost předat Správci stavby Zprávu o postupu prací podle Pod-
-článku 4.21 [Zpráva o postupu prací];
(m) Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP při práci na
Staveništi podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci];
(n) Zhotovitel poruší svou povinnost zajistit, aby každá osoba, která se podílí na provádění Díla
na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala splnění příslušné odborné,
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 17 / 44
Zvláštní zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované Smlouvou nebo Právními předpisy;
podmínky (o) Personál zhotovitele nebo jiná osoba podílející se na realizaci Díla se odmítne podrobit
4.28 kontrole, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo bude výsledek této
Postupné závazné milníky kontroly u takové osoby pozitivní;
(p) Zhotovitel je v prodlení s převzetím, s vyklizením nebo s předáním Staveniště,
4.29 (q) Zhotovitel je v prodlení s předáním dokumentů dle Pod-článku 7.9 [Dokumenty související
Pokyny a příkazy s předáním Díla].
při omezení provozu
na pozemních komunikacích Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká
povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní
pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené
porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu
převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty
obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta
požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty.
Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok
z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za
porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7
[Smluvní pokuta za zpoždění], nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.”
Dopadá-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení
o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta,
která je v nejvyšší částce.
Přidává se nový Pod-článek 4.28 [Postupné závazné milníky]:
„Jestliže jsou v Příloze k nabídce nebo v průběhu provádění Díla na základě Objednatelem
schváleného Harmonogramu stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel
povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající
příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu
předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pokud je postupným závazným milníkem
finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel k poslednímu dni doby stanoveného milníku provede
práce v souhrnném finančním objemu odpovídajícímu minimálně částce stanovené pro daný
milník v Příloze k nabídce. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-
-článku 1.1.4.12 [Vyúčtování] Zhotovitelem. Termín pro splnění postupného závazného milníku
může být prodloužen za podmínek stanovených v Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení
do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku].
O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání
protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinky dokončení nebo převzetí Díla ani
jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel
dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný
postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému
závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené
v Příloze k nabídce.”
Přidává se nový Pod-článek 4.29 [Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních
komunikacích]
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu
stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo
úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát
přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co
nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání
pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích.
18 / 44 Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
4.30 Přidává se nový Pod-článek 4.30 [Výluky] Zvláštní
Výluky podmínky
„Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla termíny a rozsah výluk uvedený ve Smlouvě,
4.31 Harmonogramu nebo vydaném rozkazu o výluce (ROV).
Kontrola na alkohol
a návykové látky Zhotovitel je v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Objednatele o rozšíření doby a/nebo
rozsahu výluky oproti výlukám podle předchozího Pod-odstavce tohoto Pod-článku. Takto
poskytnutá výluka je „Dodatečnou výlukou“. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit
Objednateli nejméně 70 dnů přede dnem požadovaného zahájení Dodatečné výluky.
V případech, kdy je již vydán ROV, je Dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu k již
vydanému ROV. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za Dodatečnou výluku se považuje
i každá samostatná etapa výluky v ROV.
Dodatečnou výluku poskytuje Objednatel jako službu za úplatu počítanou za každou započatou
hodinu Dodatečné výluky v těchto sazbách:
- výluka trakčního vedení traťové koleje 3.000 Kč vč. DPH/ započatá hodina,
- výluka traťové koleje 5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,
- výluka dvou a více traťových kolejí 10.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,
- výluka staničních kolejí – dopravní 2.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,
- výluka ostatních kolejí 1.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,
- výluka zabezpečovacího zařízení 3.000 Kč vč. DPH / započatá hodina.
Výluka nad rámec termínu či rozsahu výluk uvedených ve Smlouvě, Harmonogramu nebo
vydaném rozkazu o výluce (ROV) o kterou Zhotovitel Objednatele požádá méně, než 70 dnů před
požadovaným termínem výluky, či ke které dojde překročením sjednaného výlukového času
o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti je „Překročenou výlukou“. Za
Překročenou výluku v délce více než 1 hodina se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý čas
Překročené výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že
za Překročenou výluku se považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Za každou
započatou hodinu Překročené výluky je Zhotovitel povinen uhradit úplatu za každou započatou
hodinu v následující výši:
- výluka trakčního vedení traťové koleje 5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,
- výluka traťové koleje 10.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,
- výluka dvou a více traťových kolejí 20.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,
- výluka staničních kolejí - dopravní 5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,
- výluka ostatních kolejí 1.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,
- výluka zabezpečovacího zařízení 5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina.
Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen uhradit úplatu za
Překročenou výluku i tehdy, pokud Překročená výluka trvá méně než jednu hodinu.
Nad rámec platby za Dodatečnou výluku a za Překročenou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje
uhradit veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli,
nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv
nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou nebo Překročenou výlukou.
Zhotovitel není povinen hradit jakékoliv platby podle tohoto Pod-článku, pokud prokáže, že ke
vzniku Dodatečné výluky či Překročené výluky došlo vinou Objednatele či Personálu objednatele
nebo k Dodatečné výluce nebo Překročené výluce vedly:
(a) pokyny Správce stavby či Variace,
(b) Vyšší moc,
(c) jiné Nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení."
Přidává se nový Pod-článek 4.31 [Kontrola na alkohol a návykové látky]:
„Zhotovitel se zavazuje seznámit veškerý Personál zhotovitele s povinností podrobit se kontrole
na alkohol a návykové látky prováděné Objednatelem Kontrola bude prováděna dechovou
zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola
bude prováděna prostřednictvím určených osob z řad Personálu objednatele. Pozitivní výsledek
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 19 / 44
Zvláštní ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního
podmínky výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba
personálu Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do
objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. Kontrola bude prováděna podle
příslušného Právního předpisu vydaného Objednatelem.“
6Pracovníci zhotovitele
6 Pracovníci zhotovitele Změna názvu Článku 6 Pracovníci a dělníci na „Pracovníci zhotovitele“
6.2
Mzdové tarify Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady
a pracovní podmínky
6.3 V Pod-článku 6.3 se slova „mezi pracovníky a dělníky Personálu objednatele“ nahrazují slovy:
Osoby ve službě „u Personálu objednatele“.
objednateli
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
6.5 „Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva,
Pracovní doba platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby
odůvodněně určí svým pokynem jinak.”
6.6
Zázemí pro pracovníky Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova:
a dělníky „nebo v Soupisu prací ”
6.7 Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
Ochrana zdraví „Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnost při práci podle Právních předpisů, včetně:
(a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
(b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů
a nářadí,
(c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
(d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
(e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
(f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy
dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků
norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
V případě, že bude byť jen určitá část Díla nebo Sekce prováděna více než jedním zhotovitelem,
např. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se Smlouvou
určitou část Díla nebo Sekci k realizaci Podzhotoviteli a na Staveništi budou působit současně
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě informovat Objednatele a současně o této
skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostředně po vzniku této skutečnosti.
Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na Staveništi
a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení kontaktních informací na
Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou
20 / 44 Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po Zvláštní
celou dobu provádění Díla i všechny své Podzhotovitele. podmínky
6.9 Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
Personál zhotovitele
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní
ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních
předpisů,
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech,
které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.“
V prvním odstavci Pod-článku 6.9 se písmeno (d) ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
"(d) ohrožuje bezpečnost včetně bezpečnosti dráhy a drážní dopravy, ohrožuje zdraví či porušuje
předpisy o BOZP či ochraně životního prostředí"
V prvním odstavci Pod-článku 6.9 se za písmeno (d) přidávají následující písmena:
"(e) nesplňuje kvalifikační předpoklady stanovené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na
provedení díla,
(f) nesplňuje odbornou či zdravotní způsobilost pro výkon svěřených prací,
(g) působí škodu na majetku Objednatele či třetích osob."
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě budou
prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně způsobilých fyzických osob. Tyto osoby
jsou povinny se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti Správci stavby, Koordinátorovi
BOZP, dalším pověřeným pracovníkům Personálu objednatele a zaměstnancům příslušných
veřejných orgánů.
Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě
zabezpečit fyzickými osobami uvedenými v Nabídce, které získaly oprávnění k výkonu těchto
činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na
provedení Díla (dále též oprávněné osoby Zhotovitele). Změna oprávněných osob Zhotovitele
není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby
Zhotovitele, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že
Zhotovitel jako součást svého oznámení o změně oprávněné osoby Zhotovitele předloží pro tuto
novou oprávněnou osobu Zhotovitele originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž
v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby Zhotovitele, a to ve stejném rozsahu.
Zhotovitel je povinen Objednatele oznámit změnu nejméně 3 pracovní dny před účinností změny.
Účinnost změny nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení Objednateli; to
neplatí, pokud nejsou splněné podmínky pro změnu oprávněné osoby Zhotovitele podle tohoto
odstavce. Oprávněné osoby Zhotovitele (ke dni podpisu Smlouvy o dílo) jsou uvedeny v příloze
č. 2 Smlouvy o dílo.
Zhotovitel se dále v souladu s příslušnými Právními předpisy zavazuje zajistit, že veškerý
Personál zhotovitele, který bude vykonávat vedoucí práce, bude mít platné doklady způsobilosti,
které budou tyto osoby opravňovat k provádění činností na železniční dopravní cestě (tj. doklady
o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění podle § 22 zákona č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení
z bezpečnostních předpisů. Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem
a v rozsahu stanoveném Právním předpisem vydaným Objednatelem). Tuto skutečnost je
Zhotovitel povinen doložit Správci stavby před zahájením prací na železniční dopravní cestě a při
jakékoliv změně pak předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti.
Zhotovitel se zavazuje v souladu s Právními předpisy zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se
budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti
nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor.
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 21 / 44
Zvláštní Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet
podmínky na provádění díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít s příslušným
provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy.“
7.4 7Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování
Zkoušení První odstavec Pod-článku 7.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Tento Pod-článek bude platit pro všechny kontroly a zkoušky uvedené ve Smlouvě mimo
Zkoušek po dokončení (jsou-li takové).
7.7
Vlastnictví Pod-článek 7.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
technologického zařízení
a materiálů „Vlastnické právo k Věcem určeným pro dílo, a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve
smyslu § 508 občanského zákoníku, nabývá stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, nebo
pozemku, nebo kdy takto vznikly nebo v okamžiku provedení platby za tyto Věci určené pro dílo,
podle toho, která z těchto událostí nastane dříve a Objednatel k nim ve stejném okamžiku nabývá
odpovídající právo hospodařit ve smyslu Právních předpisů.
Nebezpečí škody na Materiálech přechází vždy teprve k okamžiku převzetí v souladu s Článkem
10 [Převzetí objednatelem] a do tohoto okamžiku nese nebezpečí škody na Materiálech
Zhotovitel.
Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že při úpravě vlastnického práva k Dílu a jeho
částem vzaly v úvahu vymezení stavby dráhy a stavby na dráze ve smyslu § 5 zákona
č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že ujednání o vlastnickém právu obsažené
v předchozích odstavcích neplatí v případě úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí
technického vybavení nebo jiné věci, která je ve vlastnictví jiné osoby a které byly vyvolány
prováděním Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s Právními předpisy
nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi.“
7.9
Dokumenty související Přidává se nový Pod-článek 7.9 [Dokumenty související s předáním Díla]
s předáním Díla
„Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění
interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní
a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. předpisu, nahrazujícího toto
nařízení), Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit činnosti Notifikované osoby u těchto
prvků za účelem vydání prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu předmětného
nařízení.
Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b zákona
266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány Objednateli, pokud je
třeba podle uvedeného právního předpisu zajistit. Předané certifikáty musí být bez jakéhokoliv
omezení a musí se vztahovat na celé Dílo. Tyto doklady musí být předány nejpozději do 6 měsíců
po dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního
objektu, tj. do 6 měsíců ode dne vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým
posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009,
pokud je vydání takového osvědčení podle uvedeného nařízení třeba zajistit. Tento doklad musí
být předán nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení posledního
provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne vydání posledního
Potvrzení o převzetí části Díla.
22 / 44 Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby Zvláštní
v rozsahu a termínech uvedených v Technických podmínkách. podmínky
Dokumenty předávané dle tohoto Pod-článku se nepovažují za dokumenty dle Pod-článku 4.1
[Obecné povinnosti zhotovitele]."
8.1 8Zahájení, zpoždění a přerušení
Zahájení prací na díle Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací.
Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahájení prací
uvedeným v oznámení podle předcházející věty.
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle do 14 dnů po Datu zahájení prací a musí pak
v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“
8.2
Doba pro dokončení Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-
odstavcích (a) a (b) výše.
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla, Sekcí
(jsou-li specifikovány) nebo stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)
Objednatelem podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a jeho dokončením tak, aby mohlo
dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li
nějaké) v Době pro dokončení.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-
odstavce (d) Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele] a dalších ustanovení těchto
Podmínek a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a převzetím
Díla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle
Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit
Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo
Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla
nebo Sekce (podle okolností).“
8.3
Harmonogram První tři věty Pod-článku 8.3 se odstraňují a nahrazují textem:
"Zhotovitel musí předložit Správci stavby harmonogram postupu prací obsažený v Nabídce
aktualizovaný do podoby podrobného Harmonogramu do 28 dnů po Datu zahájení prací, nebo po
tom co obdržel oznámení podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]. Každý podrobný
Harmonogram bude členěn do úrovně jednotlivých stavebních objektů (SO) a provozních souborů
(PS) (pokud z Technické specifikace nevyplývá jiné členění Díla) a bude obsahovat podrobné
údaje o časovém rozvržení prací na jednotlivé SO, PS, Sekce (jsou-li stanoveny) to vždy
s vyznačením všech postupných závazných milníků. Zhotovitel musí dále předložit Správci stavby
nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací na každé Sekci aktualizaci Podrobného
harmonogramu příslušné Sekce, kdykoli je předchozí podrobný Harmonogram v rozporu se
skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Každý podrobný Harmonogram musí dále
obsahovat:"
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 23 / 44
Zvláštní Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 se přidávají následující slova:
podmínky „včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení
Díla nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení],”
8.4
Prodloužení doby Za Pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
pro dokončení „(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí projektové dokumentace pro provádění stavby
8.6
Míra postupu prací a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) Smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla
8.7
Smluvní pokuta podle Smlouvy.“
za zpoždění
V první a druhé větě druhého odstavce Pod-článku 8.3 se před každé slovo „harmonogram“
8.8 vkládá slovo „podrobný“.
Přerušení práce
Ve třetím odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu” vložena slova
24 / 44 „časového i finančního ”.
V první větě čtvrtého odstavce Pod-článku 8.3 se za slova „Zhotoviteli oznámení, že“ vkládá slovo
„podrobný“.
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„Nesplnění povinnosti předložit podrobný Harmonogram je důvodem pro zadržení části plateb
podle Pod-článku 14.6 (c) „
Pod-odstavec (d) Pod-článku 8.4 se ruší a nahrazuje textem:
„Nepředvídatelný nedostatek Věcí určených pro dílo způsobený zásahy veřejné moci nebo“
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“:
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,”
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody” odstraněna a nahrazena
slovy:
„se smluvní pokutou podle Pod-článku 4.27 [Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní
pokutu].“
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„8.7 Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], musí Zhotovitel
podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní
pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce ve
smyslu Pod-článku 4.27 [Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu], která musí být
zaplacena za každý den, který uplyne od konce příslušné Doby po dokončení do data
stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-
-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou
v Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti,
závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy.”
Na konec Pod-článku 8.8 se doplňuje následující ustanovení:
„V případě, že Správce stavby vydá takový pokyn, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit
veškeré práce na provádění Díla nebo jeho části s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby
Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
8.13 nebo bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených Zvláštní
Právními předpisy nebo rozhodnutími orgánů veřejné moci.“ podmínky
Prodloužení doby
pro uvedení do provozu Přidává se nový Pod-článek 8.13: [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro
nebo doby pro splnění splnění postupného závazného milníku]
postupného závazného
milníku „Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k prodloužení Doby pro
uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane
skutečnost, s níž Smlouva obecně spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o dobu,
o jakou je nebo bude provedení prací nutných pro uvedení do provozu nebo pro splnění
postupného závazného milníku zpožděno v důsledku příslušné příčiny oproti údajům uvedeným
v Příloze k nabídce. Pod-články 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení], 8.5 [Zpoždění způsobená
úřady] a 20.1 [Claimy zhotovitele] se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) na
prodloužení Doby pro uvedení do provozu nebo nároku (claimu) na prodloužení doby pro splnění
postupného závazného milníku použijí obdobně.
Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a doby pro
splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“
10.1 10 Převzetí objednatelem
Převzetí díla a sekcí Na začátek Pod-článku 10.1 se vkládá nový odstavec:
„Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Sekcích nebo části Díla (pokud
z Technické specifikace nevyplývá jiné členění Díla). Předání a přebírání Díla po jednotlivých
Sekcích bude probíhat v termínech stanovených v harmonogramu podle Pod-článku 8.3
[Harmonogram]. Předání a převzetí jiných částí Díla než Sekcí je možné pouze po předchozí
vzájemné dohodě Stran.“
Na konci prvního (nyní druhého) odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova:
„nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem”.
10.2 Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn bez náhrady.
Převzetí částí díla
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle
Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání], nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud
Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část
Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 10.5 [Předčasné
užívání].”
10.3 V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova
„náhrada škody” nahrazena slovy „smluvní pokuta”.
Překážky při přejímacích
zkouškách Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese
odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů (není-li v Technické specifikaci uvedena jiná doba)
od data
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, nebo
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek,
pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) shora,
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 25 / 44
Zvláštní a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení
podmínky Přejímacích zkoušek, musí
10.5 (i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
Předčasné užívání (ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno
podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do
Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5
[Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“
Přidává se nový Pod-článek 10.5 [Předčasné užívání]:
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo
nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10
[Doba pro uvedení do provozu]. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:
(a) uzavřít s Objednatelem dohodu o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i)
souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání,
a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10 [Doba pro uvedení
do provozu];
(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména
údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných
obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné
pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím
úplným dokončením;
(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím
o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením,
aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla
nebo Sekce ze strany Objednatele.”
11 Odpovědnost za vady
11.1
Dokončení Na začátek Pod-článku 11.1 se vkládají nové odstavce:
nedokončených prací
a odstraňování vad „Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za jakost Zhotovitel
přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou Záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému
je svou povahou určeno a že po celou tuto dobu bude mít s přihlédnutím k běžnému opotřebení
vlastnosti vyžadované Smlouvou.
Zhotovitel dále odpovídá za všechny vady z vadného plnění, které má Dílo nebo jeho část
od okamžiku vydání Potvrzení o převzetí.“
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou a doplňují se slova
„přičemž za takovou práci se považuje i následná úprava směrového a výškového uspořádání
koleje, pokud povinnost provedení této činnosti vyplývá z Technické specifikace“.
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“.
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).”
Na konec Pod-článku 11.1 se přidávají následující odstavce:
„Objednatel je oprávněn kdykoliv v Záruční době Zhotoviteli oznámit vady a uplatnit nároky
z těchto vad, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit. Zhotovitel poskytuje na
26 / 44 Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
Dílo záruku počínaje ode dne vydání Potvrzení o převzetí. Délka Záruční doby je uvedená Zvláštní
v Příloze k nabídce. podmínky
11.2 Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým
Náklady způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit
na odstraňování vad Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.
11.3 Pro odstranění pochybností si Strany výslovně sjednávají, že povinnost Zhotovitele odstranit vady
Prodloužení záruční doby Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, které by původně bylo třeba
provést, pokud by Zhotovitel splnil svou povinnost podle Pod-článku 4.26 [Povinnost upozornit na
nevhodnou povahu věci nebo pokynu].
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro odstranění
vad.“
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel
rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle zákona
o veřejných zakázkách, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost
a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že nebude
vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli nových prací
veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.”
Poslední věta prvního odstavce Pod-článku 11.3 se ruší bez náhrady.
11.4 Na konec Pod-článku 11.3 se přidává následující ustanovení:
Neúspěšné odstraňování „Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Sekce užívat kromě vadou dotčené Sekce i jinou
vady související část Díla, neběží ani Záruční doba poskytnutá na tuto související Sekci.“
11.7 Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec:
Právo na přístup „Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Sekce bez zbytečného odkladu
11.9 poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že Dílo nebo
Potvrzení o splnění smlouvy Sekce má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel
zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné
lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami
k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v podle povahy vady
přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty
Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává.
Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Správce stavby bude do
14 dnů ode dne dokončení odstranění vady Díla postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5
[Určení], aby dohodl nebo určil, kdo odpovídá za tuto vadu. Pokud se následně stane nesporným,
že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli Náklady včetně přiměřeného zisku, které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30
dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.“
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,”
a jsou nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla,”.
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 27 / 44
Zvláštní 11.10 Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
podmínky Nesplněné závazky „Po uplynutí platnosti Bankovní záruky za odstranění záručních vad Díla musí každá ze Stran
zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je
11.11 považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.”
Úklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění
11.12 smlouvy” a jsou nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky za odstranění vad
Vada ovlivňující Díla”.
provoz dráhy
nebo drážní dopravy První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
„Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště do 30 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Bankovní
11.13 záruky za odstranění vad Díla, je Objednatel oprávněn vyklidit příslušnou část Staveniště na
Oprávnění třetích osob náklady Zhotovitele, případně jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“
Přidává se nový Pod-článek 11.12 [Vada ovlivňující provoz dráhy nebo drážní dopravy]:
„V případě, že se na Díle objeví vada, za kterou nese odpovědnost Zhotovitel, a která ovlivňuje
bezpečnost a plynulost provozování dráhy nebo drážní dopravy, zavazuje se Zhotovitel započít
s odstraněním takové vady nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy mu bude Objednatelem
oznámena, nedohodnou-li se Strany jinak.
V případě, že Zhotovitel výše uvedenou povinnost nesplní a vadu neodstraní, použije se
ustanovení Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady].“
Přidává se nový Pod-článek 11.13 [Oprávnění třetích osob]:
„Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části na třetí
osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již Právním předpisem, převést
na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady, a to i bez souhlasu Zhotovitele.
Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, že práva
z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit jiná oprávněná osoba.
Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady pouze
v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle předchozího odstavce nebo
v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo sama prokáže.“
12.3 12 Měření a oceňování
Oceňování V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím
ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí
priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je určena Správcem stavby z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace
této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací
(OTSKP), platných v roce, kdy nastalo Základní datum. K použitým Expertním cenám se
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již
v těchto cenách zahrnuta,
28 / 44 Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 [Určení] na základě Zhotovitelova Zvláštní
návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh (v cenové úrovni (i) podmínky
v době zpracování návrhu nebo (ii) ke dni zahájení provádění položky na základě pokynu
Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] k provedení těchto prací ve smyslu
§ 222 ZZVZ v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik
škody podle toho, co nastane dříve) musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je
to možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve
výši 5% přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých
nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné
položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za
dohodnuté.“
13.1 13 Variace a úpravy
Právo na variaci Na úvod Pod-článku 13.1 se přidávají následující odstavce:
„Tento Článek lze použít a vykládat pouze za podmínek a v rozsahu, který umožňují Právní
předpisy upravující zadávání veřejných zakázek, přičemž Strany a Správce stavby mohou
v případě Variací postupovat vždy pouze takovým způsobem, aby byly dodrženy povinnosti
Objednatele podle takových Právních předpisů.“
Na konec Pod-článku 13.1 se přidávají následující odstavce:
„V případě, že Variace je změnou závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, musí Strany podepsat k dané Variaci změnový list.
Správce stavby může dát pokyn k provádění prací před podpisem změnového listu ke Smlouvě
na provedení těchto prací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v případech, kdy by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody.
Do doby podpisu změnového listu oběma Stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém
listu zahrnuty do Vyúčtování. Pokud Vyúčtování bude takové práce obsahovat, Správce stavby
v takovém případě k Vyúčtování nepřihlíží a Vyúčtování vrátí Zhotoviteli k přepracování.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení dodatečných stavebních prací
a zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost na provedení dodatečných
prací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám
stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem
navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena
postupem podle Pod-článku 12.3 [Oceňování].
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném
řízení podle Právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových
prací. Zhotovitel se dále v případě, že nebude vybrán pro provedení těchto prací, zavazuje
poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.
Zhotovitel nemůže nové práce realizovat, pokud to podle Právních předpisů upravujících
zadávání veřejných zakázek není možné a pokud byl pro jejich realizaci vybrán jiný dodavatel.
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním
součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle
Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno
podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do
Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5
[Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 29 / 44
Zvláštní 13.7 V posledním odstavci Pod-článku 13.7 se slova „tohoto oznámení“ odstraňují a nahrazují slovy
podmínky Úpravy v důsledku „těchto oznámení
změn legislativy
13.8 Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Úpravy v důsledku
změn nákladů „Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě
samostatného Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci
30 / 44 určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené
vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky
pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci
jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.
Úprava se nepoužije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny
v Potvrzení platby) za práce, které byly provedeny ve lhůtě 12 kalendářních měsíců následujících
po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího
po Základním datu.
Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny
v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce a to vždy pouze za položky
nebo práce:
(a) provedené v období počínajícím prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci,
ve kterém skončí lhůta 12 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž
počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu,
(b) nebo provedené v kterémkoliv kalendářním roce následujícím po období skončení
kalendářního roku, v kterém nastalo Základní datum + 1 kalendářní rok.
Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné
položky Soupisu prací, tj. položky skupiny stavebních dílů SO 98-98 Všeobecný objekt.
Zhotovitel musí předložit samostatné Vyúčtování podle prvního odstavce tohoto Pod-článku ke
schválení Správci stavby vždy nejpozději v měsíci březnu za předchozí kalendářní rok, za který
Zhotoviteli úprava částek podle Smlouvy náleží. Toto Vyúčtování bude znázorňovat částku, která
má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů v souladu s tímto Pod-článkem.
Správce stavby musí nejpozději do 28 dnů Vyúčtování schválit nebo oznámit Zhotoviteli, v jakém
rozsahu Vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Jestliže nedojde k dohodě o výši Vyúčtování, Správce
stavby bude postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] a určí hodnotu, která bude
zahrnuta do Vyúčtování pro účely tohoto Pod-článku.
Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do návrhu Vyúčtování podle
předchozího odstavce je jejich provedení v daném kalendářním roce. Provedením se rozumí
fyzická realizace položek nebo prací Zhotovitelem.
Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně
ustanovení Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky].
Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se
musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr
a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“
vyhlašovaného pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem.
Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“
označuje rok časové řady) využíván:
- index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku)
- index pro „stejné období předchozího roku = 100“, hodnoty „průměr od poč. roku“
(označení sloupce)
(dále jen „Cenový index“).
V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným Českým
statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index.
V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí určit Správce
stavby vhodný index pro postup podle tohoto Pod-článku.
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný kalendářní Zvláštní
rok, se musí vypočíst podle vzorce: podmínky
������������ = ������������ ∗ (������������ − ����) + ������������ ∗ (������������ − ����)
s tím, že
(i) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok následující po období
skončení kalendářního roku, v kterém nastalo Základní datum, pro všechny položky
nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku s výjimkou uvedenou níže
v pod-odstavci (ii) bude proveden podle vzorce:
����
������������ = ∏(��������/100)
����+1
(ii) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok následující po období
skončení kalendářního roku, v kterém nastalo Základní datum + 1 kalendářní rok, pro
položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) bude proveden
podle vzorce:
����
������������ = ∏(��������/100)
����+1
kde:
„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek
„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro
všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo
prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)
„Pnd“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“ za který je vypočítávána úprava částek pro
položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle
tohoto Pod-článku
„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní rok
„n“
„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních
platby) za položky a práce provedené za kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava
částek (pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma
položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d));
Fnz za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po roce, ve kterém je stanoveno Základní
datum, se vypočte jako součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny
v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené v kalendářních měsících daného
kalendářního roku následujících po uplynutí lhůty 12 kalendářních měsíců po Základním datu,
přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu
„Fnd“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních
platby) za položky a práce provedené za kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava
částek (pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající
úpravě podle tohoto Pod-článku)
„Li“ je Cenový index pro příslušný kalendářní rok, za který je vypočítávána úprava částek
(od „o+1“, resp. „z+1“ do „n“)
„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá Základní datum
„z“ je kalendářní rok, do něhož spadá některá z následujících skutečností rozhodných pro ocenění
prací uvedených v Pod-článku 12.3 pod-odstavci (d): (i) okamžik zpracování návrhu Zhotovitele
nebo (ii) den zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku
13.1 [Právo na Variaci] k provedení těchto prací ve smyslu § 222 ZZVZ v případech, jestliže by
byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody, podle toho, co nastane dříve
Žádná úprava nebude použita pro práce Vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude násobitel
úpravy (Pnz, Pnd) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).“
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 31 / 44
Zvláštní 13.9 Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
podmínky
Upřesňování projektové „Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové
dokumentace dokumentace pro provedení stavby zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby,
pro provedení stavby nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému
v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani provedením nové položky
oproti položkám uvedeným v Soupisu prací.
14.1 14 Smluvní cena a platební podmínky
Smluvní cena V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
(d) „Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno
jinak, platí, že Zhotovitel ocenil všechny položky tak, že již zahrnují náklady na pořízení
všech Dokumentů zhotovitele a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených
s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných v Soupisu prací žádný
nárok.”
14.2
Zálohová platba Text Pod-článek 14.2 se odstraňuje a nahrazuje tímto ustanovením:
„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, použité měny,
splatnost a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze k nabídce. Podmínkou
poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby
a předložení Bankovní záruky za zálohu Zhotovitelem Objednateli v minimální výši požadované
zálohové platby s tím, že:
(a) Bankovní záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.
(b) Bankovní záruka musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž
příslušná banka dle Pod-článku 1.1.4.14 [Bankovní záruka] se zaváže k plnění bez námitek
a na základě první výzvy oprávněného.
(c) Originál Bankovní záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před realizací převodu
zálohové platby Zhotoviteli.
(d) Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za zálohu bude platná a vymahatelná po dobu
o 60 dní delší, než je požadovaná doba pro poskytnutí zálohové platby.
(e) Nebude-li zálohová platba zúčtovaná v plné výši v době, na kterou byla zálohová platba
požadována a vyplacena, vrátí Zhotovitel Objednateli částku ve výši nezúčtovaného zůstatku
zálohové platby za podmínek uvedených v Příloze k nabídce.
(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nezúčtovaného zůstatku
zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze k nabídce, může Objednatel
uplatnit nárok z Bankovní záruky za zálohu na dosud nezúčtovanou částku.
(g) Objednatel musí Bankovní záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli:
(i) do 30 dnů ode dne doručení posledního daňového dokladu v případě kdy byla zálohová
platba zúčtována v plné výši, nebo
(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohové platby od
Zhotovitele nebo
(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění z Bankovní záruky za zálohu bankou.
Pokud zálohová platba není v Příloze k nabídce uvedena, tento Pod-článek se nepoužije.“
14.3
Žádost o potvrzení V prvním odstavci v první větě Pod-článku 14.3 se text: „šest kopií“ nahrazuje textem:
průběžné platby „ve třech tištěných originálech a dále pak jednou v elektronické podobě.“
32 / 44 Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat Zvláštní
zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 [Zprávy o postupu podmínky
prací]” a nahrazují se tečkou.
14.6
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
Vydání potvrzení
průběžné platby „Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, Potvrzení průběžných a závěrečných
plateb bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je
povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na
kompaktním disku CD-R.”
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“.
Na konec Pod-článku 14.3 se přidává text následujícího znění:
„Jestliže jsou jednotlivé "Všeobecné položky Soupisu prací, tj. položky skupiny stavebních dílů -
Všeobecný objekt“ oceněny v Soupisu prací paušální cenou za celou položku a jestliže není
v Soupisu prací výslovně stanoveno jinak (v kterémžto případě je daná Všeobecná položka
splatná v okamžiku uvedeném v Soupisu prací), je Zhotovitel povinen tyto položky zahrnout
pouze a výhradně do Vyúčtování vyhotovovaných bezprostředně po ukončení každého
kalendářního čtvrtletí (tedy do Vyúčtování vyhotovovaných bezprostředně po uplynutí měsíců
března, června, září a prosince), které skončilo před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve
Smlouvě ke dni jejího uzavření. Tyto položky Zhotovitel v příslušném Vyúčtování ocení částkou
vypočítanou jako podíl (i) celkové ceny příslušné položky uvedené v Soupisu prací a (ii)
celkového počtu kalendářních čtvrtletí v období od zahájení prací do uplynutí Doby pro dokončení
stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření.”
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže
jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podkladových
dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 14 dní od
obdržení Vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží; a
(ii) Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování
spolu se všemi podkladovými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce
stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné platby, v němž je
stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí
Zhotoviteli.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování, které Správce
stavby potvrdí vydáním Potvrzení průběžné platby. Daňový doklad (Fakturu) k průběžné platbě
vystaví Zhotovitel až po odsouhlasení Vyúčtování a vydání Potvrzení průběžné platby Správcem
stavby.”
Za třetí odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Když Zhotovitel
(c) je v prodlení s udržováním v platnosti Bankovní záruky za provedení Díla podle Pod-článku
4.2 [Zajištění splnění smlouvy],
(d) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 6.7
[Ochrana zdraví a bezpečnost při práci],
(e) nepředloží na základě pokynu Správce stavby ve stanoveném termínu aktualizovaný
harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram],
(f) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 [Pojištění],
může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy
k nabídce, a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 33 / 44
Zvláštní 14.7 Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne
podmínky Platba částku uvedenou v Příloze k nabídce.”
34 / 44 Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
„(a) bez náhrady odstraněno;
(b) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci
stavby bude doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby
a v souladu Právními předpisy;
(c) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude
doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby a v souladu
s Právními předpisy.”
Za Pod-odstavec (c) Pod-článku 14.7 se vkládá následující text:
„Lhůty uvedené v předchozím odstavci počínají běžet dnem prokazatelného doručení dokladů
Zhotovitelem Správci stavby. Případné lhůty splatnosti uvedené Zhotovitelem na dokladech,
jejichž běh počíná před datem doručení Správci stavby a končí před uplynutím lhůt uvedených
v předchozím odstavci, jsou považovány za orientační a nelze je použít jako podklad pro výpočet
částek, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle Pod-článku 14.8 [Zpožděná platba].
Jestliže některé údaje uvedené ve Faktuře nebo v podpůrných dokumentech předložených
společně s fakturou (přílohách) nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost
nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí
Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu
nejpozději však do 30 dnů po obdržení Faktury. Současně s oznámením podle předchozí věty
musí Správce stavby Fakturu spolu s podpůrnými dokumenty předloženými společně s fakturou
(přílohami) Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu
novou Fakturu spolu se všemi podpůrnými dokumenty (přílohami), které budou v souladu se
Smlouvou. V případě oprávněného vrácení a nového předložení Faktury podle tohoto odstavce
platí, že lhůty uvedené v tomto Pod-článku počínají běžet okamžikem doručení nové Faktury
Zhotovitele Správci stavby.
Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze
na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou Smlouvy. Žádost musí být písemná a může být
doručena pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele
(u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento
Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.“
Na konec Pod-článku 14.7 se přidává následující text:
„Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů (u fakturace dle pod-
odstavce (a) a (c) tohoto Pod-článku) podle tohoto Článku 14 [Smluvní cena a platební
podmínky], je odůvodněna povahou závazku, kdy
(i) předmětem Smlouvy je provedení komplexního a rozsáhlého Díla,
(ii) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž existuje
zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti jejich vynaložení,
s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces jejich schvalování,
(iii) před úhradou je nutné ověřit, že všechny vyúčtované práce byly provedeny řádně
a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě (včetně projektové dokumentace)
a příslušné faktuře, a součástí Vyúčtování je obvykle velké množství položek.
Částka je zaplacena odepsáním příslušné peněžní částky z bankovního účtu Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí
žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého spoludlužníka ve
smyslu § 1984 občanského zákoníku.“
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
14.8 První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem: Zvláštní
Zpožděná platba podmínky
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [Platba], je Zhotovitel oprávněn
14.9 k úhradě úroku z prodlení ve výši podle Právních předpisů. Zhotovitel je oprávněn k úhradě úroku
Platba zádržného z prodlení podle předchozí věty pouze za platby, jejichž úhrada Objednatelem proběhla po
14.10 uplynutí lhůt uvedených v Pod-článku 14.7 [Platba] prodloužených o 15 dnů.”
Vyúčtování při dokončení
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady
14.11
Žádost o potvrzení První věta Pod-článku 14.10 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
závěrečné platby
„Do 35 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí části Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit
14.14 ve třech tištěných originálech a dále pak jednou v elektronické podobě Vyúčtování při dokončení
Skončení odpovědnosti s podkladovými dokumenty, v souladu s Pod-článkem 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby],
objednatele které znázorňuje:
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 35 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit ve
třech tištěných originálech a dále pak jednou v elektronické podobě Závěrečné vyúčtování
s podkladovými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy
nebo jinak.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné
nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných
podkladových dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody
Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné
vyúčtování spolu se všemi podkladovými dokumenty, které bude v souladu s touto
Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod-článku 14.13 [Žádost
o potvrzení průběžné platby] Objednateli Potvrzení závěrečné platby.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování,
které Správce stavby potvrdí vydáním Potvrzení závěrečné platby. Daňový doklad (Fakturu)
k závěrečné platbě vystaví Zhotovitel až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování a vydání
Potvrzení závěrečné platby Správcem stavby.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých
změnách návrhu Závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby
doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu
závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 20
[Claimy, spory a rozhodčí řízení], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií Správci
stavby) Závěrečné vyúčtování.”
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se
Smlouvou nebo prováděním Díla s výjimkou případů (a v takovém rozsahu), kdy Zhotovitel
výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování; Objednatel však není
odpovědný za záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla.”
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 35 / 44
Zvláštní 15.2 15 Ukončení smlouvy objednatelem
podmínky
Odstoupení objednatelem Pod-odstavec (e) se odstraňuje a nahrazuje se textem
(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu
nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli
z těchto úkonů nebo událostí, nebo”
15.3 Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
Ocenění k datu
odstoupení (g) nedodržuje podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci
15.4 zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla
Platba po odstoupení stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek;
15.5 (h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace
Oprávnění objednatele nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek
vypovědět smlouvu daného zadávacího řízení,
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 [Podzhotovitelé];
(j) za podmínek stanovených Právními předpisy;
(k) nepostupuje v souladu s Článkem 11 [Odpovědnost za vady] a neodstraní řádně a včas
takovou vadu Díla, která zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z Díla, Sekce
nebo jiné části Díla nebo podstatně ztěžuje jeho užívání; a
(l) nepředloží do Data zahájení prací na železniční dopravní cestě originál nebo ověřenou kopii
dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost stanovenou Právními předpisy, kterým prokáže,
že každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na
železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných
prací nezbytný.
V Pod-článku 15.3 se ruší text „určil hodnotu Díla“ a nahrazuje se textem:
„určil hodnotu částí Díla již provedených v souladu se Smlouvou,
Na konec Pod-článku 15.4 se doplňuje se nový odstavec:
„V rámci zůstatku má Zhotovitel právo na úhradu přiměřených, prokazatelných a účelně
vynaložených Nákladů vzniklých mu ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy. Seznam
prokazatelných Nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel podle předcházející věty právo, musí být
odsouhlasen a potvrzen Správcem stavby.
Právo na úhradu Nákladů uplatní Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti
odstoupení od Smlouvy.
Na konec Pod-článku 15.5 se přidává následující text:
„V případě, že Objednatel, aniž by Správce stavby dosud oznámil Zhotoviteli Datum zahájení
prací podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací], Zhotoviteli oznámí, že vypovídá Smlouvu z důvodu,
že
(a) nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování
předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zahájení zadávacího řízení
veřejné zakázky na provedení Díla; nebo
(b) financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v zadávací
dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení
Díla, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu Díla;
nenáleží Zhotoviteli kompenzace Nákladů ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani jiné nároky
peněžitého či jiného charakteru.”
36 / 44 Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
16.2 16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem Zvláštní
podmínky
Odstoupení zhotovitelem Pod-odstavec (g) se nahrazuje tímto zněním:
„ruší se bez náhrady´“
Za pod-odstavce (g) se vkládá nový pod-odstavec (h) následujícího znění:
„(h) Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle] nebude oznámeno
ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalendářního měsíce
následujícího po Základním datu.“
16.3 Druhá věta předposledního odstavce Pod-článku 16.2 se mění následovně:
„V případě Pod-odstavců (f) a (h) však může Zhotovitel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“
Skončení prací a odklizení
vybavení zhotovitele V Pod-článku 16.3 se za Pod-odstavec (c) se vkládá nový pod-odstavec (d):
(d) „vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla převzal,
včetně nezabudovaného vyzískaného materiálu.“
17.1 17 Riziko a odpovědnost
Odškodnění V prvním odstavci v Pod-článku 17.1, Pod-odstavec (b), podpísmeno (ii) se na konci podpísmene
(ii) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové podpísmeno (iii), které zní:
(iii) odpovídá částkám, které budou Objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném
řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za Zhotoviteli přičitatelné
porušení právních povinností nebo finančním částkám, které na Objednateli uplatnila
jakákoli třetí osoba za Zhotoviteli přičitatelné porušení právních povinností, a to
zejména ale nikoliv výlučně škodu, která vznikla provozovateli drážní dopravy
v důsledku zpoždění vlaků, které bylo způsobeno porušením povinností Zhotovitele při
provádění Díla.
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se bez náhrady odstraňují slova:
„a (2) záležitostmi, které mohou být vyloučeny z pojistného krytí tak, jak je popsáno v Pod-
-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 [Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku]”.
V textu posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňuje „(1)“.
17.2 V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se bez náhrady odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se
Péče zhotovitele o dílo má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí])” a „(nebo se má za to, že je
vydáno)”.
17.3
Rizika objednatele V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a”.
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 37 / 44
Zvláštní Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
podmínky
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku
10.5 [Předčasné užívání].”
Na konec odstavec Pod-článku 17.3 se vkládá následující ustanovení:
„Výše uvedené skutečnosti se za rizika Objednatele považují pouze v případě, že nastanou
v České republice a budou mít bezprostřední vliv na provádění Díla nebo s ním budou jinak
souviset; to neplatí pro případ uvedený v pod-odstavci (g) tohoto Pod-článku.“
17.5 Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
Práva průmyslového
a jiného duševního „17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle
vlastnictví Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě
Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla,
38 / 44 nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje
se Zhotovitel kdykoliv na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv
z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla)
licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout a tímto poskytuje Objednateli
bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a provozu Díla
příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou
uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je
nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných
ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní
ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají
obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo
Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo
opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení
nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde
k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené
lhůtě, jinak v době přiměřené neodstraní řádně jakoukoliv vadu Díla, k jejímuž
odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se
Smlouvou užívat Dílo. V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel
oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla,
veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se
příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu.
Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv
Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se
uděluje pro celé území České republiky.
17.5.3 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout a poskytuje Objednateli bezúplatně
nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu
výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů,
užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky,
a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů
chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních
předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné
právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají
obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových
vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný
výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou předmětem právní ochrany podle
Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i)
technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí
Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční
ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na
trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního
vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle
předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a účelně vynaložené Zvláštní
náklady, včetně náhrady škody, která Objednateli vznikne plněním požadavku třetích podmínky
osob za neoprávněné využívání práv podle odst. 17.5.2, 17.5.3,17.5.4.”
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6”.
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 (nyní 17.5.6) zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli
nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.”
17.6 Ve druhém odstavci Pod-článku 17.6 [Omezení odpovědnosti] se za slova Pod-článku 4.20
Omezení odpovědnosti [Vybavení objednatele a objednatelem volně poskytovaný materiál] vkládají slova „Pod-článku
4.30 [Výluky]“.
18.1 18 Pojištění
Obecné požadavky na Text Pod-článku 18.1 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
pojištění
„Zhotovitel i Objednatel mají právo uzavírat pojistné smlouvy (pro takto uzavřené pojistné smlouvy
je pak příslušná Strana dále pojišťující Stranou) dle ujednání Pod-článků níže.
Jestliže se požaduje, aby pojistná smlouva odškodňovala společně pojištěné, musí krytí platit pro
každého pojištěného zvlášť, jako by byla vydána samostatná pojistka pro každého ze společně
pojištěných. Jestliže pojistná smlouva odškodňuje kromě Zhotovitele či Objednatele také
dodatečné společně pojištěné (zejména Podzhotovitelé Zhotovitele), pak (i) tito dodateční
společně pojištění nesmí být oprávněni obdržet platby přímo od pojistitele nebo mít jakýkoli jiný
přímý styk s pojistitelem a (ii) pojišťující Strana musí požadovat, aby dodateční společně pojištění
postupovali v souladu s podmínkami stanovenými v pojistné smlouvě.
Zhotovitel jako pojišťující Strana musí na vyžádání Objednatele bez zbytečného prodlení,
předložit Objednateli:
(a) důkaz, že pojištění, která měl sjednat a která jsou popsaná v tomto Článku, jsou v platnosti a
(b) kopie příslušných pojistných smluv.
Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit pojistné smlouvy uzavřené
dle Pod-článků níže pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.
Jestliže Zhotovitel jako pojišťující Strana neuzavře anebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění,
které má podle Smlouvy uzavřít nebo udržovat, nebo nepředloží uspokojivý důkaz a kopie
pojistných smluv v souladu s ujednáními tohoto Článku a jeho Pod-článků, nebo neposkytne
součinnost vedoucí k naplnění záměru dostatečné pojistné ochrany Objednatele (v návaznosti na
odborné posouzení věcného rozsahu předložených pojistných smluv) dle tohoto Článku a jeho
Pod-článků, může Objednatel (podle své volby a aniž by byla dotčena jakákoli práva nebo
opravné prostředky) uzavřít pojištění na příslušné dodatečné pojistné krytí a platit patřičné
pojistné. Zhotovitel musí zaplatit částku v hodnotě tohoto pojistného Objednateli.“
18.2
Pojištění díla Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
a vybavení zhotovitele
„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové
pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy
a proti odcizení či poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních
a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla,
a to na tzv. novou cenu tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 39 / 44
Zvláštní srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen
podmínky „Pojištění díla“) s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
18.3 Toto stavebně montážní pojištění na hodnotu Díla uzavře Zhotovitel v následujícím rozsahu:
Pojištění pro případ úrazu - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all-risks)
osob a škod na majetku - pojištění odpovědnosti Zhotovitele během záručního období min. 24 měsíců
- pojištění rizika projektanta (vadný projekt a konstrukce)
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada)
- pojištění okolního majetku
- pojištění převzatého majetku od Objednatele
- pojištění nákladů na demolice, vyklizení a odvoz suti
- pojištění křížové odpovědnosti zhotovitele a jeho podzhotovitelů
- pojištěnými podle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé
smluvně vázaní na budovaném díle.
- maximální spoluúčast ve výši 10 % Smluvní ceny, ne však vyšší než 1 mil. Kč.
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem.
Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv.
výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění
v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém
časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu
k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu
trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto článku a
(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu
trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele
vinkulováno.
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn
v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude
stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného
plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv
souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti podle tohoto odstavce se považuje za
podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné
smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je
rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistné- ho a plnění dalších
povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude
pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám
v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s realizací díla
v důsledku činnosti zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit
škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit
škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celkový
limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu
pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, a to nad rámec případné spoluúčasti.
Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou
vadami Dokumentů zhotovitele.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za
škody případně vzniklé podle Smlouvy.
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu
trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění
40 / 44 Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně Zvláštní
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb podmínky
v České republice.
18.4 Podzhotovitelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou
uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Podzhotovitelů nebude možné,
Pojištění personálu Zhotovitel bude vyžadovat, aby Podzhotovitelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.
zhotovitele Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.
V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.”
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady
19 Vyšší moc
19.1
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
9 Definice vyšší moci
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.”
19.2
Oznámení o vyšší moci Třetí odstavec Pod-článku 19.2 se doplňuje textem: „kromě doby splatnosti povinné částky“.
19.4
Důsledky vyšší moci V Pod-článku 19.4 se ruší pododstavec (b) a nahrazuje se textem:
Zhotovitel má nárok na úhradu přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených Nákladů
v souvislosti s pracemi, které byly provedeny do dne podání oznámení podle Pod-článku 19.2
[Oznámení o vyšší moci].
19.6
Dobrovolné odstoupení, Na konec Pod-článku 19.6 se přidává nový text ve znění:
platba a osvobození
z plnění „Výsledná částka, která má být Zhotoviteli zaplacena podle tohoto Pod-článku 19.6 [Dobrovolné
odstoupení, platba a osvobození z plnění] nesmí v souhrnu překročit Přijatou smluvní částku.“
20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
V Pod-článku 20.1 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se tímto zněním:
19 Claimy zhotovitele
„V oznámení podle předchozího odstavce musí Zhotovitel uvést jednotlivé druhy nároků, které
oznamuje, a to vždy s uvedením ustanovení Smlouvy, podle něhož mu každý z oznamovaných
nároků měl vzniknout.
Dodržení postupu podle předchozích dvou odstavců tohoto Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele]
je podmínkou vzniku nároku na prodloužení Doby dokončení a jakéhokoliv nároku na dodatečnou
platbu.“
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 41 / 44
Zvláštní Za pátý (nově šestý) odstavec Pod-článku 20.1 vkládá další text:
podmínky
„Nevyplývá-li claim ve smyslu tohoto Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] z události nebo
okolnosti, která má přetrvávající vliv, platí, že jakékoli nároky uplatněné v oznámení claimu jsou
úplné a Zhotovitel nemá nárok na jakékoli následné rozšíření těchto nároků, které by znamenalo,
že na základě claimu má být, ve srovnání s původním oznámením, prodloužena Doba pro
dokončení o delší časový úsek nebo že má být poskytnuta jakákoli platba ve vyšším rozsahu
nebo že má být poskytnuta dosud nepožadovaná platba.“
Za sedmý (nyní devátý) odstavec Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] se vkládá následující
odstavec:
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku,
jakákoli ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran
může postoupit spor k rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení]
způsobem definovaným v Příloze k nabídce.“
„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze k nabídce.
ROZHODOVÁNÍ SPORŮ - VARIANTA A.”
20.5
Smírné narovnání Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
20.6
„V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-článku 20.4
[Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů], musí se obě Strany pokusit před zahájením
řízení před obecným soudem narovnat spor smírně. Avšak nedomluví-li se obě Strany jinak,
řízení před obecným soudem může být zahájeno v padesátý šestý den (nebo kdykoli po tomto
dnu) po dnu, ve kterém bylo podáno oznámení o nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus
o smírné narovnání.”
Rozhodčí řízení Pod-článek 20.6 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
20.7
„20.6 Řízení před obecným soudem
Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, musí být jakýkoli spor, pro který se rozhodnutí DAB (je-
li nějaké) nestalo konečným a závazným, s konečnou platností vyřešen před obecnými soudy
České republiky.”
Nesplnění rozhodnutí rady V Pod-článku 20.7 se slova „rozhodčí řízení” nahrazují slovy „řízení před obecným soudem”.
pro rozhodování sporů
20.8
Uplynutí funkčního V Pod-článku 20.8 se slova „rozhodčí řízení” nahrazují slovy „řízení před obecným soudem”.
období rady
pro rozhodování sporů
Za Pod-článek 20.8 se vkládá nový text
„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ - VARIANTA B.“
20.2
Jmenování rady Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.
pro řešení sporů
42 / 44 Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019)
20.3 Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady. Zvláštní
Neschopnost se podmínky
dohodnout při jmenování Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.
rady pro řešení sporů
20.4 Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
Získání rozhodnutí rady „20.5 Rozhodování sporů
pro rozhodování sporů Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na
20.5 základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České
Smírné narovnání republiky."
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.
20.6 Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.
Rozhodčí řízení
20.7 Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
Nesplnění rozhodnutí rady
pro řešení sporů
20.8
Uplynutí funkčního období
rady pro rozhodování sporů
20.9 Přidává se nový Pod-článek 20.9 [Použití ustanovení občanského zákoníku] ve znění:
Použití ustanovení „Strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3, § 1764 až § 1766, § 1799 až § 1800, § 2586 až
občanského zákoníku § 2635 (vyjma § 2629, odst. 2) občanského zákoníku. Zhotovitel se vzdává práva domáhat se
zrušení Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 odst. 1 občanského zákoníku. Strany se dohodly,
že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před
ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.“
Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (Druhé vydání 04/2019) 43 / 44
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
Dlážděná 1003/7
11 00 Praha 1
www.szdc.cz
Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby
VTP/R-F/08/19
Datum vydání: 6. 5. 2019
Obsah
SEZNAM ZKRATEK ................................................................................................................ 3
1. POJMY A DEFINICE ..................................................................................................... 5
2. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA .............................................................................. 7
2.1 Práva a povinnosti TDS ......................................................................................... 7
3. STAVEBNÍ DENÍK ........................................................................................................ 8
3.1 Typizovaný stavební deník .................................................................................... 8
3.2 Záznamy ve Stavebním deníku .............................................................................. 8
3.3 Vedení Stavebního deníku ..................................................................................... 9
4. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ.................................................................... 10
4.1 Předání a vyklizení staveniště ...............................................................................10
4.2 Užívání Staveniště ...............................................................................................10
4.3 Zařízení Staveniště ..............................................................................................13
5. KONTROLY, ZKOUŠENÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ ....................................................... 14
5.1 Kontrola kvality prací ...........................................................................................14
5.2 Věci určené pro dílo a vyzískaný materiál ..............................................................15
5.3 Kontrolní zkoušky zařízení elektro .........................................................................16
6. ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE .................................................................. 17
6.1 Všeobecně ..........................................................................................................17
6.2 Vytyčovací síť a geodetická mikrosíť ......................................................................17
6.3 Vytyčovací práce a kontrolní měření ......................................................................18
6.4 Měření skutečného provedení stavby a geodetická část dokumentace skutečného
provedení SO a PS...............................................................................................19
6.5 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby ...19
6.6 Geodetické činnosti dané provozně-technickými předpisy Objednatele .....................21
6.7 Geometrické plány a vytyčování hranic pozemků ...................................................21
7. PROVÁDĚNÍ DÍLA (PRACÍ), ORGANIZACE VÝSTAVBY A VÝLUKY, TECHNICKÉ
POŽADAVKY .............................................................................................................. 22
7.1 Provádění prací....................................................................................................22
7.2 Organizace výstavby a výluky...............................................................................24
7.3 Technické požadavky ...........................................................................................24
8. DOKUMENTACE PRO STAVBU A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
.................................................................................................................................. 25
8.1 Dokumentace Zhotovitele pro stavbu ....................................................................25
8.2 Dokumentace skutečného provedení stavby ..........................................................27
8.3 Odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby...........................................28
9. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ................................................................... 30
9.1 Všeobecně ..........................................................................................................30
9.2 Hluk a vibrace .....................................................................................................30
9.3 Zabezpečení chráněných porostů, území a ochranných pásem ................................31
9.4 Ochrana povrchových a podzemních vod ...............................................................31
9.5 Odpady...............................................................................................................31
10. BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ...... 33
10.1 Všeobecně ..........................................................................................................33
10.2 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci v kolejích a jejich blízkosti – odborná
způsobilost a vstup do železniční dopravní cesty ....................................................33
11. POŽÁRNÍ OCHRANA.................................................................................................. 34
12. PRÁVNÍ PŘEDPISY.................................................................................................... 34
12.1 Všeobecně ..........................................................................................................34
12.2 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR................................35
12.3 Platné obecně závazné evropské přepisy ...............................................................37
12.4 Technické normy .................................................................................................38
12.5 Interní dokumenty a předpisy...............................................................................38
2/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
SEZNAM ZKRATEK
BOZP .......... Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČD ............. České dráhy, a. s.
ČR ............. Česká republika
ČSN ........... Česká technická norma
DOS ........... Projektová dokumentace pro ohlášení stavby
DSP ........... Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
DSPS ......... Dokumentace skutečného provedení stavby
DU ............. Definiční úsek (reálná část traťového úseku)
DUR ........... Dokumentace pro územní řízení
DUSP ......... Dokumentace pro vydání společného povolení
EMC ........... Elektromagnetická kompatibilita
EPZ ............ Elektrické předtápěcí zařízení
ES .............. Evropské společenství
EU ............. Evropská unie
FKZ ............ Filtrační kompenzační zařízení
GNSS ......... Globální navigační satelitní systém
GPK ........... Geometrická poloha koleje
GPS ........... Globální polohový systém
GŘ ............. Generální ředitel
GŘ SŽDC .... Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
GVD ........... Grafikon vlakové dopravy
JŽM ............ Jednotná železniční mapa
KN ............. Katastr nemovitostí
KSUaTP ..... Koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení
KZP ............ Kontrolní a zkušební plán
MD ............. Ministerstvo dopravy ČR
OTP ........... Obecně technické podmínky
OP ............. FIDIC Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných
objednatelem, 1. vydání, 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních
inženýrů (CACE) jak první vydání v roce 2015
OŘ ............. Oblastní ředitelství
PBŘ ........... Požárně bezpečnostní řešení
PDPS ......... Projektová dokumentace pro provádění stavby
PHO ........... Protihluková opatření
PS .............. Provozní soubor
RDS ........... Realizační dokumentace stavby
S-JTSK ....... Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální
SFDI .......... Státní fond dopravní infrastruktury
SD ............. Stavební deník
SO ............. Stavební objekt
Smlouva .... Smlouva o Dílo
SpS ............ Spínací stanice
SŽDC ......... Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
SŽG ........... Správa železniční geodézie
TDS ........... Technický dozor stavebníka (Investora, Objednatele)
TKP ............ Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah
TKP PK ...... Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
TNŽ ........... Technická norma železnic
TM ............. Trakční měnírna
TSI ............ Technické specifikace pro interoperabilitu
TT .............. Trakční transformovna
TÚ ............. Traťový úsek
TÚDC ......... Technická ústředna dopravní cesty
TV .............. Trakční vedení
ÚOZI .......... Úředně oprávněný zeměměřický inženýr
3/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
VTP ............ Všeobecné technické podmínky
ZOP ............ Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných
objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace („Zvláštní podmínky“)
ZP .............. Záměr projektu
ZPMZ ......... Záznam podrobného měření změn
ZS .............. Zařízení staveniště
ZTP ............ Zvláštní technické podmínky
ŽBP ............ Železniční bodové pole
ŽDC ............ Železniční dopravní cesta
ŽP .............. Životní prostředí
ZOV ........... Zásady organizace výstavby
Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto
Všeobecných technických podmínkách, mají význam uvedený v ZOP a OP, které jsou
součástí Smlouvy.
Zkratky definované v seznamu zkratek v těchto VTP platí rovněž pro Zvláštní
technické podmínky.
4/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
1. POJMY A DEFINICE
1.1 Všeobecné technické podmínky (VTP) jsou jedním ze základních dokumentů ze
souboru dokumentů „Technické podmínky“, které jsou přílohou č. 2 Smlouvy o dílo
1.2 na zhotovení stavby. VTP jsou součástí Technické specifikace ve smyslu Smluvních
1.3 podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných
1.4 objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční a dopravní cesty,
1.5 státní organizace („Zvláštní podmínky“ a „ZOP“).
1.6
1.7 Technické podmínky jsou souborem dokumentů s požadavky Objednatele stavby na
1.8 provedení, kontrolu a převzetí prací, výkonů a dodávek. Základními dokumenty tohoto
1.9 souboru jsou Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP), které
jsou pro zhotovení díla doplněny o VTP a ZTP.
1.10
VTP doplňují a upřesňují všechny obecné požadavky Objednatele na zhotovení
1.11 stavby a vycházejí z aktuálních TKP, interních dokumentů a předpisů, směrnic, norem
a zaváděcích listů SŽDC, obecně platných technických norem a Právních předpisů.
Zvláštní technické podmínky (ZTP), jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť
a definují další parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky
pro zhotovení Díla.
Není-li ve VTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci,
mají pojmy s velkými začátečními písmeny použité v těchto VTP stejný význam jako
shodné pojmy uvedené v ZOP a OP.
Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na jednotlivé Články a Pod-
-články ZOP použité v těchto VTP současně i odkazy na číselně shodně označené
Články a Pod-články OP.
Kde se v ustanovení těchto VTP uvádí pojem stavební povolení nebo pravomocné
stavební povolení, platí tato ustanovení rovněž pro společné povolení a pravomocné
společné povolení ve smyslu Právních předpisů [1], pokud má být dle Smlouvy Stavba,
případně některá Sekce, provedena na základě společného povolení.
Záměr projektu (ZP) je předprojektová dokumentace, která se zpracovává dle
Směrnicí MD č. V-2/2012 [49] a jejíž zpracování a schválení je podmínkou pro zahájení
navazující přípravy stavby.
Dokumentace pro územní řízení (DUR) je předprojektová dokumentace, která slouží
k vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo závazného
stanoviska orgánu územního plánování dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. [1]
a v členění a rozsahu dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Nad rámec
požadavků vyhlášky tato dokumentace obsahuje všechny části definované přílohou č.
1 Směrnice GŘ č. 11/2006 [64] (v příloze č. 1 „Přípravná dokumentace (PD)“, je pojem
„Přípravná dokumentace“ nahrazen pojmem „Dokumentace pro územní řízení“).
Dokumentace pro společné povolení (DUSP) stavby dráhy je projektová
dokumentace, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky
č. 499/2006 Sb. [28]. Jedná se o dokumentaci pro společné územní a stavební řízení.
Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽDC, se použijí pro zpracování této
dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 [64] v nezbytném
rozsahu. V případě, že na základě smluvního ujednání bude DUSP podkladem pro
výběrové řízení na zhotovení stavby, musí být současně s DUSP zpracovávaná
i Projektová dokumentace pro provádění stavby (tzn. PDPS), mimo části stavby, které
nelze zpracovat v rozsahu pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti,
přiměřenosti a rovného zacházení.
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) uvedené v § 104 odst. 1
písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb. [1] je projektová dokumentace, která se
zpracovává v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb. [22] ve znění účinném do
30. 11. 2018, dle přílohy č. 4 a slouží pro vydání souhlasu stavebního úřadu s
ohlášením stavby. V případě, že na základě smluvních ujednání bude DOS podkladem
pro realizaci stavby, musí být současně s DOS zpracovávaná i Projektová dokumentace
5/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
1.12 pro provádění stavby (PDPS), mimo části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro
provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného
1.13 zacházení.
1.14 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) je projektová
1.15 dokumentace, která se zpracovává dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. [22] ve znění
1.16 účinném do 30. 11. 2018, v členění a rozsahu přílohy č. 5. Jedná se o projektovou
1.17 dokumentaci v jednom stupni zahrnující jednak Projektovou dokumentaci pro vydání
stavebního povolení dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. [1] a jednak Projektovou
dokumentaci pro provádění stavby, mimo části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu
pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného
zacházení. U těchto částí stavby se předpokládá dopracování Projektové dokumentace
pro provádění stavby ve stádiu realizace, (jedná se zejména o technologické části,
které nelze zpracovat bez znalosti konkrétních výrobků, nebo dodavatele
technologického zařízení). Dle Směrnice GŘ č. 11/2006 [64] se jedná o stupeň
dokumentace v rozsahu přílohy č. 2 Projekt - (P), kde je pojem „Projekt“ nahrazen
pojmem „Dokumentace pro stavební povolení“. Je-li v Právních předpisech použit
pojem „Projekt“, veškeré požadavky vztažené k Projektu se uplatní v plném rozsahu
i pro zpracování Dokumentace pro stavební povolení.
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která se zpracovává
v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb. [22] ve znění účinném do 30. 11. 2018 dle přílohy
č. 6. Jedná se o projektovou dokumentaci pro provádění stavby, které doplňuje
a upřesňuje DOS nebo DSP do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění
stavby. Jedná se zejména o technologické části dokumentace, které nelze zpracovat
bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná
o dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací v rozsahu nezbytném pro
určení technických parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo
dodavatele technologického zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením
na zhotovení stavby. Dle Směrnice GŘ č. 11/2006 [64] se jedná o stupeň dokumentace
v rozsahu přílohy č. 4 Dopracování projektového souhrnného řešení (DPSŘ), kde je
pojem „Dopracování projektového souhrnného řešení“ nahrazen pojmem „Projektová
dokumentace pro provádění stavby“. Je-li v Právních předpisech použit pojem
„Dopracování projektového souhrnného řešení“, veškeré požadavky vztažené
k dopracování projektového souhrnného řešení se uplatní v plném rozsahu i pro
zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby.
Realizační dokumentace stavby (RDS) zahrnuje výrobně technickou dokumentaci,
kterou zajišťuje zhotovitel stavby pro vlastní potřebu v rozsahu dokumentace
konstrukční, dílenské, montážní a dokumentace dodavatele mostních objektů. Náklady
spojené se zpracováním realizační dokumentace budou uvedené v samostatné položce
pouze u SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která se zpracovává
v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. [28] a požadavků Smlouvy. Jedná se o dokumentaci,
kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací, a která zahrnuje
dokumentaci skutečného provedení v listinné a elektronické podobě včetně geodetické
části dokumentace.
Pojem Projektová dokumentace pro tyto VTP se rozumí kompletní dokumentace
stavby dle ve smyslu přílohy č. 5 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb. [22] účinné
do 30. 11. 2018 a dle Směrnice GŘ č. 11 [64], v jednom stupni na úrovni dokumentace
zahrnující Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení / ohlášení stavby
a Projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Etapa je ucelená část Díla. Etapu lze považovat za Sekci, pokud je jako Sekce výslovně
specifikovaná v Příloze k nabídce.
6/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
2. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
2.1 Práva a povinnosti TDS
2.1.1 Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí
Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním Díla
dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. [1], a dále výkon autorského dozoru dle
§ 2 odst. (2) písm. d) stavebního zákona [1]. TDS je asistentem Správce stavby ve
smyslu Pod-článku 3.2 [Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby] OP a je
oprávněn vykonávat jakékoliv činnosti uvedené v tomto článku 2 VTP nebo jinde ve
Smlouvě a dále činnosti na něj přenesené dle Pod-článku 3.2 [Přenesení pravomoci
a pověření správcem stavby] OP, nerozhodne-li Správce stavby postupem podle Pod-
-článku 3.2 [Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby] OP jinak. TDS je
oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu výkonu své pravomoci podle Smlouvy,
aniž by k tomu potřeboval zvláštní pověření Správce stavby. Veškerá oprávnění, která
má podle těchto VTP TDS, má současně i Správce stavby. Pokud je v těchto VTP
zmiňován TDS, rozumí se jím i Správce stavby, nevyplývá-li z povahy věci něco jiného.
2.1.2 TDS vykonává dohled nad tím, zda Zhotovitel provádí Dílo v souladu se Smlouvou. Při
realizaci Díla se účastní probíhajících prací, jednání, měření, kontrol a zkoušek. Dále se
účastní jednání o Předčasném užívání části Díla nebo její části ve Zkušebním provozu.
2.1.3 TDS spolupracuje se Zhotovitelem na přípravě výlukových rozkazů, kontroluje práce
vykonávané ve výlukách a průběhu výlukových prací. v souvislosti s pracemi na Díle
prováděnými ve výlukách kontrolují i čas a datum zahájení a ukončení výluk, oznámení
o ukončení prací a možnost dřívějšího ukončení výluky.
2.1.4 Správce stavby a TDS jsou oprávněni vstupovat na Staveniště a dodatečných prostor
dle Pod-článku 4.23 [Činnost zhotovitele na staveništi] ZOP a dále jakýchkoliv jiných
prostor, kde probíhají práce pro Dílo nebo je umístěno zařízení staveniště (zejm.
montážní základna Zhotovitele, mostárny, sklady materiálu).
2.1.5 TDS vyžaduje po Zhotoviteli a od něj přejímá doklady prokazující, že práce na Díle
a ostatní výkony a dodávky byly provedeny v souladu se Smlouvou, Technickými
podmínkami, souvisejícími dokumenty, podklady a pokyny a umožňují tak zahájit
užívání Díla, Sekce nebo jiné části Díla.
2.1.6 TDS kontroluje průběh a věcnou správnost dílčích částí Dokumentů zhotovitele (zejm.
RS) zpracovaných Zhotovitelem, včetně kontroly doložení a správnosti veškerých
požadovaných dokladů a certifikací.
2.1.7 TDS spolupracuje a kontroluje osoby pověřené výkonem Autorského dozoru zhotovitele
Projektové dokumentace.
2.1.8 TDS provádí odsouhlasení doplňků v Projektové dokumentaci, které nevyžadují změny
Díla, nejsou Variacemi ve smyslu Pod-článku 13 [Variace a úpravy] ZOP, společně
v koordinaci se zhotovitelem Projektové dokumentace a po odsouhlasení Autorským
dozorem.
2.1.9 TDS kontroluje dodržování pokynů a plnění postupů podle Smlouvy, postupů
schválených Správcem stavby nebo TDS a plnění KZP. Kontroluje výsledky Přejímacích
zkoušek a Zkoušek po dokončení (jsou-li takové) a požaduje po Zhotoviteli předložení
dokladů, které prokazují kvalitu provedených prací, výkonů a dodávek (atesty,
protokoly apod.).
2.1.10 TDS kontroluje a přejímá od Zhotovitele v souladu se způsobem převzetí Díla
stanoveným v Technické specifikaci, v ZOP a OP veškeré práce provedené na Díle
a všechny dokončené Sekce, Věci určené pro dílo a přejímá všechny práce, které mají
být zakryty nebo které budou při převzetí Díla nebo Sekce nepřístupné.
2.1.11 TDS provádí kontrolu podrobného Harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram]
ZOP, věcného a finančního plnění, správnost a úplnost veškerých podkladů
předkládaných Zhotovitelem podle ZOP, a to zejména Vyúčtování, Vyúčtování při
7/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
dokončení a Závěrečného vyúčtování. v souvislosti s přejímkou provedených prací
a dodávek odsouhlasují a podepisují Soubor provedených prací.
2.1.12 V průběhu provádění Díla TDS kontroluje činnost Koordinátora BOZP a kontroluje
dodržování platných předpisů na úseku ochrany ŽP.
2.1.13 TDS kontroluje zavedení a vedení Stavebních deníků a provádí záznamy do Stavebních
deníků (kapitola Stavební deník).
2.1.14 TDS dohlíží, zda Zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady a provedl
nedokončené práce, které byly zjištěny v průběhu provádění prací na Díle, při převzetí
Díla nebo Sekce nebo při kolaudaci stavby a přejímá práce a dodávky, které byly na
Díle provedeny za účelem odstranění těchto vad a poškození.
2.1.15 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí
Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se Smlouvou, má TDS
právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel
takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle odvolá a má právo vykázat
nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. V případě přerušení prací podle tohoto
odstavce 2.1.15 VTP nemá Zhotovitel nároky podle Pod-článku 16.1 [Oprávnění
zhotovitele přerušit práci] ZOP.
3. STAVEBNÍ DENÍK
3.1 Typizovaný stavební deník
3.1.1
Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona
3.1.2 č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve
Stavebním deníku centrálním a stavebních denících částí stavby se vyplní v rozsahu dle
3.1.3 Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného
předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / Zkušebního provozu
nebo Předčasného užívání Díla nebo Sekce, popřípadě do dne odstranění poslední
zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla.
Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.
Zhotovitel je povinen používat typizované stavební deníky SŽDC. Typizované stavební
deníky jsou tyto:
a) A. Stavební deník /centrální stavby/ - (identifikační údaje)
b) B. Stavební deník /centrální stavby/ - denní záznamy
c) A. Stavební deník /část stavby/ (identifikační údaje)
d) B. Stavební deník /část stavby/ - denní záznamy
Typizované stavební deníky a informace ke správnému vedení (Stavební deník
/centrální stavby/ Stavební deník /část stavby/) jsou uvedeny ve vzorech těchto
stavebních deníků. Kontakt, kde je možné vzory SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či
stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole 12 Právní
předpisy.
3.2 Záznamy ve Stavebním deníku
3.2.1
Denní záznamy do Stavebního deníku Sekce nebo části Díla budou obsahovat
3.2.2 náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do
něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou
a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění Smlouvy, včetně
množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude
uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne
však nářadí.
Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující
náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Sekce nebo SO a PS nad rámec vyhlášky
č. 499/2006 Sb. [28]:
8/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
3.2.3 a) Založení a ukončení vedení ostatních Stavebních deníků,
b) zahájení a ukončení výluk,
c) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení
technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,
d) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace, případně
stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení
a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,
e) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,
f) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),
g) výsledky činnosti koordinátora BOZP (pokud je určen),
h) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).
Přílohy Stavebního deníku mimo jiné tvoří:
zvláštní Výkresy, které dokumentují odchylky Projektové dokumentace a
schválený podrobný harmonogram dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP,
registr rizik.
3.3 Vedení Stavebního deníku
3.3.1
3.3.2 Centrální Stavební deník (viz 3.1.2 a) a b)) bude uložen na pracovišti člena Personálu
3.3.3 zhotovitele pověřeného vedením stavby dle Smlouvy.
3.3.4 Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude trvale přístupný během pracovní doby
pro osoby oprávněné provádět v něm záznamy, na předem určeném a dohodnutém
3.3.5 místě.
3.3.6
3.3.7 Záznamy do Stavebního deníku čitelně zapisují pouze oprávněné osoby k tomu
pověřené Objednatelem a Zhotovitelem, Správce stavby, TDS, kontrolní orgány státní
3.3.8 správy, osoby vykonávající kontrolní prohlídky, osoby pověřené výkonem Autorského
dozoru zhotovitele Projektové dokumentace, koordinátor BOZP, osoby vykonávající
ekologický dozor a další osoby uvedené ve stavebním zákoně nebo Smlouvě. Osoby,
vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle ustanovení stavebního zákona,
prokazují oprávnění k výkonu těchto činností ve stavebním deníku otiskem svého
razítka a podpisem. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby (jména,
příjmení, funkce, tel. číslo).
V průběhu provádění Díla jsou dále uvedené osoby oprávněny provádět kontrolní
prohlídky, jejichž součástí je kontrola záznamů a kontrola vedení Stavebního deníku.
Kontrolu dle předchozí věty jsou oprávněny provádět osoby oprávněné k tomu
Zhotovitelem a Objednatelem a státní orgány, u nichž tato pravomoc vyplývá
z Právních předpisů.
Zhotovitel se zavazuje zajistit přenos závažných a významných záznamů pro celé Dílo
ze Stavebních deníků části stavby (viz 3.1.2 d)) do centrálního stavebního deníku
(viz 3.1.2 b)) a to formou písemného záznamu nebo připojením kopií příslušných
stránek Stavebních deníků části stavby.
Správce stavby provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů)
Stavebních deníků až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.
Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Správce stavby k záznamům ve
Stavebních denících musí být zaznamenáno do příslušného Stavebního deníku do
5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Správci stavby,
podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Správce stavby ve
lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Správce
stavby s obsahem záznamu souhlasí.
Jestliže člen Personálu zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se
záznamem Správce stavby, TDS, Autorského dozoru zhotovitele Projektové
dokumentace nebo jiné oprávněné osoby, provedeným v centrálním stavebním deníku
9/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
nebo v ostatních Stavebních denících, je povinen připojit k uvedenému záznamu do
2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na místě
předem určeném a dohodnutém pro přístup ke Stavebním deníkům. Nevyjádří-li
Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo
předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
3.3.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla vést písemný přehled Variací navrhovaných
v souladu se Smlouvou. Do přehledu jsou oprávněny činit zápisy a stanoviska
Objednatel, zhotovitel Projektové dokumentaci, k tomu oprávněné osoby z Personálu
objednatele (zejména Správce stavby a TDS) a Zhotovitel.
3.3.10 Zhotovitel se zavazuje předat Správci stavby originál všech Stavebních deníků
výměnou za jejich kopii bez zbytečného odkladu po předání a převzetí Díla nebo Sekce
a po odstranění vad a dokončení nedokončených prací, nejpozději však v okamžiku,
kdy obdrží od Správce stavby Potvrzení o převzetí.
4. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
4.1 Předání a vyklizení staveniště
4.1.1
Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat Zhotoviteli
4.1.2 Staveniště po úsecích v samostatných lokalitách v časově oddělených etapách, avšak
vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění příslušné Sekce nebo SO/PS. Předání
4.1.3 jednotlivých částí Staveniště se uskutečňuje v dobách stanovených v harmonogramu
4.1.4 dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP a není-li v harmonogramu takto stanovené,
4.1.5 v souladu s Pod-článkem 2.1 [Právo přístupu na staveniště] odstavce 2 OP, a to na
4.1.6 základě předchozí písemné žádosti Zhotovitele, která nesmí být Správci stavby
doručena později, než 14 kalendářních dní před stanovenou dobou předání Staveniště.
Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli při předání Staveniště body ŽBP a hlavní
výškové body, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle kapitoly
Zeměměřická činnost Zhotovitele a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno
v Projektové dokumentaci, části - „Geodetická dokumentace“. Pro vytyčení stavby,
která je předmětem Díla, je Zhotovitel povinen používat pouze body určené
z předaného ŽBP nebo vytyčovací sítě. Podrobný popis zeměměřických činností při
předání a převzetí staveniště je popsán v TKP [62] a těchto VTP v kapitole 6.
Správce stavby nebo TDS seznámí Zhotovitele se zjištěnými stávajícími podzemními
a nadzemními vedeními a zařízeními technické infrastruktury, které mohou být dotčeny
prováděním Díla s uvedením, kdo je správcem sítí, pokud nejsou tyto skutečnosti
uvedeny v zadávací dokumentaci.
Správce stavby nebo TDS sepíše o předání Staveniště Zápis o předání Staveniště (dále
jen „Zápis“), který musí obsahovat i vyjádření Zhotovitele k předanému Staveništi.
Zápis bude sepsán ve dvou vyhotoveních, která musí být podepsána zmocněnými
zástupci obou Stran. Každá Strana obdrží jedno vyhotovení tohoto Zápisu.
Součástí Zápisu je protokol o vytyčení hranic obvodu Staveniště dle kapitoly
Zeměměřická činnost Zhotovitele.
V případě financování (kofinancování) stavby z Evropských strukturálních
a investičních fondů, bude „publicita“ (instalace informačních tabulí, inzerce a tiskové
konference) zajišťována Objednatelem, pokud není určeno v ZTP jinak. Zhotovitel se
zavazuje poskytnout Objednateli za tímto účelem potřebnou součinnost, zejména
zpřístupnit části Staveniště, kde mají být tabule instalovány. V ostatních případech
zajistí Zhotovitel na vhodném místě instalaci tabule s informacemi o stavbě v rozsahu
Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele] OP, u liniové stavby zpravidla na jejím
začátku a konci.
4.2 Užívání Staveniště
4.2.1
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem po dobu provádění Díla a umožní
Objednateli užívat části Staveniště a Vybavení zhotovitele pro práci Personálu
10/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
objednatele dle Smlouvy. Součinnost dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí
nezbytných prostor vybavených nábytkem spolu s obvyklými službami (vytápění,
energie, připojení k internetu, úklid apod.) bez technického vybavení pro práci týmu
Objednatele a prostory pro konání pravidelných kontrolních dnů s kapacitou úměrnou
rozsahu Díla, včetně parkovacích míst. Náklady na výše uvedenou součinnost jsou
zahrnuty v nabídce Zhotovitele a jsou tak součástí nákladů na zařízení Staveniště.
4.2.2 V případě supervize stavebních prací pracovníky SFDI jsou požadavky na zázemí
uvedeny v ZTP.
4.2.3 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná přístupová
práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi, včetně
železniční dopravní cesty. Pro účely získání zvláštních a/nebo dočasných přístupových
práv k nemovitostem, které bude Zhotovitel potřebovat pro provedení Díla, zařízení
Staveniště a/nebo přístupu na Staveniště, se Zhotovitel zavazuje uzavřít nájemní nebo
pachtovní smlouvy, nebo smlouvy o výpůjčce (podle okolností) s vlastníky dotčených
nemovitostí a řádně jim uhradit nájemné (pachtovné), nebude-li s vlastníky příslušných
nemovitostí dohodnuto jinak.
4.2.4 Zhotovitel se zavazuje požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro členy Personálu
zhotovitele uvedené ve Smlouvě jako oprávněné jednat za Zhotovitele ve věcech
technických. Doložení skutečnosti, že konkrétní subjekt je členem Personálu
zhotovitele, provede Zhotovitel předložením kopie Přílohy č. 2 Smlouvy. Žádost
o vydání oprávnění ke vstupu bude obsahovat jmenovitý seznam všech takto určených
členů Personálu zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje tento seznam určených členů
Personálu zhotovitele řádně vést a aktualizovat a v případě jakékoli změny tohoto
seznamu je Zhotovitel povinen znovu požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro nově
navrhované členy a informovat Správce stavby o členech, kteří mají být ze seznamu
vyškrtnuti [66].
4.2.5 Právo přístupu a užívání je Zhotovitel oprávněn poskytnout dále všem svým
Podzhotovitelům uvedeným v příloze Smlouvy. Zhotovitel může udělit oprávnění
k trvalému přístupu na Staveniště jiným osobám jen po předchozím písemném
souhlasu Správce stavby nebo TDS. Veškeré jednotlivé návštěvy Staveniště ze strany
třetích osob, které nemají oprávnění přístupu na Staveniště, budou předem oznámeny
Zhotovitelem Správci stavby. Správce stavby je oprávněn dle svého uvážení návštěvu
třetí osoby zakázat.
4.2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby Personál zhotovitele a další osoby nacházející se
v prostoru Staveniště byli vybaveni průkazem „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ [66],
kterým je pracovníkům Zhotovitele a dalším osobám dáno oprávnění vykonávat
pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí.
4.2.7 Povolané osoby budou tvořit výlučně členové Personálu zhotovitele a členové Personálu
objednatele a veškeří další pracovníci ohlášení Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS,
jako oprávnění pracovníci dalších dodavatelů Objednatele na Staveništi a oprávnění
pracovníci veškerých orgánů veřejné správy, zejména stavebního úřadu a pracovníci
koordinátora BOZP jmenovaného Objednatelem.
4.2.8 Zhotovitel zodpovídá za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup na Staveniště.
4.2.9 Zhotovitel oznámí TDS nejméně 21 dnů předem datum, kdy bude na Staveniště
dodáno jakékoliv Technologické zařízení nebo významnější položka Vybavení
zhotovitele.
4.2.10 Zhotovitel bude odpovídat za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, skladování
a ochranu Věcí určených pro Dílo.
4.2.11 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních
výloh) v důsledku poškození způsobeného přepravou Vybavení zhotovitele a získá
souhlasy a zaplatí veškeré Náklady spojené s jejich přepravou.
11/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
4.2.12 Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat pohodlí veřejnosti nebo přístup
a užívání veškerých silnic a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení
Objednatele nebo jiných osob.
4.2.13 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních
výloh) v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezování.
4.2.14 Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely Díla ty zdroje elektřiny, vody, plynu
a dalších služeb, které jsou k dispozici na Staveništi a budou oficiálně předány
Zhotoviteli Objednatelem a jejichž detaily jsou uvedeny v Projektové dokumentaci a
v Technických podmínkách. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady a riziko veškeré
přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. Napojení
na přípojné body uvedené v dokumentaci si u jednotlivých správců sítí projedná
a zajistí na svůj náklad Zhotovitel. Jakékoliv požadavky na dodávky služeb nad rámec
Projektové dokumentace, např. výše odběru, vybudování nových přípojek apod., si
zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen hradit správcům jednotlivým
sítí, na které je připojen, cenu za spotřebu podle skutečného odběru energií. Všechny
náklady za oděr energií jsou součástí Smluvní ceny.
4.2.15 Pro vyloučení pochybností platí, že v rozsahu, v jakém bylo neplnění povinností
Objednatele poskytnout výše uvedená práva užívání některé části Staveniště
způsobeno nějakou chybou nebo opožděním Zhotovitele, zejména neposkytnutím
potřebné součinnost, a to včetně chyby v některém z Dokumentů zhotovitele nebo
prodlení s jeho převzetím, nemá Zhotovitel žádné nároky podle Článku 20 [Claimy,
spory a rozhodčí řízení] nebo jiného ustanovení ZOP.
4.2.16 Během provádění Díla Zhotovitel zajistí, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné
překážky, a zajistí skladování nebo odstranění veškerého Vybavení zhotovitele nebo
nespotřebovaného či jinak nevyužitého Materiálu. Zhotovitel provádí pravidelný úklid
odpadů vznikajících v prostoru Staveniště a v rámci závěrečného úklidu odstraní ze
Staveniště veškerý nepotřebný materiál, odpad a Dočasná díla.
4.2.17 Přístupové cesty ke Staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po
stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře
Zhotovitel nájemní či jinou smlouvu, která mu umožní jejich užívání v potřebném
rozsahu.
4.2.18 Bude-li třeba v rámci provádění Díla umístit nebo přemístit dopravní značky podle
zákona č. 13/1997 Sb. [17] a vyhlášky č. 104/1997 Sb. [33] a v souladu
s dokumentací dopravních opatření, Zhotovitel se zavazuje zajistit tyto práce.
Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit udržování dopravních značek. v případě potřeby
změny dopravního značení se Zhotovitel zavazuje tuto změnu projednat s příslušnými
orgány veřejné správy. Náklady na tyto práce a udržování dopravních značek jsou
součástí Smluvní ceny.
4.2.19 Před umístěním stavby nebo její části na nemovitostech ve vlastnictví třetích osob je
Zhotovitel povinen ověřit, zda k tomuto účelu byly předmětné nemovitosti určeny
v Projektové dokumentaci a zda je součástí této dokumentace též smlouva, která by
Objednateli zakládala právo na předmětných nemovitostech stavbu umístit. Získá-li při
tomto ověření Zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutečnost Správci
stavby a Objednateli bezodkladně prokazatelně oznámit a požádat Správce stavby
o udělení pokynu k dalšímu postupu při provádění prací na nemovitostech.
4.2.20 Zhotovitel bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníků pozemků,
předem projedná s vlastníky veškeré případné změny stavby, které se týkají stavbou
dotčených pozemků. Ke dni ukončení stavby uvede Zhotovitel pozemky do původního
stavu vyjma staveb, které byly na pozemcích v souladu se stavebním povolením
zřízeny, přičemž Zhotovitel a vlastník vyhotoví stručný zápis z předání nemovitosti, kde
označí případné zjištěné závady nebo způsobené škody. Součástí uvedení pozemků do
původního stavu bude i ekologické posouzení pozemků provedené oprávněnou osobou,
jehož písemné vyhotovení předá Zhotovitel vlastníkům. Zhotovitel uhradí veškeré
12/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
škody, které v důsledku realizace předmětné stavby nebo jakékoliv další jeho činnosti
na pozemcích či jiném majetku vlastníků vzniknou.
4.3 Zařízení Staveniště
4.3.1
4.3.2 Pro provádění Díla se Zhotovitel zavazuje dočasně používat ZS, které se po dokončení
4.3.3 Díla uvede do původního nebo předem dohodnutého stavu a vrátí se původnímu
vlastníkovi nebo jiné předem dohodnuté osobě. ZS se pro účely Smlouvy považuje za
4.3.4 Věc určenou pro dílo.
4.3.5
4.3.6 Zhotovitel dokumentace provozního, sociálního a výrobního ZS jej projedná
s příslušnými orgány ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. [1], vyhlášky č. 268/2009 Sb.
4.3.7 [34] a vyhlášky č. 503/2006 Sb. [35]. Před uvedením zařízení Staveniště do provozu si
zajistí Zhotovitel vydání rozhodnutí nebo souhlas nebo provede ohlášení či oznámení,
4.3.8 na základě kterého bude oprávněn užívat stavbu, která tvoří ZS, je-li takové
rozhodnutí, souhlas, oznámení či ohlášení vyžadováno Právními předpisy.
Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci provozního, sociálního a výrobního ZS
a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých subdodavatelů v souladu
se zadávací dokumentací. Dokumentace provozního, sociálního a výrobního ZS bude
řešit osazení bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, vnitrostaveništní
komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro osoby vykonávající
TDS. Zajistí projednání osazení dopravního značení s Policií ČR s účastí TDS. Dále bude
řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami,
ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel se
zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona
č. 254/2001 Sb. [9].
Pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží, je Zhotovitel oprávněn
použít po dobu kratší než jeden rok (včetně uvedení půdy do původního stavu), a to
pouze po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným,
a v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. [6].
Za komunikaci se podle těchto VTP považuje také vodní cesta a za vozidlo se považuje
rovněž plavidlo.
Zhotovitel využije pro umístění ZS a pro manipulační plochy v maximální míře plochy
a objekty doporučené a předjednané v Projektové dokumentaci jako dočasné zábory.
Náklady na zřízení a zrušení ZS a cena za nájem dalších nemovitostí a jejích částí nebo
práv k nim, včetně jejich uvedení do původního stavu, jsou součástí Smluvní ceny.
Zhotovitel se zavazuje k zajištění nemovitostí pro ZS (včetně přístupu na Staveniště)
a dalších pozemků dočasně využívaných k uskutečnění stavby (provozní manipulační
plochy podél trati apod.). Jestliže Zhotovitel použije pro realizaci Díla dodatečná
vybavení neobsažená v Projektové dokumentaci, zajistí si toto vybavení na své
náklady.
Zhotovitel je povinen projednat předem s vlastníky dočasné využívání nemovitostí pro
ZS a přístupové cesty, potřebných k provedení Díla. Vyjádření vlastníků, nájemní či
jiné smlouvy nebo smlouvy o smlouvách budoucích jsou součástí dokladové části
Projektové dokumentace. v případě, že vlastník poskytl souhlas s dočasným využitím
nemovitosti, uzavře Zhotovitel s tímto vlastníkem nájemní nebo jinou smlouvu a zajistí
plnění podmínek, uvedených ve Smlouvě. v případě, že nájemní či jinou smlouvu
uzavřel s vlastníkem Objednatel, uzavřou Strany dohodu o postoupení takové smlouvy
z Objednatele na Zhotovitele anebo si Zhotovitel musí zajistit pro účely stavby jiné
pozemky. Objednatel se zavazuje, že osloví druhou smluvní stranou s žádostí, aby tato
udělila k postoupení svůj souhlas, pokud tento souhlas nebyl udělen předem. v případě
uvedených smluvních vztahů je v Soupisu prací k ocenění, ve Všeobecném objektu,
uvedena položka, která se vztahuje k zajištění smluvních vztahů k dočasným
pozemkům a objektům. Tyto případy budou vždy konkrétně vyjmenovány v ZTP.
V případě nájemní či jiné smlouvy uzavřené Objednatelem na dobu určitou je
Zhotovitel v případě potřeby prodloužení doby trvání takové smlouvy povinen tuto
13/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
skutečnost písemně oznámit Objednateli, a to nejméně 6 týdnů před termínem
původního skončení smlouvy. Objednatel se zavazuje, že bude s druhou smluvní
stranou jednat o prodloužení smlouvy, přičemž náklady spojené s tímto prodloužením,
zejména pak nájemné (či jinou úplatu) za dobu prodloužení, je povinen Zhotovitel po
výzvě Objednateli uhradit.
4.3.9 Zhotovitel může pro vyhotovení Díla na svůj náklad použít na ZS další nemovitosti
a pro staveništní dopravu další pozemní komunikace a plochy nad rozsah určený
v Projektové dokumentaci, např. využitím vlastních kapacit, kapacit třetích osob,
popřípadě po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným
a s jeho souhlasem (včetně závazku uvedení nemovitosti do původního stavu). Nesmí
přitom použít pozemky tvořící zemědělský půdní fond nebo pozemky do něj náležející
a pozemky určené pro plnění funkce lesa bez předchozího projednání a rozhodnutí
o vynětí těchto pozemků.
4.3.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním
a užíváním objektů ZS. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné
průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně
možné, zabezpečí součinnost Objednatel.
5. KONTROLY, ZKOUŠENÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ
5.1 Kontrola kvality prací
5.1.1
5.1.2 Zhotovitel je povinen před zahájením prací na Díle případně Sekci předložit Správci
stavby nebo TDS Kontrolní a zkušební plán ke schválení. KZP obsahuje plán zkoušek
5.1.3 a kontrolního měření podle TKP [62].
5.1.4
5.1.5 Objednatel je oprávněn prostřednictvím TDS kontrolovat dodržování a plnění postupů
5.1.6 podle Kontrolního a zkušebního plánu. v případě odchylky postupu Zhotovitele od
5.1.7 tohoto dokumentu může TDS požadovat nápravu a v případě vážného porušení
dodržování Kontrolního a zkušebního plánu přerušit provádění prací. v případě
přerušení prací podle tohoto odstavce 5.1.2 VTP nemá zhotovitel nároky podle Pod-
-článku 16.1 [Oprávnění zhotovitele přerušit práci] ZOP
Zhotovitel je povinen oznámit TDS předem způsob odstranění vady a následně předat
kopie dokladů o způsobu jejího skutečného odstranění včetně protokolů o případných
zkouškách prováděných v rámci odstraňování vady.
U staveb kofinancovaných z fondů EU může provádět kontrolu i osoba určená dle
podmínek dotace (supervizor stavby).
Zhotovitel se zavazuje umožnit na stavbě kontrolu SFDI.
Odborné provádění zkoušek se Zhotovitel zavazuje zabezpečit v souladu se svým
systémem managementu jakosti předloženým v Nabídce zhotovitele, pokud byl
součástí Zadávací dokumentace.
Správce stavby (TDS) je oprávněn podle potřeby vydat s odůvodněním Zhotoviteli
pokyny k:
a) odstranění Věcí určených pro dílo, které nejsou v souladu se Smlouvou a jejími
přílohami a pokyny k jejich nahrazení odpovídajícími a vhodnými Věcmi určenými
pro dílo,
b) odstranění prací bez ohledu na předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud Věc
určená pro dílo, provedení, kvalita, návrh Zhotovitele nebo návrh, za který je
Zhotovitel odpovědný, nejsou v souladu se Smlouvou a jejími přílohami a pokyny
k jejich odpovídajícímu novému provedení.
Lhůtu pro odstranění, nahrazení a nového provedení stanoví Správce stavby ve svém
pokynu. Pokud Lhůtu Správce stavby v pokynu nestanoví, platí pro provedení pokynu
přiměřená doba, ne delší než pro provedení prací v původním rozsahu do vydání
pokynu.
14/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
5.1.8 Zhotovitel závady odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté Věci určené pro dílo nebo práce
vyhovovaly. Jestliže o to Správce stavby nebo Objednatel požádá, provede nebo
zopakuje Zhotovitel zkoušky odmítnuté Věci určené pro dílo za stejných podmínek
a požadavků. Náklady vynaložené Objednatelem při opakování zkoušek budou
Objednateli Zhotovitelem uhrazeny.
5.1.9 V případě, že Zhotovitel nevyhoví pokynu na odstranění, nahrazení a nového
provedení, má Objednatel právo splnit pokyn. Zhotovitel nahradí Objednateli všechny
z toho vyplývající nebo s tím související Náklady.
5.1.10 TDS je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které mají být zakryty
nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel
zavazuje písemně pozvat TDS, popřípadě příslušného provozovatele dráhy nebo jiného
vlastníka podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, nejméně 5 pracovních
dnů před termínem, ve kterém se kontrola uskuteční. Jestliže se TDS nedostaví
a neprovede kontrolu prací, na kterou byl řádně pozván, je Zhotovitel oprávněn
pokračovat v pracích na provádění Díla. O každém zakrytí prací bude proveden zápis
včetně fotodokumentace. Jestliže bude TDS dodatečně požadovat odkrytí prací, které
již byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele
a umožnit mu tak následnou kontrolu. v případě, že se při následné kontrole zjistí, že
práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí prací a náklady
spojené s následnou kontrolou Zhotovitel. v případě, že Zhotovitel přistoupí bez
vědomí Objednatele nebo proti jeho vůli k zakrytí prací, které se tímto stanou
nepřístupnými, je TDS oprávněn nařídit na náklady Zhotovitele odkrytí již zakrytých
prací a provést jejich následnou kontrolu.
5.1.11 Zhotovitel je oprávněn zakrýt podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury až
po polohovém a výškovém zaměření skutečného provedení geodetickými metodami dle
vyhlášky č. 31/1995 Sb. [41]. ÚOZI Zhotovitele vyznačí tuto skutečnost do Stavebního
deníku.
5.2 Věci určené pro dílo a vyzískaný materiál
5.2.1
Zhotovitel se zavazuje zajistit, že Věci určené pro dílo, které mají rozhodující význam
5.2.2 pro výslednou kvalitu Díla, budou splňovat ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. [1],
5.2.3 zákona č. 22/1997 Sb. [3], nařízení vlády č. 163/2002 Sb. [46] a Nařízení Evropského
5.2.4 parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 [50], a že ostatní výrobky zabudované do Díla
budou vyhovovat nárokům, které vyplývají z příslušných ČSN a ostatních technických
předpisů.
Na železniční dopravní cestě, k níž má právo hospodařit SŽDC, je možno v souladu
s Právními předpisy vydaných Objednatelem (směrnice SŽDC č. 34 [69], č. 67 [70],
Pokyn č. 10/2013 [71]) používat pouze Věci určené pro dílo schválené příslušnými
odbory SŽDC. Přehled výrobků, technologických procesů a zařízení podléhajících
tomuto schválení je uveden na www.szdc.cz.
Deklarace jakosti dodávaného kameniva musí být v místě převzetí a v místě ukládání
(na skládku nebo do kolejového lože) k dispozici Zhotoviteli i osobě vykonávající TDS
bezprostředně při přejímce dodávky, respektive před začátkem vykládky kameniva
z přepravních prostředků. Kamenivo, u kterého není deklarována jakost v souladu
s OTP [74], nesmí být vyloženo v obvodu Staveniště.
Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těžených štěrků a výkopových zemin ze
stavby, vzhledem k tomu, že se jedná o potenciální odpad, v souladu s Metodickým
návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních odpadů [48]. Jeden
reprezentativní vzorek představuje směsný vzorek minimálně ze tří sond.
v železničních stanicích, dopravnách nebo jiných obdobných drážních zařízení, bude při
vzorkování kolejového lože provedeno místní šetření za účasti zástupců Objednatele,
správce dotčeného TÚ – DU a Zhotovitele a bude určen rozsah kontaminovaných úseků
a určen rozsah odběru vzorků i s ohledem možného šíření kontaminace do okolí.
Vzorky budou v takovém případě odebrány ze všech kolejí dotčených stavbou
v místech zvýšené možnosti kontaminace. Ve všech případech odběru vzorků bude
15/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
5.2.5 provedena fotodokumentace, lokalizace odběrů vzorků formou mapového zákresu
s uvedením kilometráže a souřadnic GPS. Vzorkování kolejového lože a ostatních
těžených zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit nejméně čtyři týdny před zahájením
prací za účasti TDS a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního
prostředí příslušného úřadu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako potencionální
odpad v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. [15], nebo právním předpisem, který
zákon č. 185/2001 Sb. nahrazuje. Dva týdny před zahájením prací TDS rozhodne
o způsobu využití štěrku a zemin v souladu se závěry vzorkování.
V případě potřeby při použití vyzískaného materiálu Zhotovitel zřídí recyklační
základnu. Náklady jsou zahrnuté ve Smluvní ceně.
5.3 Kontrolní zkoušky zařízení elektro
5.3.1 Provedení kontrolní zkoušky zařízení elektro (trakční vedení, napájecí a spínací stanice,
distribuční transformovny, EPZ) vyžaduje Objednatel v širším rozsahu, než je uvedeno
v příslušných TKP.
5.3.2 Veškeré doklady o měřeních a zkouškách bude Zhotovitel Objednateli předkládat vždy
včetně vyhodnocení zjištěných parametrů.
Komplexní zkoušky budou rozšířeny takto:
5.3.3 Kontroly a zkoušky rozvoden před uvedením do Zkušebního provozu (pod
napětím):
a) Všeobecné základní podmínky:
(i) ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické zařízení,
blokovací podmínky atd.,
(ii) vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení
z hlediska elektrické bezpečnosti dle platných ČSN a předepsaných protokolů,
(iii) kontrola a nastavení ochran řídících obvodů transformátorů, cejchování
a diagnostika měřících transformátorů,
b) Ostatní specifické podmínky:
(i) Kontrola Technologického zařízení:
vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení popisných tabulek zařízení
apod.,
kontrola funkce elektroinstalace, temperování přístrojů a místností
rozvodny, osvětlení,
ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, barevné značení
vodičů, kabelů a uzemňovacího vedení,
splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických požadavků.
(ii) Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, blokování,
ovládání a signalizace technologického zařízení dle jednotlivých způsobů
obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední).
(iii) Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, ovládání
a signalizace zařízení ovládací skříně pro ovládání úsekových odpojovačů dle
jednotlivých způsobů obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední).
(iv) Kontrola funkce vypínačů při působení ochran, kontrola převodů a nastavení
ochran, kontrola funkce vlastní spotřeby rozvodny.
(v) Kontrola dokumentace, výrobních výkresů a jejich opravy dle skutečného
provedení atd.
(vi) Kontrola připojení napájecí stanice (TT i TM) na TV a zpětného vedení.
(vii) Kontrola kritických míst TV (mosty, tunely apod.) za účasti OŘ.
16/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
c) Kontroly a zkoušky rozvodny po uvedení pod napětí:
(i) Provozní ověření přenosů měření, regulace napětí, převody proudových
a napěťových měničů, ověření měřících veličin, ověření a nastavení vazeb
napáječů.
(ii) Měření a nastavení parametrů FKZ, měření EMC.
(iii) Zkratové zkoušky - účelem zkratových zkoušek bude zejména zjištění
základních údajů, jako např. zkratových proudů a napětí v místě zkratu,
impedance trakčního vedení, funkční zkouška a provozní ověření ochran,
zjištění parametrů a hodnot pro zařízení pro měření místa zkratu.
d) Předpokládá se provedení alespoň:
(i) 2 zkratů na ověření činnosti ochran pro každý vypínač SpS,
(ii) 2 blízkých zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice (TT
i TM),
(iii) 2 vzdálených zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice
(TT i TM).
e) Kontroly a zkoušky TV:
(i) Kontrolní zkoušky a revize TV včetně ověření parametrů trolejového vedení
budou provedeny dle příslušných kapitol TKP a platných ČSN a ČSN EN.
Ověření parametrů trakčního vedení při provádění technicko-bezpečnostních
zkoušek bude sledováno dle příslušného Interního předpisu Objednatele.
(ii) Součástí technicko-bezpečnostních zkoušek ve smyslu vyhlášky č. 177/1995
Sb. [24], kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších
předpisů, bude v rámci ověření provozuschopnosti a bezpečnosti i kontrola
činnosti všech odpojovačů a odpínačů (v režimu: místně, dálkově, ústředně)
s kontrolou signalizace na ovládací skříni odpojovačů a elektrodispečinku.
6. ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE
6.1 Všeobecně
6.1.1
Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon zeměměřických činností zejména v souladu se
6.1.2 zákonem č. 200/1994 Sb. [11], vyhláškou č. 31/1995 Sb. [41], zákonem č. 256/2013
6.1.3 Sb. [16], a vyhláškou č. 357/2013 Sb. [23] a v souladu s provozně-technickými
6.1.4 předpisy SŽDC pro oblast geodézie [75][76].
6.1.5 Úplnou kontrolou ŽBP se rozumí polohová a výšková kontrola všech předaných bodů
ŽBP.
Bod primárního systému je bod určený polohově metodou GNSS, který i v průběhu
stavby zůstává ve správě SŽG.
Geodetická část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO je číselné a grafické
vyjádření skutečné polohy, výšky a tvaru jednotlivých PS nebo SO vzhledem k bodům
vytyčovací sítě ve smyslu vyhlášky č. 31/1995 Sb. [41]).
Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je
polohopis s výškovými údaji všech nově postavených PS a SO a po stavbě použitelných
bodů vytyčovací sítě ve formě vyhotovené účelové mapy velkého měřítka dle vyhlášky
č. 31/1995 Sb. [41]).
6.2 Vytyčovací síť a geodetická mikrosíť
6.2.1
Stabilizace, ochrana, měření, dokumentace, způsob ověření bodů ŽBP a jejich údržba
6.2.2 se řídí Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 [87].
Zhotovitel převezme od Objednatele při zahájení procesu předání Staveniště body ŽBP,
které jsou základem pro vytyčovací síť (polohovou vytyčovací síť a hlavní výškové
body) dle kapitoly 4 těchto VTP.
17/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
6.2.3 Zhotovitel zajistí před zahájením prací úplnou kontrolu ŽBP v součinnosti se správcem
6.2.4 ŽBP. Výsledek kontroly ÚOZI Zhotovitele neprodleně projedná s ÚOZI Objednatele a se
správcem ŽBP. Před tímto projednáním nelze zahájit vytyčovací práce pro železniční
6.2.5 svršek a objekty, které zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo
6.2.6 volného schůdného a manipulačního prostoru.
6.2.7
Zhotovitel zajistí vybudování vytyčovací sítě polohové a výškové, vyjma bodů
primárního systému, podle návrhu vytyčovací sítě z Projektové dokumentace, tj. jejich
stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu, a její postupné překládání
vynucené stavebními pracovními postupy, a to s ohledem na aktuální harmonogram
dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP, zejména výstavby nových základů trakčních
stožárů a odstranění starých trakčních stožárů. Dokumentaci nově zřízených bodů
vytyčovací sítě, včetně protokolu o výpočtu je Zhotovitel povinen předat nejpozději
týden před zrušením původních bodů ÚOZI Objednatele.
Plánované přeložení bodů primárního systému zajistí Zhotovitel u správce ŽBP, kterého
vyzve k součinnosti neprodleně po zjištění této skutečnosti. Dojde-li u bodu primárního
systému k jeho zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění
nepoužitelným, musí být tato skutečnost neprodleně projednána se správcem ŽBP.
Plánované přeložení, obnovení nebo přemístění může být uskutečněno pouze správcem
ŽBP nebo jen s jeho souhlasem. Náklady na tuto činnost jsou součástí Smluvní ceny.
Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vývoje vytyčovací sítě v průběhu provádění
Díla. Součástí dokumentace musí být záznamy měření, protokoly o výpočtech
prokazující dosažené přesnosti, geodetické údaje. Zhotovitel je povinen na vyžádání
údaje vedené v dokumentaci poskytnout Správci stavby a ÚOZI objednatele.
Zhotovitel zajistí vybudování geodetických mikrosítí podle Projektové dokumentace, tj.
jejich stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu pro geotechnický monitoring
a jiná měření posunů a přetvoření, pokud tyto geodetické mikrosítě bodů v přesnosti
stanovené v Projektové dokumentaci nebudou zhotoveny prostřednictvím Objednatele
nezávisle. Vedení dokumentace k mikrosítím se řídí odstavcem 6.2.6 těchto VTP.
Náklady na tuto činnost jsou součástí Smluvní ceny.
6.3 Vytyčovací práce a kontrolní měření
6.3.1
Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení a stabilizaci hranice (obvodu) Staveniště dle
6.3.2 Projektové dokumentace a vyhotoví Protokol o vytyčení hranice Staveniště. Součástí
protokolu je náčrt a seznam souřadnic vytyčených bodů hranice Staveniště. Zhotovitel
6.3.3 se zavazuje po celou dobu provádění Díla udržovat body hranice Staveniště zřetelně
6.3.4 vyznačené v terénu.
6.3.5
Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení prostorové polohy jednotlivých objektů
(charakteristické body půdorysů budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství
a terénních úprav, hlavní body osy liniových staveb a hlavní výškové body) podle
vytyčovacích výkresů v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením včetně
stabilizace těchto a zajišťovacích bodů a vyhotoví Protokol o vytyčení prostorové
polohy. Protokol o vytyčení prostorové polohy předá Zhotovitel TDS do jednoho týdne
po jejím zhotovení.
Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyčení SO a PS (vytyčení rozměrů a tvaru
stavby ve vodorovném a svislém směru a vytyčení jednotlivých částí a konstrukčních
prvků uvnitř stavby, která je předmětem Díla).
Zhotovitel se zavazuje zajistit předepsaná geodetická kontrolní měření (např. výškové
měření skutečného provedení podkladních vrstev železničního spodku a odvodnění),
dále provedení kontroly geodetické činnosti příslušnou SŽG dle TKP.
Zhotovitel se zavazuje zajistit měření posunů a přetvoření SO a jejich částí, včetně
stávajících objektů nadzemní zástavby, podle návrhu měření posunů a přetvoření,
pokud jsou v Projektové dokumentaci předepsána a pokud tato měření nebyla
zajištěna samotným Objednatelem.
18/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
6.3.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádět kontrolní geodetická měření
v průběhu realizace Díla.
6.4 Měření skutečného provedení stavby a geodetická část dokumentace
6.4.1 skutečného provedení SO a PS
6.4.2 Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS
6.4.3 a SO nebo jejich částí geodetickými metodami na vytyčovací sít‘ v souřadnicovém
6.4.4 systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv, a to u železničního svršku, staveb
6.4.5 železničního spodku a dalších předmětů měření, která zasahují nebo mohou zasahovat
6.4.6 do průjezdného průřezu nebo volného schůdného a manipulačního prostoru ve 2. třídě
přesnosti a u ostatních předmětů měření ve 3. třídě přesnosti.
6.4.7
Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný Právní předpis
vydaný Objednatelem - SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční
dopravní cesty [80] a SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat
pro mapy velkého měřítka [81]. Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické
infrastruktury budou zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a výškové zaměření podzemních vedení
a zařízení technické infrastruktury geodetickými metodami před zakrytím (vyhláška
č. 31/1995 Sb. [41]). Tuto skutečnost vyznačí ÚOZI Zhotovitele do stavebního deníku.
Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo
jejich částí zhotovovaných v rámci provádění Díla bude Zhotovitelem provedeno podle
Směrnice SŽDC č. 117 [82].
Součástí zaměření dokončených PS a SO nebo jejich částí bude přilehlá situace alespoň
v takovém rozsahu, aby mohly být vybrány identické body pro kontrolu DSPS
a následného zpracování geometrického plánu.
Geodetickou část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich částí
ověřenou ÚOZI se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli ve třech vyhotoveních
v listinné a elektronické podobě. Dokumentace bude obsahovat výkresové soubory,
výpočetní protokoly podrobných bodů, seznam souřadnic a výšek podrobných bodů
včetně charakteristik (třída přesnosti a popis bodu) a technickou zprávu. Dále musí
obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele obsahující informaci o správnosti, úplnosti,
přesnosti a použitelnosti pro souborné zpracování geodetické části dokumentace
skutečného provedení Díla. Součástí dokumentace musí být seznam případných
odchylek od zadávací Projektové dokumentace.
Zhotovitel zajistí zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla
nebo jeho části pro nedrážní vlastníky nebo správce podzemních a nadzemních vedení
technické infrastruktury podle jejich pravidel a systémů.
6.5 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného
6.5.1 provedení stavby
6.5.2
Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla bude
6.5.3 provedeno Zhotovitelem podle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem.
6.5.4
Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla musí
obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele, že dokumentace je kompletní a obsahuje
geodetickou část dokumentace skutečného provedení všech PS a SO podle odstavce
6.4.6. těchto VTP
Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla bude
předáno Objednateli v termínu uvedeném v odstavci 8.3.3 těchto VTP v listinné
a elektronické podobě v členění dle odstavce 6.5.4 těchto VTP.
Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude
předáno Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné a elektronické podobě v tomto
členění:
19/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
6.5.5 a) Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf),
6.5.6
b) Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000,
c) Elaborát bodového pole (dokumentace po stavbě použitelných bodů vytyčovací sítě
a dalších po stavbě použitelných měřických bodů obsahující technickou zprávu,
dokumentaci dle odstavce 6.2.6 těchto VTP, seznam souřadnic a výšek bodů,
geodetické údaje o bodech)
d) Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt):
(i) Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů (třída přesnosti,
popis bodu, datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického
zaměření skutečného provedení stavby, který bude doplněn o převzaté body
původního stavu, na něž nový stav navazuje.
(ii) Seznam (seznamy) souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů
k výkresu (výkresům) v měřítku 1:1000 editovaného mapového podkladu
s vymazáním neplatných prvků, původního stavu, ve kterém budou zrušeny
souřadnice neplatných prvků, zrušeny budou i lomové body, které byly
převzaty dle písmene a) tohoto bodu.
e) Výkresové soubory (ve formátu MicroStationu *.dgn). Název souboru musí začínat
„DSPS_, PVS_, KN_, NH_, PS_ nebo SO_“:
(i) Výkres geodetického zaměření skutečného provedení stavby doplněný o štítky
a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat seznam všech PS a SO
tvořících Dílo,
(ii) Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu
s vymazáním neplatných prvků. Výkres nebo výkresy budou mít atributy
původního datového modelu v době vzniku (nejčastěji z předprojektové
přípravy),
(iii) Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN,
(iv) Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽDC po stavbě.
f) Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO:
(i) Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS
jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx),
(ii) TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf),
(iii) Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO
a PS (ve formátu *.txt;
(iv) Výpočetní protokol ve formátu *.txt; originální zápisníky ve formátu stroje),
(v) Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 s okótovanými podzemními sítěmi
(ve formátu MicroStation *.dgn a *.pdf) včetně okótovaných detailů,
(vi) Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků
podle evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI
Objednatele.
g) Geometrické plány
(i) Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS
nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované
změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu
a obsah seznamu upřesní ÚOZI Objednatele,
(ii) Geometrické plány a přílohy dle bodu 6.7.9
h) Definitivní zajištění koleje (ve formátu *.xlsx a *.pdf).
V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu 6.5.4 těchto VTP dle odstavce 1), 3),
5), 6e)a 6f).
Všechna nově vybudovaná a zakreslená podzemní vedení a zařízení technické
infrastruktury budou obsahovat popis, prvky a kótování vlastního vedení a zařízení.
20/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
6.5.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit prostřednictvím ÚOZI Objednatele věcnou kontrolu
souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla dle
ustanovení těchto VTP a formální kontrolu této dokumentace dle Směrnice SŽDC č. 117
[82]. Aktuální postup sdělí zhotoviteli ÚOZI objednatele.
6.6 Geodetické činnosti dané provozně-technickými předpisy Objednatele
6.6.1
6.6.2 Zajištění prostorové polohy kolejí se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu předpisů
Objednatele řady s a TKP v součinnosti s příslušným správcem prostorové polohy
6.6.3 koleje.
Zhotovitel zajistí pro správce systému staničení železniční trati (OŘ a SŽG) v souladu
s Právním předpisem vydaným Objednatelem [62][63][76], tj. údaje o prostorové
poloze osy staničení, soupis základních referenčních bodů a jejich zajišťovacích bodů,
soupis staničníků, soupis zajišťovacích značek prostorové polohy koleje, soupis skoků
v průběhu staničení, soupis jiných centrálně spravovaných polohových bodů.
Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného
provedení Díla v takovém rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných
plánů v knize plánů dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem.
6.7 Geometrické plány a vytyčování hranic pozemků
6.7.1
6.7.2 Zhotovitel je povinen za účelem dokončení majetkoprávního vypořádání Díla zajistit
vyhotovení geometrických plánů v souladu s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb.
6.7.3 [23], ledaže mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí
vlastník (správce) technické infrastruktury.
6.7.4
6.7.5 V případě geometrických plánů pro vyznačení budov nebo jejich vnějšího obvodu
6.7.6 v katastru nemovitostí (novostavby a přístavby) a pro vyznačení věcného břemene na
6.7.7 části pozemku zastavěné např. podzemním vedením, protihlukovou stěnou, kioskem
6kV, trakční podpěrou, bude Zhotovitel vycházet ze skutečné a nikoliv z projektované
polohy těchto objektů. Měření je Zhotovitel oprávněn provést až tehdy, kdy je
podzemní vedení uloženo, nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou stěnu.
Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které
jsou trvale zabrány pro provedení Díla včetně návrhu rozdělení pozemků, které budou
po dokončení stavby v rozdílném druhu pozemku a způsobu jejich využití (dráha,
pozemní komunikace, vodní plocha, jiná plocha apod.). Hranice drážního pozemku
budou navrženy dle ustanovení příslušné technické normy (ČSN 73 6301 Projektování
železničních drah) a hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona
č. 13/1997 Sb. [17] a vyhlášky č. 104/1997 Sb. [33] a hranice pozemků s druhem
pozemku vodní plocha nebo s typem stavby vodní dílo dle ustanovení zákona
č. 254/2001 Sb. [9]. Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací
budou vytvořeny podle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. [33]. Šíři silničního
pomocného pozemku určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového
ohraničení pozemků se Zhotovitel zavazuje projednat s ÚOZI Objednatele, stávajícím
vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem).
Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí
vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI
Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů.
Zhotovitel zajistí označení lomových bodů nové nebo vytyčené hranice pozemků dle
ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. [23].
Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky
stejného vlastníka, stejného typu a způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení
vlastnického práva k nemovitosti.
V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory,
uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru.
21/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
6.7.8 Ke geometrickému plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu, v níž bude vždy uvedeno číslo a název PS či
SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno (název) zjištěného nebo alespoň
předpokládaného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati,
délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným
břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů.
6.7.9 Zhotovitel předá Objednateli pro každý geometrický plán:
a) kopii ZPMZ (dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. [23]) v elektronické podobě,
b) vyjádření změny podle geometrického plánu a seznam souřadnic v textovém
formátu v elektronické podobě,
c) geometrický plán v počtu stejnopisů předávaných Objednateli, který bude určen
jako součet: pro zápis do katastru nemovitostí 3 ks pro každý smluvní vztah při
počtu smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu
1 ks navíc), pro organizační složky Objednatele 5 ks,
d) doklady o vytyčení vlastnických hranic (vytyčovací protokol, vytyčovací náčrt) vše
ve 2 vyhotoveních,
e) u geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene příloha dle
odstavce 6.7.8 těchto VTP,
f) u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres ve formátu *.dgn
s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných
Sekcí nebo jiných částí Díla,
g) u geometrických plánů pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice
pozemku souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemku nebo
prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemku v případě
geometrického plánu pro opravu geometrického a polohového určení pozemku.
6.7.10 Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle odstavce 6.7.9 těchto VTP nejpozději do 3 měsíců
od dokončení Části Díla, a to po dohodě s ÚOZI Objednatele.
6.7.11 Po dokončení Díla Zhotovitel zajistí označení lomových bodů hranice trvalým způsobem
dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. [23]. Zhotovitel předá Objednateli, za účasti
budoucího vlastníka (správce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic
trvalých záborů a nových hranic z geometrických plánů vyhotovených při realizaci
Stavby. O tomto předání Strany vyhotoví protokol.
6.7.12 V případě, že bude Objednatel nucen na vlastní náklady zajistit zpracování některých
geometrických plánů před zahájením provádění Díla, je Správce stavby na návrh
Objednatele oprávněn vydat pokyn k Variaci podle pod-článku 13.1 [Právo na variaci]
ZOP, na základě kterého bude snížena Smluvní cena ve výši přiměřených Nákladů na
zajištění těchto geometrických plánů, a to ve formě jejich odečtení od části Smluvní
ceny odpovídající první Dílčí etapě. Pro vyloučení pochybností platí, že pro výpočet
úpravy Smluvní ceny se nepoužije Pod-článek 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů]
ZOP.
6.7.13 Zhotovitel se zavazuje vést a aktualizovat tabulku o postupu majetkoprávního
vypořádání stavby dle jednotlivých katastrálních území, kde budou uvedena čísla
dotčených pozemků, list vlastnictví, umístěné PS/SO, číslo geometrického plánu,
v případě věcných břemen délka a plocha dotčení daného pozemku a v případě
trvalého záboru výměra nově vzniklého pozemku v podobě dle pokynů Objednatele.
7. PROVÁDĚNÍ DÍLA (PRACÍ), ORGANIZACE VÝSTAVBY A VÝLUKY,
TECHNICKÉ POŽADAVKY
7.1 Provádění prací
7.1.1
Zhotovitel při provádění Díla musí dodržovat požadavky Projektové dokumentace,
požadavky Interních dokumentů Objednatele na provádění Díla a ostatních dokumentů
obsažených v SOD, včetně splnění veškerých požadavků a připomínek dotčených
22/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
7.1.2 orgánů a osob, obsažených ve vyjádřeních a stanoviscích k Projektové dokumentaci
7.1.3 v dokladové části Projektové dokumentace a stavebním povolení.
7.1.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a vykonávat stavební dozor
v rozsahu stanoveném Smlouvou.
7.1.5
7.1.6 K činnostem Zhotovitele v rámci plnění Smlouvy mimo jiné také patří:
7.1.7 a) zpracování koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojek (KSUaTP) pro
7.1.8 jednotlivé stavební postupy,
b) zpracování žádost o vydání certifikátu o ověření subsystému (TSI),
c) vydání ES prohlášení o ověření subsystému podle Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/57/ES [51],
d) vydání osvědčení o bezpečnosti podle Prováděcího nařízení komise č. 402/2013
[52],
e) zajištění návěsti pro značení přechodných pomalých jízd na ŽDC,
Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných rozhodnutí,
povolení, souhlasů a jiných opatření, nad rámec rozhodnutí, povolení, souhlasů
zajištěných Objednatelem. Zejména se jedná o:
a) Stavební povolení na ZS včetně všech potřebných přípojek inženýrských sítí
a odpadového hospodářství a zodpovídá za soulad zařízení staveniště se zadávací
dokumentací,
b) veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř.
objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání
pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona
č. 13/1997 Sb. [17], jestliže se jejich potřeba objeví v souvislosti s realizací Díla,
c) ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných
opatření potřebných pro provádění Díla podle Právních předpisů, zejména podle
Právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny,
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, zákona o požární ochraně, zákona
o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o odpadech, zákona
o elektronických komunikacích, energetického zákona, lesního zákona, zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, předpisů na
úseku bezpečností a ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti a dalších
Právních předpisů.
Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, se
Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky nezasahovaly
do majetku a práv třetích osob.
Zhotovitel předem projedná s příslušným vlastníkem (správcem) podzemních
a nadzemních vedení a zařízení technické infrastruktury postup prací a v nutném
rozsahu si zajistí jeho spolupráci. Zhotovitel odpovídá i za případné škody vzniklé
poškozením podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, které nejsou
zakresleny v Projektové dokumentaci, ale bylo na ně jejich správci či vlastníky při
vytyčení podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury upozorněno. Zhotovitel
za tyto případné škody neodpovídá, pouze v případě, že na jejich existenci nebylo
jejich správci či vlastníky ve stanovisku k Projektové dokumentaci nebo při vytyčení
podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury upozorněno. To však neplatí
v případech, kdy se Zhotovitel o jejich existenci před zahájením prací nebo v průběhu
prací dozvěděl nebo je zjistil (např. ochranná folie podzemních vedení).
Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně
příslušné OŘ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich
vytyčení minimálně 10 dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou
součástí Smluvní ceny.
Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné Etapě nebo
23/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za
případné poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury
odpovídá Zhotovitel.
7.1.9 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel
zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště.
7.1.10 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit TDS
a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do jeho provozovaného
zařízení technické infrastruktury.
7.1.11 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje (definice): Jedná se
o činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do
provozu včetně geodetického zaměření (dále také následná úprava GPK). Jedná se
o práce prováděné vždy po rekonstrukci koleje v případě, že rekonstrukce zahrnuje
čištění nebo zřízení nového kolejového lože, nebo sanaci pláně železničního spodku,
případně zvyšování únosnosti pražcového podloží, nebo ostatní práce pokud se
provádějí se snesením kolejového roštu (viz předpis SŽDC (ČD) S3/1 [63] a TKP [62]).
7.1.12 Předpokládaná doba realizace následné úpravy směrového a výškového uspořádání
koleje: Předpokládaná doba provedení následné úpravy GPK včetně požadavku na
rozsah omezení nebo vyloučení koleje, je uvedena v Projektové dokumentaci, část
ZOV. Pro každý SO železničního svršku, u kterého se předpokládá následná úprava
GPK, dle SŽDC (ČD) S3/1 [63], bude v harmonogramu dle Pod-článku 8.3
[Harmonogram] ZOP uveden předpokládaný termín provádění následné úpravy GPK
odpovídající uvedení koleje do provozu.
Předpokládaný termín pro realizaci následné úpravy GPK může zahrnovat i období po
ukončení Díla. v tomto případě budou všechny podrobnosti k následné úpravě GPK
uvedeny v ZTP. v případě, že následná úprava GPK bude prováděna v záruční době
Díla na základě samostatné smlouvy s jiným zhotovitelem, se Zhotovitel zavazuje
k poskytnutí součinnosti tak, aby při této následné úpravě GPK nebyly dotčeny záruky
na Dílo.
7.1.13 Zhotovitel zajistí kontrolní měření prostorové polohy koleje a jejího definitivního
zajištění po následné úpravě směrového a výškového uspořádání kolejí a výhybek
u příslušné SŽG.
7.1.14 Změny během výstavby, které vyvolávají změnu Smluvní ceny, musí být předem
schválené Objednatelem ve Změnovém listu stavby dle směrnice SŽDC SM105 [88].
7.2 Organizace výstavby a výluky
7.2.1
Zhotovitel se zavazuje zajistit žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu
7.2.2 s Právními předpisy vydanými Objednatelem - SŽDC D7/2 [73] u příslušného OŘ
a projednat je s TDS a operátorem obsluhy dráhy.
7.2.3
Zhotovitel se zavazuje 12 týdnů před zahájením prací v určeném úseku upozornit TDS
a příslušnou provozní jednotku na omezení či zastavení provozu vlečky, nakládkových
a vykládkových kolejí z důvodů výluk kolejí.
Zhotovitel se zavazuje na vyloučených zařízeních ŽDC učinit taková opatření, aby na
provozovaných kolejích nevznikla další omezení, která by negativně ovlivňovala
zpracovaný výlukový GVD.
7.3 Technické požadavky
7.3.1
Zhotovitel se zavazuje, v souladu se systémem péče o kvalitu v oblasti traťového
hospodářství [70], dodržet Technické podmínky dodací výrobců Věcí určených pro dílo.
Technické podmínky dodací určují podmínky pro zabudování Věcí určených pro dílo do
Díla, včetně záručních podmínek. Součástí musí být i doložení potřebných certifikátů
a splnění podmínek vyžadovaných Právními předpisy (např. vyhláška č. 268/2009 Sb.
[34]).
24/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
7.3.2 V případě součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky
7.3.3 a energetiky, pro která není vydán Souhlas s použitím výrobku v provozu na ŽDC [69]
u Objednatele je Zhotovitel povinen před zahájením prací na předmětné Sekci zajistit
7.3.4 souhlas Objednatele s ověřovacím provozem tohoto zařízení a stanovení podmínek pro
7.3.5 tento provoz.
7.3.6
7.3.7 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Pro hospodaření
s vyzískaným materiálem z ŽDC platí Směrnice SŽDC č. 42 [72], kterou je Zhotovitel
7.3.8 povinen se řídit. v dostatečném předstihu před zahájením prací na železničním svršku
provede Komise SŽDC pro hospodaření s vyzískaným materiálem kategorizaci s cílem
využití kvalitního výzisku zpět do koleje dle Projektové dokumentace. Předmětem
kategorizace nejsou štěrk, štěrkopísek, štěrkodrť a zeminy různého složení.
Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provádění Díla tak, aby bylo zajištěno
předpokládané využití vyzískaného materiálu dle Projektové dokumentace. Objednatel
se zavazuje Zhotoviteli předat vyzískaný materiál, jehož zapracování do předmětu Díla
bude po Zhotoviteli v souladu s dokumentací požadovat.
Zhotovitel se zavazuje v případě regenerace výhybek dodržovat příslušný Právní
předpis vydaný Objednatelem. Průmyslovou regeneraci železničních výhybkových
konstrukcí může Zhotovitel nebo Podzhotovitel provádět pouze pokud je držitelem
průkazu způsobilosti opravňujícího k této činnosti.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených úseků
kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem na
homogenitu vlastností kameniva a řešení případných reklamací.
Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, vyzískané
i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy plochy mezideponie
ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. v případě, že je deponie
kameniva pojížděna dopravními prostředky v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na
vyzvání TDS prokázat na vlastní náklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle
OTP [74]. Počet a místa odběru zkušebních vzorků určí TDS.
Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu nových vnitřních a vnějších částí
zabezpečovacího zařízení se sousedními a stávajícími systémy zabezpečovacího
zařízení. Podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na sdělovací zařízení. v rámci
dodávky a instalace zařízení zajistí Zhotovitel před uvedením sdělovacího
a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení členů Personálu objednatele, kteří
budou tato zařízení obsluhovat a udržovat. Zhotovitel se zavazuje nabídnout
prostřednictvím Objednatele příslušné OŘ nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení
simulační program obsluhy zařízení a návod k obsluze, dále předání všech nutných
podkladů pro zpracování provozních řádů a obsluhovacích předpisů, které budou sloužit
pro výcvik obsluhujících pracovníků. Předání podkladů pro tvorbu Základní dopravní
dokumentace v souladu s příslušným Právním předpisem vydaným Objednatelem se
Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně 1 měsíc před uvedením zařízení do provozu.
8. DOKUMENTACE PRO STAVBU A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO
PROVEDENÍ STAVBY
8.1 Dokumentace Zhotovitele pro stavbu
8.1.1
Objednatel se zavazuje zajistit před zahájením provádění příslušné části Díla všechna
8.1.2 potřebná rozhodnutí stavebních, drážních a jiných správních úřadů pro provedení
příslušné části Díla, kromě těch, která má podle Smlouvy zajistit Zhotovitel. Dále se
Objednatel zavazuje předat Zhotoviteli stavební povolení, posuzovací a schvalovací
protokol a všechny doklady o projednání Projektové dokumentace, pokud nejsou již
součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel se zavazuje zajistit stavební povolení na Zařízení Staveniště. Objednatel
zodpovídá za soulad stavebních povolení s jím zajišťovanými částmi Projektové
dokumentace. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce na příslušných Sekcích nejdříve po
25/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
8.1.3 předání pravomocného stavebního povolení, či jiného potřebného rozhodnutí či
8.1.4 souhlasu příslušného správního orgánu a předání Staveniště Objednatelem.
8.1.5 Zhotovitel je povinen po obdržení schválené Projektové dokumentace od Objednatele
8.1.6 bez zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda dokumentace nebo jiné
závazné podklady anebo pokyny Správce stavby, které se týkají provádění Díla, nemají
zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými
technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost
výpočtů nebo je provádět.
V případě, že v Projektové dokumentaci jsou části, které je nutno dopracovat do
úplného obsahu stupně Projektové dokumentace pro provádění stavby (zejména se
jedná o technologické části dokumentace, které nelze zpracovat bez dodržení zásad
transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení). Tuto dokumentaci se zavazuje
zpracovat Zhotovitel jako součást Díla v rozsahu nezbytném pro určení technických
parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického
zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na zhotovení stavby. Pro
zpracování PDPS platí následující podmínky:
Pro zpracování RDS platí následující podmínky:
a) Pro PDPS si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastní náklady veškeré potřebné
podklady.
b) Při zpracování PDPS se Zhotovitel zavazuje dodržet ustanovení všech podkladů
Právních předpisů Objednatele, pravomocného stavebního povolení a jiných
pravomocných rozhodnutí příslušných správních úřadů.
c) Zhotovitel předá 90 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení
PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS
a 3 pracovní vyhotovení Správci stavby k posouzení a ke schválení, vč. případného
rozdílového Soupisu prací.
d) U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel PDPS zavazuje předat Správci
stavby ke schválení 6 souprav závěrových tabulek [61][89].
e) Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace, zapracování případných
připomínek a schválení Správcem stavby předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci
PDPS SO a PS do 30 dnů před zahájením prací v 6 vyhotoveních v listinné podobě
a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě [82][83].
f) Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS
do 30 dnů před zahájením prací v 6 vyhotoveních v listinné podobě a ve
2 vyhotoveních v elektronické podobě.
g) Vyžaduje-li zhotovení Díla podrobnější rozpracování dokumentace, než uvádí
Projektová dokumentace, případně PDPS a jedná se o podrobnosti, které jsou
podmíněné možnostmi, stavebním vybavením, nebo používanými technologiemi
Zhotovitele nebo Podzhotovitele v rámci provádění Díla, kterého zpracovatel
Projektové dokumentace nesmí jmenovat, se Zhotovitel zavazuje zajistit
vyhotovení Realizační dokumentace (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace
dodavatele mostních objektů a další dokumentace Zhotovitele) v rozsahu
nezbytném ke zhotovení Díla. Náklady Zhotovitele na zpracování těchto Dokumentů
zhotovitele jsou součástí Smluvní ceny. Dokumentace musí být předem schválena
Správcem stavby.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování dokumentace pro výrobu, montáž
a schválení atestovaného materiálu nebo výrobku dle příslušného Právního předpisu
Objednatele a předá ji Správci stavby minimálně 90 dnů před zahájením prací
k posouzení a schválení.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování technologických postupů a předložit je
Správci stavby k odsouhlasení nejméně 45 dnů před zahájením dotčených prací.
Technologické postupy budou zpracovány na všechny činnosti uvedené v Projektové
dokumentaci a v TKP. Správce stavby má právo požadovat předložení technologických
postupů i pro práce neuvedené v TKP, TKP PK a v Projektové dokumentaci, a to
26/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
8.1.7 bezúplatně. Technologické postupy Zhotovitele nesmí snižovat kvalitativní požadavky
TKP, TKP PK a Projektové dokumentace a musí vyhovovat z hledisek bezpečnosti
práce, ochrany životního prostředí a ostatních neopominutelných požadavků. Bez
odsouhlasených technologických postupů nesmí Zhotovitel zahájit dotčené práce.
Projektová dokumentace, případně PDPS řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro
všechny technologické etapy. Součástí Díla je zpracování KSUaTP dle Směrnice SŽDC
SM33 [86] jednotlivých stavebních postupů v jednotlivých železničních stanicích
a traťových úsecích a projednání tohoto KSUaTP prostřednictvím TDS s příslušnou
provozní složkou Objednatele. Koordinační plán včetně zápisu z projednání předá
Zhotovitel Správci stavby v listinné a elektronické podobě v dohodnutém počtu před
zahájením realizace předmětných ukolejnění a trakčních propojek. Náklady na tuto
dokumentaci jsou součástí Smluvní ceny. Zhotovitel provede ukolejnění vodivých
konstrukci na základě změření a výpočtu symetrie kolejových obvodů.
8.2 Dokumentace skutečného provedení stavby
8.2.1
Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování dokumentace skutečného
8.2.2 provedení stavby pro geodetickou a technickou část v trvalé listinné a elektronické
8.2.3 podobě. Technická část dokumentace skutečného provedení stavby vychází z členění
8.2.4 Díla (Sekce, Etapy, SO/PS) a obsahuje Variace a další změny, ke kterým došlo
8.2.5 v průběhu stavby v dokumentacích jednotlivých PS a SO a v souhrnných částech
dokumentace Díla.
8.2.6
Pro zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě platí
Pokyn GŘ č. 4/2016 [83] a Směrnice SŽDC č. 117 [82].
Zhotovitel předá Správci stavby Zjednodušené koordinační situace, které jsou uvedeny
ve směrnici SŽDC č. 117 [82], Příloha č. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu
uvedeného v Příloze č. 1 této směrnice.
Dokumentace skutečného provedení Díla bude zpracována minimálně v rozsahu
vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], a součástí technické části dokumentace skutečného
provedení Díla je i zhotovení knihy plánů (např. plánů údržby) dle příslušných Právních
předpisů vydaných Objednatelem [62].
Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi,
galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část dokumentace
skutečného provedení stavby týkající se Díla ve smyslu příslušného Právního předpisu
vydaného Objednatelem [62][63], přičemž jeden výtisk musí obsahovat statický
přepočet objektu.
V dokumentaci skutečného provedení stavby budou zapracované veškeré změny
a dodatky, jak ve výkresové tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného
stavu provedení kromě jiného budou:
a) technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o všech použitých
materiálech,
b) záznamy všech změn do všech dotčených příloh dokumentace pro realizaci stavby,
c) výsledky měření únosnosti železničního spodku,
d) doložené zatížitelnosti mostních objektů dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 [24]
a dle metodického pokynu Pro určování zatížitelnosti mostních objektů [77].
Rozsah dokumentace skutečného provedení je uveden v předpise SŽDC S5, Správa
mostních objektů [78],
e) km polohy začátků a konců staveb železničního spodku,
f) podélné profily sanačních vrstev s uvedením km poloh a zakreslením
odvodňovacích zařízení,
g) výsledky georadarového měření,
h) výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC) [62],
27/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
8.2.7 i) výkresy ukolejnění vodivých konstrukcí včetně části bezprostředně související
8.2.8 s navazujícím úsekem,
j) seznam překážek v evidenčním prostoru, zaměření prostorové průchodnosti
s uvedením souřadnic překážek, v evidenčním prostoru EP2,5 dle předpisu SŽDC
(ČD) S65 Předpis Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí Českých drah,
k) případné aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, předpis pro obsluhu,
doklady ověřovacího provozu apod.),
l) kabelová kniha plánů (vzor kabelových knih je umístěn: http://www.tudc.cz/
index.php/cs/dokumenty/kabelova-kniha,
m) protokol o závěrečném měření kabelů – u přepojovaných kabelů,
n) revizní zprávy na opravené, případně přemístěné zařízení,
o) protokoly o technickobezpečnostní zkoušce,
p) závěrečná zpráva, resp. prohlášení o nakládání s odpady (viz 9.5.6),
q) případná závěrečná zpráva z průběhu ekologického dozoru,
r) kontrolní měření hluku a vibrací po realizaci stavby
s) dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy,
t) revizní zprávy na opravené případně přemístěného zařízení,
u) soupis použitých výjimek z předpisů a norem,
v) dokument pro připojení do datové infrastruktury SŽDC dle přílohy č. 4 Pokynu GŘ
PO-21/2017 [85].
Rozsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je uveden
v odstavci 6.5 těchto VTP.
Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace je také zajištění
dokladů v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [64],
které se týkají projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření
a stanoviska dotčených orgánů a dalších osob, současných i budoucích správců
a provozovatelů, včetně dokladů o projednání zásahu stavby do majetku třetích osob,
dle požadavku vydaných stavebních povolení:
a) Přehled subjektů, se kterými byla Projektová dokumentace stavby projednána
v průběhu zpracování.
b) schvalovací a posuzovací protokol předchozího stupně dokumentace,
c) doklady o udělených výjimkách z Právních předpisů, případně souhlas Drážního
úřadu,
d) souhlas odborných útvarů Objednatele s použitím neschváleného a nezavedeného
zařízení,
e) doklady o projednání PDPS,
f) závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými orgány
a účastníky stavebního řízení,
g) vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí,
h) doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor
dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty,
i) bude-li Zhotovitel zajišťovat prohlášení o shodě notifikovanou osobou (u staveb
vybrané železniční sítě ČR), je tento doklad součástí dokladové části.
8.3 Odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby
8.3.1
Zhotovitel se zavazuje předat 1 pracovní vyhotovení technické a geodetické části
dokumentace skutečného provedení stavby Díla nebo příslušné části Díla v listinné
podobě Správci stavby nejpozději 7 kalendářních dní před zahájením přejímacích
zkoušek k odsouhlasení a případnému vyznačení požadovaných úprav. K převzetí Díla
nebo Sekce předá 2 vyhotovení technické dokumentace v listinné podobě se
28/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
zapracovanými připomínkami. Skutečnost o předání bude zaznamenána v Potvrzení
o převzetí.
8.3.2 Zhotovitel se zavazuje předat v termínu do 14 dní po zahájení Zkušebního železničního
provozu Správci stavby příslušnou technickou část Dokumentace skutečného provedení
stavby týkající se Díla nebo jeho části pro potřebu zhotovení nákresného přehledu
bezstykové koleje a železničního svršku (směrové a sklonové poměry, km polohy
objektů, izolované styky, zařízení, propustků, mostů, přejezdů apod.) ve smyslu
platného Právního předpisu vydaného Objednatelem [62][63].
8.3.3 Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla
Zhotovitelem Správci stavby proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních
pro technickou část do 3 měsíců, pro geodetickou část do 6 měsíců
a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5
těchto VTP do 6 měsíců ode dne, kdy bylo vydáno posledního Potvrzení
o předání a převzetí části Díla, nejpozději však do termínu, kdy bylo vydáno
Potvrzení o převzetí.
8.3.4 Nad rámec požadavku odstavce 8.3.3 těchto VTP budou odevzdané pro účely archivace
dílčí části dokumentace mostních objektů a tunelů v listinné podobě a to v celkovém
počtu 3 třech souprav.
8.3.5 Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro
vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [82]
[83]:
8.3.6 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě
2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě
2 × CD (DVD) – struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená forma
2 × CD (DVD) – dokumentace mostních objektů a tunelů stavby v otevřené
a uzavřené formě pro potřeby archivace díla
Struktura elektronické podoby odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru
Objednatele:
8.3.7 otevřená forma (editovatelná): textové části ve formátu *.DOC; souřadné,
výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *.DGN;
seznam souřadnic a nadmořských výšek ve formátu *.TXT, *.ASC nebo jiném
textovém tvaru; zapojení zabezpečovacího zařízení ve formátu *.DWG. Za
elektronickou podobu se nepovažuje výkres skenovaný.
uzavřená forma: ve formátu *.PDF (verze PDF/A)
Zhotovitel odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická
podoba dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě.
Média musí být jasně označena (datum, název a stupeň stavby).
8.3.8 Zhotovitel odpovídá u elektronické podoby dokumentace stavby za:
a) obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let
po uplynutí Záruční doby,
b) soulad s listinnou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí Záruční
doby,
c) úplnost dokumentace po dobu archivace u Objednatele, to jest do uplynutí Záruční
doby a vypořádání poslední reklamace podle Článku 11 [Odpovědnost za vady]
ZOP,
d) funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u Objednatele,
to jest do skončení nejdelší Záruční doby a vypořádání poslední reklamace podle
Článku 11 [Odpovědnost za vady] ZOP,
e) za soulad dokumentace skutečného provedení se skutečností po dobu existence
Díla (stavby),
29/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
f) za části, u kterých Zhotovitel uplatňuje práva k duševnímu vlastnictví, a to po celou
dobu trvání těchto práv.
9. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
9.1 Všeobecně
9.1.1
9.1.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat Právní předpisy v oblasti ochrany ŽP a ochrany
9.1.3 veřejného zdraví a bude podnikat taková opatření k ochraně ŽP na Staveništi i mimo
ně, která zabrání újmám v důsledku znečistění, hluku nebo jiných příčin vznikajících
9.1.4 jako důsledek pracovních postupů. Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění,
způsobená činností Zhotovitele, nepřesáhly hodnoty stanovené v Technických
podmínkách ani hodnoty předepsané Právními předpisy.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení Právních předpisů na úseku
ochrany životního prostředí, které bylo při provádění Díla způsobeno Zhotovitelem
Objednateli nebo třetím osobám.
Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti Smlouvy povinen písemně oznámit
Správci stavby vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterých lze oprávněně
předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené
s prováděním Díla, budou mít negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné
oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. v případě, že tak Zhotovitel
neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé
náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem
stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené
s prováděním prací v souladu s Právními předpisy na ochranu životního prostředí,
stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění
Díla.
Specifické požadavky na provádění stavby z hlediska jejich vlivu na životní prostředí
jsou vždy uvedeny v jednotlivých kapitolách TKP [62], a to v oddíle 10.
9.2 Hluk a vibrace
9.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést v návaznosti na Projektovou dokumentaci a po dohodě
se Správcem stavby měření hluku podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb. [8] a v souladu
s metodikou SŽDC [84], příp. měření vibrací tak, aby bylo zabezpečeno v dostatečném
rozsahu měření hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb, chráněných
venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech, resp. měření
vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb. Měření hladin hluku a vibrací bude
provedeno před zahájením stavebních prací a postupně po zahájení provozu v Sekcích
nebo SO/PS podle harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP a po
zavedení plné rychlosti provozu. Podle výsledku měření hluku a vibrací se Zhotovitel
zavazuje provést, po předchozím odsouhlasení Správcem stavby, případná dodatečná
protihluková opatření vedoucí k naplnění ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
[47]. Měření hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby se Zhotovitel zavazuje
provést po osazení oken s vyšší hladinou neprůzvučnosti. Před zahájením prací se
Zhotovitel zavazuje doložit technicko-kvalitativní parametry neprůzvučnosti oken jako
vestavěného celku (nestačí jen parametry okenních dílů) a prohlášení o shodě.
Zhotovitel se zavazuje provést měření hluku nově osazených, popř. upravovaných
informačních rozhlasových zařízení na žel. zastávkách a žel. stanicích a zajistit, že
rozhlasové zařízení výstražného typu a zvuková signalizace na přejezdech budou
splňovat intenzitu hluku dle platné normy. Veškerá PHO se Zhotovitel zavazuje
dokončit v termínu dokončení příslušné Etapy nebo SO/PS podle harmonogramu dle
Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP.
9.2.2 Měření hluku, vibrací a stavební protihlukové úpravy budou prováděny za spoluúčasti
Správce stavby, Objednatele a příslušné hygienické stanice, pokud si to příslušná
hygienická stanice vyžádá.
30/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
9.3 Zabezpečení chráněných porostů, území a ochranných pásem
9.3.1
Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb. [5]. Pokud jsou prováděním
9.3.2 Díla dotčena zvláště chráněná území, případně evropsky významné lokality a vyžaduje-
-li to charakter Díla nebo příslušný orgán ochrany přírody, Zhotovitel je povinen na své
náklady zajistit, po dohodě se Správcem stavby, ekologický dozor odborně způsobilou
osobou a pravidelně v požadovaném intervalu informovat Správce stavby o průběhu
dozorování prostřednictvím průběžných zpráv. Ekologický dozor se zaměřuje na
předměty ochrany v území, potencionální překročení Právních předpisů a na dodržování
podmínek rozhodnutí (výjimky) pro danou činnost. Jednotlivé průběžné zprávy se
Zhotovitel zavazuje po provádění Díla vyhodnotit a předložit Správci stavby souhrnnou
závěrečnou zprávu jako podklad ke kolaudačnímu řízení příslušné Sekce nebo části
Díla.
Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje nepoškodit dřeviny ani jiné porosty v území
Staveniště a jeho okolí a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. [5],
vyhláškami č. 395/1992 Sb. [38] a 189/2013 Sb. [39]. Při kácení dřevin Zhotovitel
odpovídá v plném rozsahu za dodržení příslušných Právních předpisů Objednatele [79]
jak pro dřeviny rostoucí mimo les, tak i v lesních porostech a nepřekročí stanovený
rozsah kácení podle Projektové dokumentace a příslušného povolení ke kácení.
9.4 Ochrana povrchových a podzemních vod
9.4.1
Zhotovitel se zavazuje při nakládání a manipulaci se závadnými látkami minimalizovat
9.4.2 riziko vzniku havarijní situace a v dostatečném rozsahu provést havarijní zabezpečení.
Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek havarijního plánu [40] a zavazuje
se na vyžádání předložit Správci stavby havarijní plán ke kontrole. Zhotovitel odpovídá
za aktualizaci havarijního plánu uceleného provozního území ve smyslu zákona
č. 254/2001 Sb. [9] a ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb. [40], zajistí jeho schválení
správcem vodního toku (může-li havárie ovlivnit vodní tok) a schválení rozhodnutím
vodoprávního úřadu. Zhotovitel umožní Správci stavby kontrolu havarijního
zabezpečení, míst nakládání se závadnými látkami a kontrolu dostupnosti havarijní
soupravy, popř. skladu závadných látek. Odpovědnost za případnou škodu na majetku
Zhotovitele, Objednatele a třetích osob z důvodu nedodržení havarijního plánu nese
Zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek povodňového plánu [9].
v případě, že se Staveniště, nebo jeho část nachází v záplavovém území nebo může
zhoršit průběh povodně, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodňového plánu,
který se následně zavazuje předložit ke schválení příslušnému správci vodního toku
a zajistit potvrzení jeho souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně pro Dílem dotčené
území. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání Správce stavby povodňový plán ke
kontrole. Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele
a třetích osob z důvodu nedodržení povodňového plánu nese Zhotovitel.
9.5 Odpady
9.5.1
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci
9.5.2 Díla, resp. provádění prací, a to po celou dobu provádění Díla (tzn. do doby předání
a převzetí Díla podle Článku 10 [Převzetí objednatelem] ZOP), resp. provádění činnosti
anebo provozování drážní dopravy, a je povinen dodržovat Právní předpisy v oblasti
nakládání s odpady [15] a dále v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany
veřejného zdraví [4][5][8][9][21]. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady
jsou součástí Smluvní ceny (jsou uvedeny u jednotlivých SO/PS), včetně poplatků za
uložení jednotlivých odpadů na skládkách dle ZOV. Zhotovitel nesmí vypouštět ani
dovolit vypouštění toxických či škodlivých exhalací či jakýchkoliv jiných látek do
ovzduší, vody, nebo na pozemky tvořící Staveniště, ZS nebo v jeho okolí.
Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat příslušné části Projektové dokumentace
o odpadovém hospodářství, pokud je dokumentace obsahuje a bude používat
technologie, které produkují minimum odpadu, a vypracuje dokumentaci o postupech
31/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
9.5.3 nakládání s odpady, kterou předloží Správci stavby před zahájením prací na příslušné
9.5.4 Sekci nebo SO/PS podle harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP.
Přílohou této dokumentace budou všechny Právními předpisy [15] požadované
9.5.5 doklady. Na vyžádání Správce stavby se v průběhu provádění Díla Zhotovitel zavazuje
9.5.6 předložit ke kontrole oprávněné osoby jednající jménem Objednatele evidenci o druzích
a množství odpadů, o jejich uskladnění nebo odstranění, a to včetně oprávněných
osob, jimž byly odpady předány. Zhotovitel se zavazuje Správci stavby předložit na
žádost kopii zákonného hlášení o produkci a nakládání s odpady za daný kalendářní
rok, a to i kdykoli v průběhu roku na vyžádání Správce stavby.
Vzhledem k provozování dráhy a možnosti úniků závadných látek z provozu dráhy, se
Zhotovitel zavazuje zajistit převzorkování těžených štěrků a výkopových zemin ze
stavby ve smyslu odstavce 5.2.4 těchto VTP.
Na základě zjištěných hodnot Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených
materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti pro
Objednatele. Materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány za
odpad v případě, že budou využity na provádění Díla, kde vznikly a současně
vykazují-li vlastnosti původních materiálů, resp. přírodního pozadí. Pokud se materiály
kolejového lože a výkopové zeminy stanou odpadem, bude s nimi nakládáno v souladu
s Právními předpisy (další využívání k terénním úpravám bude možné pouze na
základě rozhodnutí příslušných stavebních úřadů). Stavební výrobky a materiály je
Zhotovitel oprávněn nabídnout k užití mimo činnosti spojené s prováděním Díla pouze
za předpokladu, že budou následně použity k původnímu účelu, k účelu, který
umožňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 [53], nebo před
tím prošly mechanickou úpravou na recyklát.
V případě změny umístění recyklační základny mimo místo navržené a projednané
v Projektové dokumentaci, se Zhotovitel zavazuje předložit Správci stavby souhlas
místně příslušného orgánu ochrany ŽP. Pokud je toto požadováno v souhlasu
k provozování zařízení k využívání odpadů, resp. povolení zdroje znečišťování ovzduší,
Zhotovitel dále předloží Správci stavby oznámení o umístění recyklační linky
adresované místně příslušné hygienické stanici. Náklady na zřízení recyklační základny
jsou zahrnuty ve Smluvní ceně.
Zhotovitel předloží Správci stavby jako podklad ke kolaudačnímu souhlasu doklady
o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence o druzích
a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně
oprávněných osob, jimž byly odpady předány:
a) U staveb nad 20 mil Kč bude Zhotovitelem vydána Závěrečná zpráva
o nakládání s odpady, která bude obsahovat v textové části:
- název stavby
- název Zhotovitele nebo toho Podzhotovitele, který předkládá souhrnnou
„Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady za celou stavbu“
- datum zpracování zprávy
- základní informace o stavbě v návaznosti na odpadové hospodářství
- změny od Projektové dokumentace, zda k nim došlo a kde je to zapsáno ve
Stavebním deníku
- platná legislativa, podle které byla zpráva zpracována
- místo uložení povinných dokumentů v rámci odpadového hospodářství
vyplývající z Právních předpisů (průběžná evidence o nakládání s odpady,
ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, vážní lístky,
průvodní listiny apod.)
- seznam všech příloh
a přílohové části:
- seznam všech Podzhotovitelů, které nakládaly s odpady
32/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
9.5.7 - řádné oprávnění všech Podzhotovitelů pro danou činnost, jestli je Právními
předpisy vyžadováno
- platné rozhodnutí příslušného úřadu k provádění činností souvisejících
s nakládáním odpadů dle Právních předpisů
- seznam SO a PS s uvedením původců odpadů (pokud není původce odpadu
jeden)
- seznam druhů a množství odpadů dle SO a PS
- seznam vynaložených nákladů na nakládání s odpady dle SO a PS
korespondující s fakturací
- pravidelná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok
pokud to vyžadoval charakter Díla
b) U staveb do 20 mil Kč a u technologických staveb nad 20 mil. Kč
(zabezpečovací systémy atp.) bude Zhotovitelem vydáno Prohlášení
o nakládání s odpady, které bude obsahovat:
- název stavby
- název Zhotovitele nebo Podzhotovitele, který předkládá prohlášení
- datum zpracování zprávy
- prohlášení Zhotovitele, že s veškerým odpadem vzniklým v rámci stavby bylo
nakládáno v souladu s Právními předpisy týkajícími se odpadů a vzniklé
odpady byly předány oprávněné osobě
- seznam druhů a množství odpadů dle SO a PS
Zhotovitel se zavazuje Správci stavby sdělit, kde bude dle požadavků Právních
předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady.
10. BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ
TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
10.1 Všeobecně
10.1.1 Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví Personálu zhotovitele
a ostatních osob přítomných na Staveništi s vědomím Zhotovitele anebo v důsledku
jeho nedbalosti. Zhotovitel se zavazuje řídit při pracích na Díle příslušnými Právními
předpisy vydanými Objednatelem o BOZP [67] a v případě potřeby mít vypracovaný
plán BOZP [19].
10.1.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla plně dbát a mít plný dohled nad
bezpečností všech osob oprávněných ke vstupu na Staveniště.
10.1.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit Staveniště (pokud je Staveniště pod jeho dozorem)
a Dílo (pokud není řádně předáno nebo užíváno Objednatelem) udržovat v řádném
stavu tak, aby nepovolané osoby, cestující veřejnost a zaměstnanci dopravců nebyly
vystaveny nebezpečí ohrožení zdraví a života.
10.1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit a udržovat bezpečnostní a dopravní značky, osvětlení
Staveniště, ostrahu a oplocení Staveniště v míře odpovídající rizikům přítomným
u daného Díla.
10.1.5 Zhotovitel se zavazuje postupovat při nehodách a mimořádných událostech v souladu
s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb. [29] a Právními předpisy vydanými
Objednatelem vztahujícím se k této problematice v návaznosti na zákon
č. 266/1994 Sb. [1].
10.2 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci v kolejích a jejich
blízkosti – odborná způsobilost a vstup do železniční dopravní cesty
10.2.1 Odborná způsobilost se požaduje pro:
33/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
a) provozování dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. [1], § 22, odst. 1, písm. c),
b) řízení drážních vozidel, revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení podle
vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [31],
c) organizaci udržování dráhy a zajišťování a kontroly technických parametrů součástí
dráhy podle vyhlášky č. 173/1995 Sb. [32],
d) provozování určených technických zařízení ve smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb.
[25]
10.2.2 Odborná způsobilost se prokazuje podle vyhlášky č. 101/1995 Sb. [31] a předpisu
SŽDC Zam1 [65].
10.2.3 V případě, že provádění Díla zahrnuje výrobu, dílenskou a staveništní montáž
ocelových konstrukcí Zhotovitel se zavazuje doložit kvalifikaci dle TKP [62].
10.2.4 Zdravotní způsobilost se požaduje pro řízení drážního vozidla a provádění ostatních
činností při provozování dráhy a drážní dopravy podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb.
[31] a prokazuje se podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [31] a předpisu SŽDC Zam1
[65],
10.2.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit u členů Personálu zhotovitele prokazatelné seznámení
s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně do doby 30 dnů od
podpisu Smlouvy.
10.2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že členové Personálu zhotovitele v technických funkcích
od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na
viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní členové
Personálu zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni
obchodní firmou.
10.2.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a Podzhotovitelů
používaných na Staveništi, bude viditelně uvedeno jejich jméno nebo firma.
10.2.8 Zhotovitel přeložky popřípadě úpravy energetických zařízení musí být vybrán v souladu
se zákonem č. 458/2000 Sb. [13] a odsouhlasen správci těchto zařízení. Zhotovitel
musí při přeložkách nebo jiných úpravách zajistit i plnění ustanovení zákona
č. 127/2005 Sb. [14], po celou dobu platnosti Smlouvy, a to i Podzhotovitelů, kteří se
budou na takových pracích podílet.
11. POŽÁRNÍ OCHRANA
11.1 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb.
[20], o požární ochraně, dále vyhlášky č. 246/2001 Sb. [36] i vyhlášky č. 23/2008 Sb.
[37] a v rozsahu dle schváleného PBŘ a dodržovat opatření dle bezpečnostních
předpisů Objednatele pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany [68].
Zhotovitel se zavazuje zajistit k řízení o uvedení Díla do zkušebního provozu a následně
pro vydání kolaudačního souhlasu veškeré náležitosti ke stavbě, zhotovené v rámci
Díla, vyžadované z důvodu zajištění požární ochrany – rozsah vyžadovaných dokladů je
stanoven v příslušném dokumentu Profesní komory požární ochrany (www.komora-
po.cz – JDS jednotné doklady ke stavbě).
12. PRÁVNÍ PŘEDPISY
12.1 Všeobecně
12.1.1 Výčet Právních předpisů a technických dokumentů je demonstrativní a jeho uvedení
nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dílo v souladu s Právními
předpisy, a to i takovými, které v tomto výčtu uvedené nejsou. Před zahájením prací
Zhotovitel provede aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů, zejména Právních
předpisů vydaných Objednatelem (směrnice, vzorové listy, normy TNŽ, TKP, ZTP
apod.) a nových ČSN EN. Potřebné informace o těchto podkladech obdrží u Technické
ústředny dopravní cesty.
34/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
12.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem Právním předpisům vydaným
Objednatelem následujícím způsobem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
779 00 Olomouc
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769,
mobil: 725 039 782
e-mail: typdok@tudc.cz
www: www.szdc.cz (v sekci O nás / Vnitřní předpisy SŽDC), www.tudc.cz nebo
https://typdok.tudc.cz.
12.1.3 Při zhotovení Díla musí být respektovány jako výchozí podklady zejména Obecně
závazné předpisy (zákony a vyhlášky) České republiky, Obecně závazné evropské
předpisy, Technické normy a Právní předpisy vydané Objednatelem.
12.1.4 Právní předpisy vydané Objednatelem v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní
náklady.
12.1.5 Pro vyloučení pochybností platí, že za Právní předpisy se pro účely Smlouvy považují
rovněž Právní předpisy, které zcela či zčásti nahradí Právní předpisy uvedené v článku
12 těchto VTP. V takovém případě se postupuje podle podods. 1.1.6.5 ZOP.
12.2 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR
[1] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
[2] v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
[3]
Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto
[4] zákonu v platném znění,
[5]
[6] Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
[7] některých zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu
[8] v platném znění,
[9]
[10] Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění, v platném znění, včetně
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
[11]
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích
[12] předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
[13]
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně
[14] prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném
znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu
v platném znění,
Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto
zákonu v platném znění,
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů
k tomuto zákonu v platném znění,
Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetickém odvětví a
o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, včetně prováděcích
předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
Zákon č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, včetně prováděcích
předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
35/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
[15] Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,
[16] včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
[17]
[18] Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, včetně
[19] prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
[20] Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně prováděcích
[21] předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
[22] Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích předpisů
[23] k tomuto zákonu v platném znění,
[24]
[25] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
[26] nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
[27] bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů
k tomuto zákonu v platném znění,
[28]
[29] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, včetně prováděcích předpisů
k tomuto zákonu v platném znění,
[30]
Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
[31] nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci
[32] závažných havárií), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu
[33] v platném znění,
[34]
[35] Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních
[36] staveb, ve znění účinném do 30. 11. 2018,
[37]
[38] Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění,
[39]
Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném
znění,
Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení),
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,
Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění,
Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění,
Vyhláška 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy
a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, včetně
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,
Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
(Ministerstva zdravotnictví ČR), č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010) ve znění normy
ČSN ISO 1996,
Vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost
osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění, včetně prováděcích
předpisů k této vyhlášce v platném znění,
Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění,
včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,
Vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
v platném znění
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění,
Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, v platném znění,
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění
Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném
znění
Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném
znění,
36/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
[40] Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami
a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování
[41] a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění,
[42]
[43] Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
[44] a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění,
[45] Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, v platném znění,
[46]
Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně
[47] prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,
[48]
Vyhláška č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou
[49] se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, v platném znění,
Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném
znění,
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
v platném znění.
Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, Praha, srpen 2018, Věstník MŽP:
září 2018 (Ročník 2008/03 XXVIII, částka 6, č.j.: MZP/2018/130/682), v platném znění
Směrnice č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských
organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních
a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu,
čj. 644/2012-910-IPK/29, Změna č. 4 s účinností od 15. 9. 2015, platném znění.
12.3 Platné obecně závazné evropské přepisy
[50] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým
[51] se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se
[52] zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění pozdějších předpisů
[53]
[54] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008
[55] o interoperabilitě železničního systému ve Společenství, ve znění pozdějších předpisů.
[56]
[57] Prováděcí nařízení komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné metodě pro
[58] hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009,
[59] Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro
interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému
v Evropské unii, v platném znění,
Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích
pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii,
v platném znění,
Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích
pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se
zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném
znění,
Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii Text s významem pro
EHP, v platném znění,
Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému
Evropské unie Text s významem pro EHP, v platném znění,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic
Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek (nařízení REACH), v platném znění,
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004
o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí
37/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční
infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti
(Směrnice o bezpečnosti železnic), v platném znění.
12.4 Technické normy
Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva
dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném
znění.
Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP.
Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům
je uveden v příloze příslušného dokumentu.
[60] ČSN 73 6301 Projektování železničních drah,
[61] TNŽ 342604 - Železniční zabezpečovací zařízení - závěrové tabulky, v platném znění.
12.5 Interní dokumenty a předpisy
[62] Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), Kapitola č. 1 až 33
[63]
[64] Interní předpisy SŽDC řady „S“,
[65] Směrnice GŘ č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách
[66] celostátních a regionálních, č.j.: 13 511/06-OP, s účinností od 30. 6. 2006, v platném
[67] znění včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů
[68] a předpisů,
[69]
Předpis SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní
[70] dopravy, vydaného pod č.j.: s 23 376/2014-O10 ze dne 2. 7. 2014, s účinností od 1. 9.
[71] 2014, ve znění změny č. 4 s účinností od 1. 4 2018, v platném znění,
[72] Předpis SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných.
[73] Průkaz pro cizí subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-SŽDC-GŘ-O30,
[74] s účinností od 1. 4. 2019, v platném znění,
[75]
[76] Předpis SŽDC Bp1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění změny č. 1,
[77] ze dne 2. 9. 2013 pod č.j.: 31893/13-PERS, s účinností od 1. 10. 2017, v platném znění.
[78]
Předpis SŽDC Ob14, Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace, ze dne 15. 11. 2011, č.j.: s 51082/11 – BEZ,
s účinností od 1. 1. 2012, ve znění změny č. 1 s účinností od 1. 5. 2014, v platném znění
Směrnice SŽDC č. 34, Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na
železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní
cesty, ve znění změny č. 1, ze dne 26. 9. 2007, č.j.: 21 783/07-OP, s účinností od
15. 2. 2012, v platném znění
Směrnice SŽDC č. 67, Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, ze dne
8. 8. 2011 č.j.: s 35410/11 - OTH, s účinností od 1. 9. 2011, v platném znění,
Pokyn GŘ č. 10/2013 Posuzování přípustnosti speciálních vozidel dodavatelů pro
technologické využití při pracích na železničních drahách v majetku ČR, se kterým má
právo hospodařit SŽDC, č.j.: s 1950/2013-TÚDC, s účinností od 1. 1. 2014, v platném
znění,
Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, č.j.: 45731/2012-ONVZ/1,
s účinností od. 7. 1. 2013, v platném,
Předpis SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností, ve znění č. 2 s účinností od 1. 1.
2019, v platném znění,
OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah čj. 59 110/2004 – O13 ve znění změny
1 č.j. 23 155/06-OP, v platném znění
Předpis SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví, č.j.: s 1819/2015-O13 ze dne 1. 6. 2015,
s účinností od 1. 7. 2015, v platném znění,
Předpis SŽDC (ČD) M21 Předpis pro staničení železničních tratí, ze dne 23. 5. 2000, č.j.:
57 463/2000, s účinností od 1. 6. 2000, v platném znění,
Metodický pokyn Pro určování zatížitelnosti mostních objektů, schváleno GŘ SŽDC dne: 31.
7. 2015 č.j.: s 30135/2015-O13, s účinností od 1. září 2015, v platném znění,
Předpis SŽDC S5 Správa mostních objektů, schváleno GŘ SŽDC dne: 21.09.2012 č.j.:
s 9244/2012-OTH, s účinností od 1. 10. 2012, v platném znění,
38/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
[79] Metodický pokyn GŘ SŽDC pro údržbu vyšší zeleně ze dne 31. 10. 2016, č.j.:
[80] s 43941/2016-SŽDC-O15, s účinností od 1. 11. 2016, v platném znění,
[81]
Metodický pokyn SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní
[82] cesty č.j. 40618/2018-SŽDC-GŘ-O15 s účinností od 1. 9. 2018, v platném znění,
[83]
[84] Metodický pokyn SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro
[85] mapy velkého měřítka č.j. 40605/2018-SŽDC-GŘ-O15 s účinností od 1. 9. 2018, v platném
znění,
[86]
[87] Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC dle
[88] změny č. 1, č.j.: S11908/2017-SŽDC-GŘO7 s účinností od 24. 3. 2017, v platném znění,
[89]
Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími
subjekty, č.j.: S34781/2016-SŽDC-O22, ze dne 30. 8. 2016 s platností od 5. 9. 2016
Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy, ze dne 4. 1. 2018,
č.j.: 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15, s účinností od 15. 1. 2018, v platném znění,
Pokyn GŘ PO-21/2017 opatření a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem
na síťovou infrastrukturu SŽDC, č.j.: 48729/2017-SŽD-GŘ-O14, ze dne 15. 1. 2018,
s účinností od 18. 1. 2018, v platném znění,
Směrnice SŽDC SM33 Správa koordinačních schémat ukolejnění a trakčního propojení, ze
dne 18. 4. 2018, čj. 18752/2018-GŘ-O14, s účinností od 30. 4. 2018, v platném znění,
Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole, č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-
O15 s účinností od 1. 4. 2018, v platném znění,
Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby, ve znění změny č. 1, č.j. 19782/2018-
SŽDC-GŘ-O7 s účinností od 12. 10. 2018, v platném znění,
Metodický pokyn SŽDC Přezkušování a schvalování závěrových tabulek, č.j.:
S33284/2018-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 19. 7. 2018, s účinností od 1. 10. 2018, v platném
znění.
39/39 Technická specifikace
Všeobecné technické podmínky
Zhotovení stavby – VTP/R-F/08/19
Technická specifikace
Zvláštní technické podm ínky
Zhotovení stavby
Soubor staveb:
„Rekonstrukce traťového úseku Křižanov –
Sklené nad Oslavou“
Dat um vydání: 16.7.2019
OBSAH
1 . SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA........................................................................... 3
1.1 Účel a rozsah předmětu Díla .......................................................................... 3
1.2 Umístění stavby ........................................................................................... 3
2 . PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ ...................................................................... 3
2.1 Proj ekt ová dokum ent ace ............................................................................... 3
2.2 Souvisej ící dokum ent ace ............................................................................... 3
3 . KOORD I N ACE S JI N ÝM I STAVBAM I .................................................................... 3
4 . ZVLÁŠTN Í TECH N I CKÉ POD M Í N KY A POŽAD AVKY N A PROVED EN Í D Í LA ............ 4
4.1 Všeobecně................................................................................................... 4
4.2 Doklady překládané zhot ovit elem ................................................................... 5
4.3 Dokum ent ace zhot ovit ele pro st avbu .............................................................. 5
4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby .................................................... 6
4.5 Zabezpečovací zařízení ................................................................................. 6
4.6 Sdělovací zařízení......................................................................................... 6
4.7 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení .................... 6
4.8 Železniční svršek.......................................................................................... 7
4 .9 Železniční spodek ................................................... ...................................... 8
4.10 Pozem ní st avební obj ekt y .............................................................................. 8
4.11 Vyzískaný m at eriál ....................................................................................... 8
4.12 Život ní prostředí a nakládání s odpady ............................................................ 8
4.13 Publicit a ...................................................................................................... 9
4.14 Požadavky na realizaci st avby ........................................................................ 9
5 . ORGAN I ZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY ...................................................................... 9
6 . SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY........................................................... 1 1
7 . PŘÍLOHY .......................................................................................................... 1 1
SEZN AM ZKRATEK
N e ní- li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP
význam definovaný ve Všeobecných technických podm ínkách.
2/ 11 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou
Technick á specifik ace
Zv lášt ní t echnick é podm ínky - Zhot ov ení st av by
1 . SPECI FI KACE PŘEDMĚTU D Í LA
1 .1 Účel a rozsah předmětu Díla
1.1.1
Předmětem Díla j e zhot ovení sou bor u st a ve b „ Re k onst r uk ce žst . Sk le né na d
1.1.2 Osla vou“ a „ Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sk le né na d Osla vou
1.1.3 ( m im o) “ j ej ím ž cílem j e zlepšení st ávaj ícího nevyhovuj ícího st avu, dosažení
normových stavů, zajištění bezpečného a spolehlivého provozování železniční dopravy
a zvýšení komfortu cestování na úroveň odpovídající současným trendům. Tato stavba
má za cíl dosáhnout takových technických a provozních parametrů, aby technický stav
zařízení dráhy, zejména železničního svršku a spodku, umožňoval bezpečné užívání
rekonstruovaných zařízení a aby byla zajištěna bezpečnost cestujících. Navrhované
stavebně- rekonstrukční práce zajistí mimo jiné i celkové zlepšení parametrů
železničního spodku a svršku a dalších zařízení a především prodloužení jejich
život nost i a zj ednodušení údržby kolej e. Doj de ke zvýšení stávající traťové rychlosti,
zkrácení jízdních dob vlaků, zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy m im o
j iné výst avbou bezbariérových přístupů na nástupiště a zvýšením nást upní hrany
nástupišť na 550 mm nad TK; vybavení žel. přejezdu novým přejezdovým
zabezpečovacím zařízením.
Součástí díla je i zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci
Operačního programu Doprava, viz 4.13 Publicit a.
Rozsah Díla souboru st aveb „ Rekonst rukce žst . Sklené nad Oslavou“ a „ Rekonst rukce
traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou ( m im o) “ j e zhot ovení st avby a t o
včetně vyhotovení realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení
stavby. Stavba má charakter liniové železniční stavby, která je v daném regionu t rasou
dopravní infrastruktury určenou pro provoz vlaků osobní a nákladní dopravy.
1 .2 Umístění stavby
1.2.1
St avby j sou sit uovány v kraj i Vysočina, TU 2031 a TU 1261, katastrální území Velké
Meziříčí, Martinice u Velkého Meziříčí, Kozlov u Křižanova, Dobrá Voda u Křižanova,
Jívoví, Radenice a Sklené nad Oslavou. Železniční trať je součástí dvojkolejné
elekt rizované celost át ní dráhy a je zařazena do transevropského železničního systému
TEN- T.
2 . PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
2 .1 Projektová dokum ent ace
2.1.1
Proj ekt ová dokum ent ace pro st avební povolení st avby „ Rekonst rukce žst . Sklené nad
2.1.2 Oslavou“ , zpracovat el MORAVI A CONSULT Olom ouc a.s a EXproj ekt s.r.o., 06/ 2019
Projektová dokumentace pro stavební povolení stavby „Rekonstrukce traťového úseku
Křižanov – Sklené nad Oslavou ( m im o) “ , zpracovat el MORAVI A CONSULT Olom ouc a.s
a EXproj ekt s.r.o., 07/ 2019
2 .2 Související dokum ent ace
2.2.1
Schvalovací prot okoly proj ekt ů č.j. 41202/ 2019- SŽDC- GŘ- O6- Hor a 43182/ 2019-
2.2.2 SŽDC- GŘ- O6- Hlo
Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy
vítěznému uchazeči.
3. KOORD I N ACE S JI N ÝM I STAVBAM I
3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně
aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí
souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci
3/ 11 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou
Technick á specifik ace
Zv lášt ní t echnické podm ínky - Zhot ov ení st av by
3.1.2 prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednot livých žst .
apod.
Koordinace m usí probíhat zej m éna s níže uvedeným i invest icem i a opravným i pracem i:
a) Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova ( SŽDC, realizace
07/ 2017- 8/ 2019)
b) Rekonst rukce výprav ní budovy v žst . Sklené nad Oslavou ( SŽDC, realizace 10/ 2019
– 12/ 2021)
c) Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Křižanov (SŽDC, realizace 09/2019 –
09/ 2020)
d) Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Velké Meziříčí (SŽDC, realizace 05/2020 –
06/ 2021)
e) Přeložky vedení CETIN vyvolané stavbou; přeložky budou prováděny vlastníkem
souběžně se stavbou.
f) Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou ( SŽDC, realizace 11/ 2019- 6/ 2021)
4 . ZVLÁŠTN Í TECH N I CKÉ POD M Í N KY A POŽAD AVKY N A
PROVEDEN Í DÍ LA
4 .1 Všeobecně
4.1.1
Před začátkem provádění prací si Zhotovitel zajistí vyjádření vlastníků a správců
4.1.2 inženýrských sítí, která v době realizace stavby pozbydou platnosti, týká se
4.1.3 v Projektové dokumentaci části H. Doklady (závazná stanoviska dotčených orgánů
4.1.4 a další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení). Před
zahájením stavby budou na staveništi vytýčeny veškeré inženýrské sítě jejich správci,
o čemž bude učiněn zápis ve stavebním deníku. O existenci inženýrských sítí
a podm ínkách pohybu v j ej ich ochranných pásm ech budou inform ování všichni
p r aco v n íci .
Kácení vzrostlé zeleně bránící realizaci stavby je nutné provést v mimovegetačním
období od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020. Náhradní výsadba bude provedena na
pozemcích, které určí příslušné orgány ochrany přírody. Konkrétní podmínky jsou
st anoveny v rozhodnut í o kácení dřevin (viz část Projektové dokumentace H), případně
budou domluveny před zahájením výsadby. Zhotovitel si zajistí zpracování osazovacího
plánu dotčených lokalit.
Zhotovitel je povinen zajistit po dobu přechodných stavů, přechodné nefunkčnosti
zařízení, jejich provizorní řešení včetně personálního zajištění jejich provozu zdravotně
a odborně způsobilými osobami (např. provizorní nástupiště, přejezdy a přechody,
přístupové cesty, osvětlení, sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení, informační
zařízení, náhradní napájení energiemi včetně zásobování vodou, odvod příp. čerpání
odpadních, dešťových a drenážních vod, apod.).
Zhot ovit el ve Všeobecném obj ekt u ( SO 98- 98) uvede výši nájmů, které vyplývají z
uzavřených smluv, které jsou součástí dokladové části dokumentace (část H). Ost at ní
nájmy potřebné pro realizaci Díla budou zahrnuty do ocenění jednotlivých PS/SO
v souladu s Komentářem k soupisu prací.
Pro stavbu Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou byly uzavřeny budoucí nájemní
sm louvy s těmito subjekty:
- Obec Sklené nad Oslavou, Sklené nad Oslavou 85, 591 01 Žďár nad Sázavou
- ZEMAS AG, a.s., Martinice č.p. 87, 594 01 Martinice
- Bart ošková Marie PhDr., Sklené nad Oslavou, Sklené nad Oslavou 28, 59101
- Novák Václav I ng., Jívoví, Jívoví 8, 59451
- České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, 110 15
Pro stavbu Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou byly
uzavřeny budoucí nájemní smlouvy s těmito subjekty:
- Novák Václav Ing., č. p. 8, 59451 Jívoví
4/ 11 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou
Technick á specifik ace
Zv lášt ní t echnick é podm ínky - Zhot ov ení st av by
4.1.5 - Kubeš Antonín, č. p. 68, 59451 Jívoví
4.1.6 - Musil Jan, Na Zahrádkách 301, 59451 Křižanov
- Horký Jindřich, č. p. 76, 59451 Jívoví
- Obec Kozlov, č. p. 12, 59451 Kozlov
- ČD, a.s., Nábřeží L. svobody 1222, 110 15 Praha 1
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
- Obec Dobrá Voda, č. p. 103, 59451 Dobrá Voda
- Rábová Renat a MUDr., Horní Lhot a 140, 67801 Blansko
Zhotovitel se dále zavazuje pečovat o provedenou náhradní výsadbu dle požadavků
ORP v Rozhodnut ích o povolení kácení.
Pro realizaci staveb, byly mezi Objednatelem a České dráhy, a.s. ( j ako vlast níkem
dotčených pozemků) uzavřeny dvě Dohody o podmínkách realizace stavby. Tyto
dohody jsou součástí projektových dokumentací část H:
a) Pro užívání nemovité věci typu A dle čl. I. odst. 1 těchto Dohod zavazuje
Obj ednat el povinnost í Zhot ovit ele uzavřít s vlast níkem náj em ní sm louvu na užívání
pozemku dle čl. I odst. 1 za účelem dle čl. II této dohody, a to nejpozději do
termínu protokolárního předání staveniště.
b) Pro užívání nemovité věci typu C dle čl. I. odst. 3 této dohody Objednatel jako
náj em ce uzavřel s pronajímatelem České dráhy, a.s. nájemní smlouvy na užívání
pozem ků dle čl. I odst. 3 za účelem dle čl. II. Nájemní smlouvy j sou uzavřeny
s účinností ode dne zahájení stavby (protokolárního předání staveniště). Na
základě podmínek vyjádření ( podmínka č. 5.2 vyjádření ze dne 29. 4. 2019 č.j
1442/ 19- RSMBRNO a podmínka č.6.2 vyjádření ze dne 29. 4. 2019 č.j. 1444/2019-
RSMBRNO) ke stavbě Obj ednat el post upuj e práva a povinnost i z uzavřených
náj em ních sm luv na zhot ovit ele. Tyt o Dohody, náj em ní sm louvy a vyjádření jsou
součástí projektových dokumentací část H.
4 .2 Doklady překládané zhotovitelem
4.2.1
Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté
4.2.2 kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalost i
osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění:
• T- 05 c) nebo plat ná F- 08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;
• Z- 06 c) nebo plat ná F- 06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení;
• Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou
pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK;
• Oprávnění na provádění odtavovacího- stykového svařování kolejnic metodou
OS- M;
• E – 08 Proj ekt ování elektrických zařízení UTZ/E a VTZ, do i nad 1000 V, s i bez
nebezpečí výbuchu včetně hromosvodů
Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou
způsobilost samotného dodavatele (je- li fyzickou osobou) nebo j iné osoby, kt erá bude
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.
4 .3 Dokum entace zhot ovitele pro st avbu
4.3.1
Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní,
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů a další Dokumentace
zhotovitele, která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokum ent aci
(DSP) jako Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a to dle přílohy č. 6,
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních
st aveb, v účinném znění do 30. 11. 2018, příslušných TKP Staveb státních drah
a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách
celost át ních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména
pro:
5/ 11 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou
Technick á specifik ace
Zv lášt ní t echnické podm ínky - Zhot ov ení st av by
4.3.2 a) PS staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně
4.3.3 návaznost í na technologie sdělovacího zařízení a včetně zapracování přechodových
4.3.4 stavů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v souladu s ZOV
4.3.5
4.3.6 b) PS sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů,
c) ocelové konstrukce (návěstní a kabelové lávky aj .)
d) ost at ní PS a SO v potřebném rozsahu,
Zhot ovit el RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené
v připomínkovém řízení,
Za dodání schválené souvisej ící výkresové dokum ent ace pro ost at ní st avební post upy
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.
Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce)
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby
Ocenění realizační dokumentace jednotlivých PS/SO bude obsaženo v SO 98- 98
Všeobecný obj ekt .
V případě, že Zhotovitel stavby změní nebo upraví stavební postupy realizace st avby
a vznikne mu tím potřeba dopracovat další závěrové tabulky anebo již schválené
závěrové tabulky přepracovat, musí Zhotovitel stavby zajistit veškerou činnost
související se závěrovými tabulkami (vytvoření ZT, přezkoušení v DLZT, schválení O14
a RCP). Veškeré náklady plynoucí ze zajištění, přezkoušení a schválení závěrových
t abulek j e povinen uhradit Zhot ovit el st avby.
4 .4 Dokumentace skutečného provedení stavby
4.4.1
Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digit ální dokum ent ace
z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické
fotografie. Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici
SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie
budou pořízeny v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce
proběhla a budou předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např.
externí HD).
4 .5 Zabezpečovací zařízení
4.5.1
Realizaci PS 02- 28- 01.1, PS 02- 28- 01.2 a PS 02- 28- 01.3, umístění technologie do
4.5.2 prostorů ve výpravní budově žst . Sklené nad Oslavou, j e nut no koordinovat se
souběžnou stavbou „Rekonstrukce výpravní budovy v žst . Sklené nad Oslavou“ .
Realizaci PS 01- 28- 01.1, PS 01- 28- 01.2 a PS 01- 28- 01.3, umístění technologie do
prostorů ve výpravní budově žst. Křižanov, je nutno koordinovat se souběžnou stavbou
„Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Křižanov“.
4 .6 Sdělovací zařízení
4.6.1
Realizaci PS, umístěných do prostorů ve výpravní budově žst . Sklené nad Oslavou, j e
4.6.2 nutno koordinovat se souběžnou stavbou „Rekonst rukce výpravní budovy v žst . Sklené
nad Oslavou“ .
Realizaci PS, umístěných do prostorů ve výpravní budově žst. Křižanov, j e nut no
koordinovat se souběžnou stavbou „Rekonstrukce a optimalizace budovy žst.
Křižanov“.
4 .7 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
4.7.1
Realizaci PS 02- 07- 01, PS 02- 07- 02 a PS 02- 08- 01, umístěných do prostorů ve
výpravní budově žst . Sklené nad Oslavou, je nutno koordinovat se souběžnou stavbou
„ Rekonst rukce výprav ní budovy v žst . Sklené nad Oslavou“ .
6/ 11 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou
Technick á specifik ace
Zv lášt ní t echnick é podm ínky - Zhot ov ení st av by
4.7.2 Realizaci PS, umístěných do prostorů ve výpravní budově žst. Křižanov, j e nut no
koordinovat se souběžnou stavbou „Rekonstrukce a optimalizace budovy žst.
Křižanov“.
4 .8 Železniční svršek
4.8.1
Ce nt r á lní ná k up m a t e r iá lu
4.8.1.1 N ové vystrojené bet onové pražce a kolejnice ( dále „Materiál“) , které
jsou součástí SO:
• SO 0 1 - 1 7 - 0 1 .1 ŽST Křižanov, železniční svršek
• SO 0 2 - 1 7 - 0 1 .1 Žst . Sk le né na d Osla vou, železniční svršek
• SO 0 3 - 1 7 - 0 1 .1 Že l. přejezd v k m 2 9 ,0 8 0 ( P3 9 2 3 )
• SO 0 4 - 1 7 - 0 1 .1 TÚ Křižanov – Sk le né na d Osla vou, železniční
sv r še k
dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých
položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou
součástí nákladů stavby. Nákup vystrojených betonových pražců
a kolejnic provede centrálně Objednatel a to včetně nakládky na
Zhot ovitelem přistavené dopravní prostředky v předem určených
místech předání (dále „Místa předání“).
4.8.1.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je
dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu
z Místa předání až do místa na stavbě určeného Projektovou dokumentací
včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti.
4.8.1.3 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně
nakládky na dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo
prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých objednávek.
Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nakládky na vlastní
dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady Zhotovitele.
4.8.1.4 Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby určeného Projektovou
dokum ent ací j sou v soupisu prací j ednot livých SO uvedeny položky pro
dopravu z předpokládaných Míst předání: pro vyst roj ené bet onové pražce
z v ýrobního závodu ŽPSV Doloplazy – Doloplazy 143, 798 26 Nezam yslice
u Prostějova, pro kolej nice R260 Třinecké železárny, s.r.o. – Průmyslová
1000, 739 61 Třinec - Staré Město a pro kolej nice R350T STRABAG Rail a.s.
– MZ Chabařovice, Zalužany 704, 403 17 Chabařovice. Místo předání může
být Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy
budou čerpány dle skutečných Míst předání.
4.8.1.5 Plánování čerpání odběru Materiálu: součástí Harmonogramu postupu
prací, předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled
termínů dodávek, typu a požadovaného množství vystrojených bet onových
pražců a kolejnic. Předložený plán odběru Materiálů s množstvím pro celou
stavbu bude rozčleněn minimálně po jednotlivých kalendářních měsících
každého roku, ve kt erém m á probíhat výst avba.
4.8.1.6 Upřesnění plánu odběru Materiálu: při předložení aktualizovaného
harm onogram u Zhot ovit elem dle Pod- článku 8.3 [Harmonogram] ZOP musí
být vždy součástí tohoto aktualizovaného harmonogramu i aktualizovaný
přehled termínů dodávek požadovaného typu a množství vystrojených
betonových pražců a kolejnic a to ve stejném rozčlenění jaké je požadováno
v předchozím odstavci při plánování čerpání odběru Materiálu.
V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek
požadovaného Materiálu ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného
m at eriálu, Obj ednat el bez dohody se Zhot ovit elem garant uj e pouze dodávky
Materiálu v množství a typu, které Zhotovitel avizoval v předchozím
7/ 11 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou
Technick á specifik ace
Zv lášt ní t echnické podm ínky - Zhot ov ení st av by
4.8.1.7 Harm onogram u post upu prací nebo akt ualizovaném harm onogram u pro
4.8.1.8 probíhající a následující čtvrtletí.
Je dnot livé obj e dn á vk y dodá ve k M a t e r iá lu: Zhot ovit el st avby j e povinen
určit Správci stavby minimálně 40 dní před požadovaným termínem dodání
přesnou specifikaci typu a požadované množství vystrojených betonových
pražců a kolejnic s ohledem na postup výstavby dle Harmonogramu pro
dodávku. Požadavek zašle na „Požadavkovém listu materiálu železničního
svršku – CNM II“, který je přílohou ZTP. Zhotovitel je povinen minimálně 10
dní před plánovaným odběrem materiálu kontaktovat dodavatele materiálu
(kontakty na dodavatele budou předány Zhotoviteli po uzavření Smlouvy
Správcem stavby) a upřesnit mu dispozice dopravy.
Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle
příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců
a kolej nic poskyt ne Obj ednat el veškerou dokum ent aci Zhot ovit eli ke
kontrole. Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně kontroly
kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání.
4 .9 Železniční spodek
4.9.1
V rámci stavebního objektu železničního spodku budou, v souvislosti s výskyt em
chráněných živočichů v řešeném úseku stavby, vybudovány po Zaháj ení st avby ( ve
stavebním postupu č. 0) náhradní biotopy pro obojživelníky. Bude se jednat o 4 tůně
různé plochy a také hloubky. Nejhlubší tůně bude mít hloubku max. 1,2 m. Mezi
tůněmi bude vybudován přechodný přirozený litorál. Tůně budou vyloženy
nepropustnou geomembránou pro udržení vody v tůních a následně budou napuštěny
vodou. Náhradní tůně budou připraveny minimálně 14 dní před zahájením transferu
chráněných živočichů pro navození stavu přirozeného prostředí. Těmito opatřeními jsou
plněny podmínky rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, odborem ŽP č.j. KUJI 7
17694/2017 OZPZ 3170/2016/Šv/3 ze dne 28.2.2017 a změny č.j.KUJI 37541/ 2019 ze
dne 16.5.2019 (dokumenty jsou součástí přílohy H dokum ent ací st aveb) .
4 .1 0 Pozem ní st avební objekty
4.10.1 Realizaci SO 02- 15- 01 Žst . Sklené nad Oslavou, st avební úpravy ve výpravní budově
žst . Sklené nad Oslavou je nutno koordinovat se souběžnou stavbou „Rekonstrukce
výpravní budovy v žst . Sklené nad Oslavou“ .
4.10.2 Realizaci SO, umístěných do prostorů ve výpravní budově žst. Křižanov, j e nut no
koordinovat se souběžnou stavbou „Rekonstrukce a optimalizace budovy žst.
Křižanov“.
4 .1 1 Vyzískaný m ateriál
4.11.1 Vytěžená dřevní hmota v rámci provedení SO 90- 38- 01 a SO 90- 38- 01.1 na pozem cích
SŽDC a ČD se stane vlastnictvím Zhotovitele. Tato skutečnost bude Zhotovitelem
zohledněna v ceně díla. Hodnota vytěžené dřevní hmoty bude v celkové ceně za
provedení předmětných SO 90- 38- 01 a SO 90- 38- 01.1 odečtena.
4 .1 2 Životní prostředí a nakládání s odp a dy
4.12.1 Vzhledem k tomu, že biologický průzkum prokázal výskyt chráněných živočichů v místě
stavby bylo KÚ kraje Vysočina, odborem ŽP vydáno rozhodnutí č.j. KUJI 7 17694/2017
OZPZ 3170/ 2016/ Šv/ 3 ze dne 28. 2. 2017 a změna č.j.KUJI 37541/2019 ze dne
16. 5. 2019. Předmětná rozhodnutí jsou součástí přílohy H dokumentace staveb.
Zhot ovit el st avby m usí zaj ist it v rám ci st avby plnit podm ínky rozhodnut í, zej m éna
provádění ekologického dozoru a provedení technických opatření (zábrany) proti
vniknutí obojživelníků do prostoru stavby a průběžně při zjištění jejich výskytu
provádět jejich transfer do náhradních biotopů, vše v souladu s podm ínkam i výše
uvedených rozhodnut í. Výše uvedené práce j sou zahrnut y v položkách Všeobecného
obj ekt u SO 98 98.
8/ 11 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou
Technick á specifik ace
Zv lášt ní t echnick é podm ínky - Zhot ov ení st av by
4 .1 3 Publicit a
4.13.1 Součástí díla je zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci
Operačního programu Doprava (OPD) dle platných Pravidel pro žadatele a příjemce MD
( ht t p: / / web.opd.cz/ publicit a/ dokum ent y- publicit a/ ) . Zá k la dním i povin ným i prvk y
j sou: velkoplošný dočasný billboard, stálá pamětní deska a t o pr o k a ž dý pr oj e k t
samostatně, t j . pro st avbu „ Rekonst rukce žst . Sklené nad Oslavou“ 1 ks billboardu
a 1 ks pamětní desky a pro stavbu „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené
nad Oslavou ( m im o) “ 1 ks billboardu a 1 ks pamětní desky.
Dočasný billboard:
• V případě, že schvalovací protokol o spolufinancování v rámci OPD byl vydán před
zaháj ením fy zické realizace proj ekt u, billboard bude nainstalován do 1 měsíce od
zahájení stavebních prací. V případě, že fyzická realizace proj ekt u byla zaháj ena
před schválením spolufinancování, billboard bude umístěn do 1 měsíce od vydání
schvalovacího protokolu v rámci OPD nebo od uzavření rámcové smlouvy se SFDI,
j e nainst alován po celou dobu realizace projekt u,
• velikost billboardu 5,1 * 2,4 m
• billboard musí být vystaven po celou dobu fyzické realizace a při jeho případném
poškození (povětrnostní a jiné vlivy) je zhotovitel povinen zajistit jeho opravu.
Stálá pamětní deska:
• je instalována po ukončení fyzické realizace v místě snadno viditelném pro
veřejnost, a to nejpozději do termínu ukončení plnění předmětu dle SOD.
• rozměr pamětní desky je 400 x 300 mm na šířku
• pamětní deska musí být vyrobena z trvanlivého materiálu - plast ,
4.13.2 Zhotovitel se Správcem stavby provede vytipování vhodného místa pro umístění
billboardu a pamětní desky. Zhotovitel dále provede zpracování návrhu, zapracování
připomínek, výběr materiálu a výrobu, zaj ist í údržbu, st avební práce v souvislost i s
inst alací, bezpečnost práce a bezpečnost stavby, instalaci a produkční práce. Při
umístění billboardu zhotovitel zajistí i projednání s vlastníkem předmětného pozemku
včetně projednání a zasmluvnění případného pronájmu, v případě nutnosti zajistí
souhlasná st anoviska příslušných orgánů státní správy a samosprávy včetně dotčených
o r g an i zací.
4.13.3 Součástí díla je po realizaci stavby rovněž odstranění billboardu a nahrazení pamětní
deskou (u projektu nesmí být umístěn billboard a pamětní deska současně). Všechny
prvky publicity budou před výrobou/instalací odsouhlaseny Objednatelem.
4.13.4 Při instalaci, přelepu a odstranění dočasného billboardu, instalaci pamětní desky bude
Zhotovitelem pořízena fotodokumentace (základní situační foto), které slouží pro
potřeby předávacího prot okolu.
4 .1 4 Požadavky na realizaci st avby
4.14.1 Recyklační linku je možné provozovat pouze se souhlasem příslušných orgánů státní
správy (hluk, prach). Povolení recyklační linky si zajistí zhotovitel stavby na své
náklady.
4.14.2 Zhot ovit el bude respekt ovat podm ínky provozu recyklační základny uvedené
v rozptylové studii (příloha B.10 dokumentací st aveb) , pokud povolení nest anoví další
opatření.
5. ORGAN I ZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování
harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV
proj ekt ových dokum ent ací – část F., a dodržet množství a délku předjednaných výluk.
9/ 11 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou
Technick á specifik ace
Zv lášt ní t echnické podm ínky - Zhot ov ení st av by
5.1.2 Součástí nabídky bude řádkový časový Harmonogram postupu prací včetně platebního
5.1.3 kalendáře zahrnující termín vypracování realizační dokumentace, výlukovou činnost
s maximálním využitím výlukových časů, uzavírky pozemních komunikací, přechodové
st avy, provozní zkoušky (kont rolní a zkušební plán) a veškeré práce a dodávky
podzhotovitelů.
V harm onogram u post upu prací j e nut no dle ZOV v Proj ekt ové dokum ent aci
respekt ovat zej m éna následuj ící požadavky a t erm íny:
5.1.4 • termín zahájení a ukončení stavby
5.1.5
• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů
• uzavírky pozem ních kom unikací
• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)
• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami
Zhot ovit el se zavazuj e v souladu s Proj ektovou dokumentací, část dopravní
t echnologie, považovat zde uvedené m nožst ví a délku výluk za m axim ální. Obj ednat el
si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk
s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukam i sousedních st aveb.
Závazným pro zhot ovit ele j sou t erm íny a rozsah výluk, kt eré j sou uvedeny
v následuj ící t abulce a podrobně v části F. ZOV dokumentace staveb:
Post up Činnosti Typ výluky Doba trvání
Zaháj ení st avby List opad 2019
St avební post up Přípravné práce, TV, pažení v ose os 4hod a 8hod výluky List opad 2019 – únor
č. 0 (nickolej ný provoz v dopravní pauze) 2020
10dní nickolejný Prosinec 2019
St avební post up Lichá KS žst. Křižanov a Sklené a TK č. 1 provoz v sudé
č. 1 + 1ZZ Křižanov – Sk lené 11. 3. 2020 – 20.7.2020
TK č. 2 Křižanov – Sk lené skupině obou žst. 17.3.2020 – 23.3.2020
2.7.,2020 – 6.7.2020
TK Velké meziříčí - Křižanov 132N
7N (nickolejný
provoz)
5N (nickolejný
provoz)
St avební post up TK č. 2 Vlkov u Tišnova – Křižanov 1N 21.7.2020
č. 2 a žst.Křižanov kolej č.1
St avební post up TK č.2 Křižanov – Sk lené + sudé KS v žst 132N 22.7.2020 – 30.11.2020
č.3 + 3ZZ Křižanov a Sklené
St avební post up TK č.1 Sklené – Ost rov + lichá KS žst . 8N 1.12.2020 – 8.12.2020
č.4 Sklené
St avební post up TK č.2 Sklené – Ost r ov + sudá KS Sk lené 6N 9.12.2020 – 14.12.2020
č.5
St avební post up Aktivace zab.zař 15.12.2020 – 21.12.2020
Březen – duben 2021
č.6 Dokončovací práce Bez výluk ( pouze
denní na následné
p r op r acov án í)
Ukončení stavby 22 měsíců od zahájení
st avebních prací ( v iz
sm louva)*
*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací
5.1.6 Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace do 22 měsíců od
5.1.7 Dat a zaháj ení prací.
Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo
části Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději
do 14 měsíců od Data zahájení prací, vyjma následné úpravy směrového a výškového
10/ 11 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou
Technick á specifik ace
Zv lášt ní t echnick é podm ínky - Zhot ov ení st av by
5.1.8 uspořádání kolej e ( SO 01- 17- 01.3 – ŽST Křižanov, železniční svršek – následná úprava
5.1.9 směrového a výškového uspořádání koleje; SO 02- 17- 01.3 – Žst . Sklené nad Oslavou,
železniční svršek – následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje; SO 03-
17- 01.3 – Žel.přejezd v km 29,080 (P3923) – následná úprava směrového a
výškového uspořádání koleje; SO 04- 17- 01.3 – TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou,
železniční svršek – následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje), které
bude provedeno do 5 měsíců ode dne uvedení do provozu.
Zpracování geodetické části DSPS, kompletní technické části DSPS, předání posouzení
interoperability a osvědčení o bezpečnosti: předání do 8 měsíců ode dne vydání
posledního Potvrzení o převzetí části Díla vyjma následné úpravy směrového a
výškového uspořádání koleje.
Výluky a úpravy provozu na pozem ních kom unikacích budou provedeny dle
proj ekt ových dokum ent ací částí F.
6. SOUVI SEJÍ CÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy
České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty
6.1.2 Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům
a dokumentům následujícím způsobem :
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení dist ribuce dokum ent ace
Nerudova 1
779 00 Olom ouc
kont akt ní osoba:
e- m ail: t ypdok@t udc.cz
www: ww w.t udc.cz nebo w ww.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz
Dokumenty a předpisy“
7. PŘÍLOHY
7.1.1 Požadavkový list materiálu železničního svršku – CNM I I
11/ 11 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou
Technick á specifik ace
Zv lášt ní t echnické podm ínky - Zhot ov ení st av by
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 545204
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: 61763706-de15-4971-a747-043408950b8b
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.12.2019 13:25:18