Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
11^.11 Číslo dodatku č. 2 Smlouvy o dílo: 5618053637/1
TSB
DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Číslo smlouvy o dílo SMB: 5618053637 (ORG 2704, 6121)
Číslo smlouvy DPMB: 18/790/5073
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 52/2018 (188/1/2018)
Stavba: „Odhlučnění tramvajové tratě Cejl — Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek
Vojenská nemocnice"
I. Smluvní strany
Objednatel:
Statutární město Brno,
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
k podpisu dodatku je za statutární město Brno pověřen Ing. Tomáš Pivec, vedoucí
Odboru investičního Magistrátu města Brna
a
Dopravní podnik města Brna, a.s.,
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doruěovací číslo 656 46
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 2463
zastoupený: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva a
Ing. Josefem Veselým, členem představenstva
IČO: 25508881
DIČ: CZ25508881
a
Technické sítě Brno, akciová společnost,
Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 2500
zastoupené: Mgr. Michalem Marciniszynem, předsedou představenstva a
Ing. Jakubem Heikenwálderem, místopředsedou představenstva
IČO: 25512285
DIČ: CZ25512285
k podpisu dodatku je na základě plné moci oprávněn Ing. Pavel Rouček, LL.M.,
generální ředitel
Zhotovitel:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce)
sídlo společnosti: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
\
vložka 2144 25317628 Brně, oddíl B,
IČO: CZ25317628 oo *»
DIČ: ^ » ■“*»* **oddu c-
a
rs:
vložka 5062 45474281
IČO: CZ45474281
DIČ:
a
pSvSto s.říku vedeném MM**, -dem v Praze, oddl, B,
vložka 1561 45274924
IČO: CZ45274924
DIČ:
sdružené do společnosti s názvem „Společnost Zábrdovicka“
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
II. Předmět dodatku
ví 7 8 9018 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Odhlučnění
1) Smluvní strany uzavřely^dne ^r 201f á, věetně bezbariérových zastávek Vojenské
tramvajové tratě Cejl - Zábrdovice č. j (dále jen
nemocnice" (dále jen „smlouva o dílo ) a dne 14. li. zu
„smlouva").
Předmětem dodatku ě. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek č. 2") je změna čl. II. Předmět
dodatečné práce (dále jen
2)
3)
dne 26. 11. zu , ^ ^ jsou nedílnou součástí tohoto dodatku c. 2.
a č. 3b ze dne 13.11
1 ""a' ^"2^“ na
4)
v platném znění.
5) Předmětem tohoto dodatku č. 2 jiee dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.
2
III. Změna ustanovení smlouvy o dílo
1) Článek II. Předmět smlouvy, odst. II.2. se doplňuje tímto zněním:
II. 9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou
specifikovány ve změnových listech ě. la a č. lb, ve změnovém listu č. 2 a ve
změnových listech ě. 3a a č. 3b, které tvoří přílohu ě. 5 této smlouvy.
2) Text článku V. Cena za splnění předmětu smlouvy, odst. V. 1. se nahrazuje tímto zněním:
V.l. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se
sjednává takto:
cena celkem 196 960 488,57 Kč bez DPH
3) Text článku V. Cena za splnění předmětu smlouvy, odst. V.3. se nahrazuje tímto zněním:
V.3. Cena za zhotovení Stavby (vč. IGP) dle této smlouvy se sjednává takto:
Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy o dílo bez DPH 193 591 642,70 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH 10 964 298,24 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH - 7 745 452,37 Kč
Celková cena bez DPH 196 810 488,57 Kč
4) Text článku V. Cena za splnění předmětu smlouvy, odst. V.4. se nahrazuje tímto zněním:
V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je
rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného
soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1
s výjimkou položek betonáž dna, trysková injektáž a zátažné pažení v rámci
výkopu kanalizace a bezprostředně s těmito související položky označené
v oceněném soupisu prací, které jsou položkami měřenými a fakturovanými dle
skutečně provedeného rozsahu, neboť jejich množství není možné určit předem a
bude upřesněno na základě skutečnosti na Stavbě a změnových listů ě. la a lb ze
dne 26.11. 2019, změnového listu č. 2 ze dne 13.11. 2019 a změnových listů ě. 3a
a 3b ze dne 13.11.2019.
5) Text článku XVI. 16. smlouvy se doplňuje takto:
Příloha č. 5: Změnové listy č. la a ě. lb ze dne 26.11.2019
Změnový list č. 2 ze dne 13.11. 2019
Změnové listy č. 3a a č. 3b ze dne 13.11. 2019
IV. Závěrečná ustanovení
1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ě. 2 je projevem jejich svobodné a vážné
vůle, což stvrzují svými podpisy.
3
2) Tento dodatek č. 2 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv4).
3) Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona o registru smluv.
4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv
Statutární město Brno.
5) Dodatek č. 2 je vypracován v devíti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží tři a objednatel
šest vyhotovení.
6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku ě. 1 zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena
tímto dodatkem ě. 2.
7) Nedílnou součástí tohoto dodatku ě. 2 jsou jeho přílohy:
Příloha ě. 1 -Změnové listy ě. la a č. lb ze dne 26.11.2019
Příloha č. 2 - Změnový list č. 2 ze dne 13.11.2019
Příloha č. 3 - Změnové listy ě. 3a a č. 3b ze dne 13.11.2019
Doložka:
04. 12. 2019
Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č.^.9HV.. dne
V Brně dne 09. 12. 2019 Y Brně dne 09. 12.
Za objednatele Za zhotovitele
Statutární město Brno FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního Ing. Pavel Bořek
Magistrátu města Brna člen představenstva
Dopravní podnik mě^ta Brna, a.s. Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Ing. Miloš Havrán^K ( Ing. Martin Matuška
předseda představenstva jedpatel
4
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Ing. Josef Veselý
ředitel závodu Morava jih
na základě plné moci
Technicláésí^-Bmo, akciová společnost
Ing. PaveLKouček, LL.M.
generální ředitel
na základě plné moci
5
,•'3.
! /
Odhlníměmí ln.mw.jove tratě Cejl - Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek
—________________________ nemocnice
Změnový listě, la
Část stavby dotčená změnou:
SO 600.1 Tramvajová trať
Datum oznámení změny : 23. 10. 2019 Datum předložení změny: 11. 11. 2019
Popis změny:
1. V rozpočtuje třeba doplnit položku Upevňovadla kolejnic na panelech DZP. Množství 1 026 kusů.
2. V rozpočtu je třeba doplnit položku Dilatační zařízení NT. 2 páry před mostem, 2 páry za mostem. Množství 4 páry.
3. ObrubniTkamennýpnmý žula 30x30. Dle PD je využita část původních ze stavby - pro nástupní hrany (výška
obruby 30 cm) a oblouky nelze použit. V rozpočtu výměra 149 m, skutečná výměra 235 m.
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:
Změna technického řešení: zvýšení ceny o 557 646,00 Kč (bez DPH)
Termín dokončení stavby: 18. 1.2020 " “
Přílohy změnového listu: 1. položkový rozpočet '
2. náčrtky změn, zápisy SD
V Brně dne:... V Brně dne:
Za i Za vedení stavby:
.. rekonstrukce, stavby a.s.
ta Brna, a.s.
Vedoucí Odboru infrastruktury a investic
Dopravní podnik města i
\
o, s. r. o.
tavebních investic Provozní ředitel
ě Cejl - Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek
nemocnice
Změnový list č. 1b
Část stavby dotčená změnou:
SO 600.2 Tramvajová trať Ceil - Vranovská
Datum oznámení změny : 23. 10. 2019 Datum předložení změny: 11. 11. 2019
Popis změny:
1. V rozpočtu je třeba upravit položku Konstrukce výhybek (srdcovky). V rozpočtu 4 ks, skutečnost 5 ks.
2. V rozpočtu je třeba upravit položku výměra dvojmontáže. Původní výměra činí 48,3 m, správná činí 59,8 m.
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:
Změna technického řešení: zvýšení ceny o 568 750,00 Kč (bez DPH)
Termín dokončení stavby: 18. 1. 2020
Přílohy změnového listu: 1. položkový rozpočet
2. náčrtky změn, zápisy SD
V Bmě dne; ta Brna, a.s. V Bmě dne:
Z investic Z
... ^
Vedouc
ekonstrukce, stavby a.s.
Vedoucí stavby
. .....
\
o, s. r. o.
avebních investic
Provozní ředitel
I
U
I
Rekapitulace změnových listů č. 1
Stavba: Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek nemocnice
Kód Popis Cena DZS Méněpráce Vícepráce Cena RDS Rozdíl RDS-DZS
557 646,00 VCP+/MCP-
SOOOO SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady 8 406 474,99 568 750,00 8 406 474,99
SO 405 Přípojky ELP 0,00
SO 405 SO 600.1 Tramvajová trať 422 238,70 1 126 396,00 422 238,70
SO 600.1 SO 600.1a Tramvajová trať - bourání 26 382 563,94 26 940 209,94 0,00
SO 600.1a SO 600.2 Tramvajová trať 557 646,00
SO 600.2 SO 600.3 Tramvajová trať na mostě 3 191 870,79 3 191 870,79
SO 600.3 SO 651 Přeložka trakčních 43 741 310,90 44 310 060,90 0,00
stožárů,úprava trolejového vedení 568 750,00
SO 651 SO 652 Přeložka napájecích kabelů 1 797 295,44 1 797 295,44
DPmB 0,00
SO 652
Celkem za stavbu 6 198 760,70 6198 760,70 0,00
1 521 333,68 0,00 1 521 333,68 0,00
91 661 849,14 92 788 245,14 1 126 396,00
Změnové Isity - VÍCEPRÁCE
Stavba : Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábrdovická
Číslo a název SO : SO 600.1 Tramvajová trať
Poř. Kód Název položky lednotk; WDZS Počet jednotek rozdíl Cena celkem poznámka
č.pol. položky 3 4 5 VV RDS 7 jednotková 9
6
1 2 8
R-upevňovadlo Upevňovadla kolejnic na panelech DZP ks 0,000 1 026,000 1 026,000 261,00 Kč 267 786,00 Kč cena zSO 600.2
R-dílat Dilatační zařízení NT
583803340VL Obrubník kamenný přímý žula 30x30 pár 0,000 4,000 4,000 40 000,00 Kč 160 000,00 Kč cena z SO 600.2
CELKEM vícepráce
m 149,000 235,000 86,000 1 510,00 Kč 129 860,00 Kč cena z SO 600.1
557 646,00 Kč
Změnové Isity - WÍCEPRÁCE
Stavba : Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábrdovická
Číslo a název SO : SO 600.2 Tramvajová trať
Poř. Kód Název položky lednotk; WDZS Počet jednotek rozdíl Cena celkem poznámka
č.pol. položky 3 4 5 VVRDS 7 jednotková 9
6
1 2 8
poi. e. 8i R-srdc Srdcovka bloková NT3m/3m ks 4,000 5,000 1,000 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč cena z SO 600.2
Pol.č. 83 R-dvojmont Dvojmontáž kolejnic NT
m 48,300 59,800 11>500 18 500,00 Kč 212 750,00 Kč cena z SO 600.2
CELKEM vícepráce
568 750,00 Kč g
Odhlužnéní tramvajové tratě Cej! - Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek
___ _________________________ nemocnice____
______ Změnový list č.2 .
Část stavby dotčená změnou:
Vodohospodářské objekty
Nově se vkládají objekty: ~
SO 301.1 Stoky Dl změna nivelety -346 904,89Kč (bez DPH)
SO 301.1 Bourání parovodu 122 529,45 Kč (bez DPH)
SO 301.4 Trysková injektáž -5 580 930,00 Kč (bez DPH)
SO 301.4 Změna technologie TI 5 583 269,10 Kč (bez DPH)
SO 302 Kanalizční přípojky - 1 623 333,62 Kč (bez DPH)
SO 500,1 Přeložka NTL - RS . 496 541,81 Kč íbez DPH!
-1 348 828,15 Kč (bez DPH)
CELKEM
Datum oznámení změny : 5.10.2019 Datum předložení změny: 30.10.2019
Popis změny:
” X2“ D' by'» & 2 “"*■ <***
2) p Pr0j'k,0V“< ,msy ^ D1 " “áV*j“"" Mo»"“ »<>*»« ŽB l^ci slřny ,
technologie pro zabezpečení výkopů na převrtávané těsnící pilotové stěny o průměru 325mm * «»<
všech s,ávajídch k‘n,“ ^
5)
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:
Změna technického řešení: snížení ceny o - 1 348 828,15 Kč (bez DPH)
Termín dokončení stavby: 18. 1. 2020 --------
Přílohy změnového listu: 1. položkový rozpočet
2. náčrtky změn v situaci, zápisy SD
3. zápisy zjednání i
ř
i
í
!
V Brně dne: so fy V Brně dne: 41.44. 2-o/<-7
Z
Za investiční odbor, TDS
Statutární město Brno rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Tomáš Pivec *
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
Vedoucí stavby
konstrukce, stavby a.s.
Investiční manažer dopravních staveb Stavbyvedoucí
a kanalizace, a.s.
tavby
Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábrdovicím, včetně bezbariérových zastávek
___________ ________________ nemocnice
Změnový list c.3a
Část stavby dotčená změnou:
Komunikační objekty
Nově se vkládají objekty: 609 180,00 Kč (bez DPH)
SO 00 VRN -71 629,54 Kč (bez DPH)
SO 101 Komunikace — méněpráce 49 368,00 Kč (bez DPH)
SO 101 Komunikace - vícepráce 2 459 739,69 Kč (bez DPH)
SO 101.a Komunikace-bourání _ 166 654.27 Kč tbezDPm
SO 102.1 Chodníky a zpěv, nlochv
3 213 312,42 Kč (bez DPH)
CELKEM
Datum oznámení změny : 5.10.2019 Datum předložení změny: 11. 10. 2019
Popis změny:
1} 30dn°^wf'té hZkT Ply™ a 2kráCení V*Stavby d0 30'1L2020 by'° "“‘né vyloučit průjezd MHD stavbou v období 1 9 -
s pra“™,kemprovozu **nepřetóM <» «• **
” " k0"U"Í“' b,'° ”íí“é **• <**• **, podloženo
4) EPgST„t“ UjÓ?“ “ P í" “ !P°le£"0S“ RE™'5 d,,P“j“lm “ “*» p“> P«. «P«va plochy po osazen,
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:
Změna technického řešení; zvýšení ceny o 3 213 312,42 KČ (bez DPH)
Termín dokončení stavby: 18. 1.2020
Přílohy změnového listu: 1. položkový rozpočet '
2. náčrtky změn v situaci, zápisy SD
L
\
V Brně dne: 4í. H **>4*7 \
Z V Brně dne: /S. 44.
Za vedení stavby:
Statutární město Brno FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
konstrukce, stavby a.s.
Stavbyvedoucí
Investiční manažer dopravních staveb
Brněnské komunikacéa.s.. EUROVLA CS, a.s.
Technický dozor stavby Stavbyvedoucí
1
OdMuěnžní tramvajové tratě Cejl - Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek
__________ ______ ___________ nemocnice
Změnový list ě.3b
Část stavby dotčená změnou:
Komunikační objekty
Nově se vkládají objekty:
SO 201 Most Zábrdovická - méněpráce -122 654, 32 Kč (bez DPH)
SO 201 Most Zábrdovická - vícepráce 350 619. 92 Kč CbezDPHÍ
CELKEM 227 965, 60 Kč (bez DPH)
Datum oznámení změny : 5.10.2019 Datum předložení změny: 11. 10. 2019
Popis změny:
1) Změna kamenné obruby na mostě za monolitickou provedena na žádost správce mostu
2) Investorem požadované dodatečné osazení chráničky pro sítě společnosti CETIN, která nebyla v původním VV
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:
Změna technického řešení : zvýšení ceny o 227 965, 60 Kč (bez DPH)
Termín dokončení stavby: 18. 1.2020 " '
Přílohy změnového listu: I. položkový rozpočet "
2. náčrtky změn v situaci, zápisy SD
3. zápisy z jednání
i
i
!
i
r
1
VTSBV
- -h ~v
V Brně dne: /5.44. Zo!. H- %0
Statutární město Brno ekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
konstrukce, stavby a.s.
Stavbyvedoucí
e a.s.. a.s.
Technický dozor stavby Stavbyvedoucí
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
11^.11 Číslo dodatku č. 2 Smlouvy o dílo: 5618053637/1
TSB
DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Číslo smlouvy o dílo SMB: 5618053637 (ORG 2704, 6121)
Číslo smlouvy DPMB: 18/790/5073
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 52/2018 (188/1/2018)
Stavba: „Odhlučnění tramvajové tratě Cejl — Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek
Vojenská nemocnice"
I. Smluvní strany
Objednatel:
Statutární město Brno,
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
k podpisu dodatku je za statutární město Brno pověřen Ing. Tomáš Pivec, vedoucí
Odboru investičního Magistrátu města Brna
a
Dopravní podnik města Brna, a.s.,
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doruěovací číslo 656 46
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 2463
zastoupený: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva a
Ing. Josefem Veselým, členem představenstva
IČO: 25508881
DIČ: CZ25508881
a
Technické sítě Brno, akciová společnost,
Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 2500
zastoupené: Mgr. Michalem Marciniszynem, předsedou představenstva a
Ing. Jakubem Heikenwálderem, místopředsedou představenstva
IČO: 25512285
DIČ: CZ25512285
k podpisu dodatku je na základě plné moci oprávněn Ing. Pavel Rouček, LL.M.,
generální ředitel
Zhotovitel:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce)
sídlo společnosti: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
\
vložka 2144 25317628 Brně, oddíl B,
IČO: CZ25317628 oo *»
DIČ: ^ » ■“*»* **oddu c-
a
rs:
vložka 5062 45474281
IČO: CZ45474281
DIČ:
a
pSvSto s.říku vedeném MM**, -dem v Praze, oddl, B,
vložka 1561 45274924
IČO: CZ45274924
DIČ:
sdružené do společnosti s názvem „Společnost Zábrdovicka“
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
II. Předmět dodatku
ví 7 8 9018 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Odhlučnění
1) Smluvní strany uzavřely^dne ^r 201f á, věetně bezbariérových zastávek Vojenské
tramvajové tratě Cejl - Zábrdovice č. j (dále jen
nemocnice" (dále jen „smlouva o dílo ) a dne 14. li. zu
„smlouva").
Předmětem dodatku ě. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek č. 2") je změna čl. II. Předmět
dodatečné práce (dále jen
2)
3)
dne 26. 11. zu , ^ ^ jsou nedílnou součástí tohoto dodatku c. 2.
a č. 3b ze dne 13.11
1 ""a' ^"2^“ na
4)
v platném znění.
5) Předmětem tohoto dodatku č. 2 jiee dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.
2
III. Změna ustanovení smlouvy o dílo
1) Článek II. Předmět smlouvy, odst. II.2. se doplňuje tímto zněním:
II. 9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou
specifikovány ve změnových listech ě. la a č. lb, ve změnovém listu č. 2 a ve
změnových listech ě. 3a a č. 3b, které tvoří přílohu ě. 5 této smlouvy.
2) Text článku V. Cena za splnění předmětu smlouvy, odst. V. 1. se nahrazuje tímto zněním:
V.l. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se
sjednává takto:
cena celkem 196 960 488,57 Kč bez DPH
3) Text článku V. Cena za splnění předmětu smlouvy, odst. V.3. se nahrazuje tímto zněním:
V.3. Cena za zhotovení Stavby (vč. IGP) dle této smlouvy se sjednává takto:
Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy o dílo bez DPH 193 591 642,70 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH 10 964 298,24 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH - 7 745 452,37 Kč
Celková cena bez DPH 196 810 488,57 Kč
4) Text článku V. Cena za splnění předmětu smlouvy, odst. V.4. se nahrazuje tímto zněním:
V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je
rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného
soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1
s výjimkou položek betonáž dna, trysková injektáž a zátažné pažení v rámci
výkopu kanalizace a bezprostředně s těmito související položky označené
v oceněném soupisu prací, které jsou položkami měřenými a fakturovanými dle
skutečně provedeného rozsahu, neboť jejich množství není možné určit předem a
bude upřesněno na základě skutečnosti na Stavbě a změnových listů ě. la a lb ze
dne 26.11. 2019, změnového listu č. 2 ze dne 13.11. 2019 a změnových listů ě. 3a
a 3b ze dne 13.11.2019.
5) Text článku XVI. 16. smlouvy se doplňuje takto:
Příloha č. 5: Změnové listy č. la a ě. lb ze dne 26.11.2019
Změnový list č. 2 ze dne 13.11. 2019
Změnové listy č. 3a a č. 3b ze dne 13.11. 2019
IV. Závěrečná ustanovení
1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ě. 2 je projevem jejich svobodné a vážné
vůle, což stvrzují svými podpisy.
3
2) Tento dodatek č. 2 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv4).
3) Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona o registru smluv.
4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv
Statutární město Brno.
5) Dodatek č. 2 je vypracován v devíti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží tři a objednatel
šest vyhotovení.
6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku ě. 1 zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena
tímto dodatkem ě. 2.
7) Nedílnou součástí tohoto dodatku ě. 2 jsou jeho přílohy:
Příloha ě. 1 -Změnové listy ě. la a č. lb ze dne 26.11.2019
Příloha č. 2 - Změnový list č. 2 ze dne 13.11.2019
Příloha č. 3 - Změnové listy ě. 3a a č. 3b ze dne 13.11.2019
Doložka:
04. 12. 2019
Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č.^.9HV.. dne
V Brně dne 09. 12. 2019 Y Brně dne 09. 12.
Za objednatele Za zhotovitele
Statutární město Brno FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního Ing. Pavel Bořek
Magistrátu města Brna člen představenstva
Dopravní podnik mě^ta Brna, a.s. Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Ing. Miloš Havrán^K ( Ing. Martin Matuška
předseda představenstva jedpatel
4
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Ing. Josef Veselý
ředitel závodu Morava jih
na základě plné moci
Technicláésí^-Bmo, akciová společnost
Ing. PaveLKouček, LL.M.
generální ředitel
na základě plné moci
5
,•'3.
! /
Odhlníměmí ln.mw.jove tratě Cejl - Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek
—________________________ nemocnice
Změnový listě, la
Část stavby dotčená změnou:
SO 600.1 Tramvajová trať
Datum oznámení změny : 23. 10. 2019 Datum předložení změny: 11. 11. 2019
Popis změny:
1. V rozpočtuje třeba doplnit položku Upevňovadla kolejnic na panelech DZP. Množství 1 026 kusů.
2. V rozpočtu je třeba doplnit položku Dilatační zařízení NT. 2 páry před mostem, 2 páry za mostem. Množství 4 páry.
3. ObrubniTkamennýpnmý žula 30x30. Dle PD je využita část původních ze stavby - pro nástupní hrany (výška
obruby 30 cm) a oblouky nelze použit. V rozpočtu výměra 149 m, skutečná výměra 235 m.
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:
Změna technického řešení: zvýšení ceny o 557 646,00 Kč (bez DPH)
Termín dokončení stavby: 18. 1.2020 " “
Přílohy změnového listu: 1. položkový rozpočet '
2. náčrtky změn, zápisy SD
V Brně dne:... V Brně dne:
Za i Za vedení stavby:
.. rekonstrukce, stavby a.s.
ta Brna, a.s.
Vedoucí Odboru infrastruktury a investic
Dopravní podnik města i
\
o, s. r. o.
tavebních investic Provozní ředitel
ě Cejl - Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek
nemocnice
Změnový list č. 1b
Část stavby dotčená změnou:
SO 600.2 Tramvajová trať Ceil - Vranovská
Datum oznámení změny : 23. 10. 2019 Datum předložení změny: 11. 11. 2019
Popis změny:
1. V rozpočtu je třeba upravit položku Konstrukce výhybek (srdcovky). V rozpočtu 4 ks, skutečnost 5 ks.
2. V rozpočtu je třeba upravit položku výměra dvojmontáže. Původní výměra činí 48,3 m, správná činí 59,8 m.
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:
Změna technického řešení: zvýšení ceny o 568 750,00 Kč (bez DPH)
Termín dokončení stavby: 18. 1. 2020
Přílohy změnového listu: 1. položkový rozpočet
2. náčrtky změn, zápisy SD
V Bmě dne; ta Brna, a.s. V Bmě dne:
Z investic Z
... ^
Vedouc
ekonstrukce, stavby a.s.
Vedoucí stavby
. .....
\
o, s. r. o.
avebních investic
Provozní ředitel
I
U
I
Rekapitulace změnových listů č. 1
Stavba: Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek nemocnice
Kód Popis Cena DZS Méněpráce Vícepráce Cena RDS Rozdíl RDS-DZS
557 646,00 VCP+/MCP-
SOOOO SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady 8 406 474,99 568 750,00 8 406 474,99
SO 405 Přípojky ELP 0,00
SO 405 SO 600.1 Tramvajová trať 422 238,70 1 126 396,00 422 238,70
SO 600.1 SO 600.1a Tramvajová trať - bourání 26 382 563,94 26 940 209,94 0,00
SO 600.1a SO 600.2 Tramvajová trať 557 646,00
SO 600.2 SO 600.3 Tramvajová trať na mostě 3 191 870,79 3 191 870,79
SO 600.3 SO 651 Přeložka trakčních 43 741 310,90 44 310 060,90 0,00
stožárů,úprava trolejového vedení 568 750,00
SO 651 SO 652 Přeložka napájecích kabelů 1 797 295,44 1 797 295,44
DPmB 0,00
SO 652
Celkem za stavbu 6 198 760,70 6198 760,70 0,00
1 521 333,68 0,00 1 521 333,68 0,00
91 661 849,14 92 788 245,14 1 126 396,00
Změnové Isity - VÍCEPRÁCE
Stavba : Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábrdovická
Číslo a název SO : SO 600.1 Tramvajová trať
Poř. Kód Název položky lednotk; WDZS Počet jednotek rozdíl Cena celkem poznámka
č.pol. položky 3 4 5 VV RDS 7 jednotková 9
6
1 2 8
R-upevňovadlo Upevňovadla kolejnic na panelech DZP ks 0,000 1 026,000 1 026,000 261,00 Kč 267 786,00 Kč cena zSO 600.2
R-dílat Dilatační zařízení NT
583803340VL Obrubník kamenný přímý žula 30x30 pár 0,000 4,000 4,000 40 000,00 Kč 160 000,00 Kč cena z SO 600.2
CELKEM vícepráce
m 149,000 235,000 86,000 1 510,00 Kč 129 860,00 Kč cena z SO 600.1
557 646,00 Kč
Změnové Isity - WÍCEPRÁCE
Stavba : Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábrdovická
Číslo a název SO : SO 600.2 Tramvajová trať
Poř. Kód Název položky lednotk; WDZS Počet jednotek rozdíl Cena celkem poznámka
č.pol. položky 3 4 5 VVRDS 7 jednotková 9
6
1 2 8
poi. e. 8i R-srdc Srdcovka bloková NT3m/3m ks 4,000 5,000 1,000 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč cena z SO 600.2
Pol.č. 83 R-dvojmont Dvojmontáž kolejnic NT
m 48,300 59,800 11>500 18 500,00 Kč 212 750,00 Kč cena z SO 600.2
CELKEM vícepráce
568 750,00 Kč g
Odhlužnéní tramvajové tratě Cej! - Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek
___ _________________________ nemocnice____
______ Změnový list č.2 .
Část stavby dotčená změnou:
Vodohospodářské objekty
Nově se vkládají objekty: ~
SO 301.1 Stoky Dl změna nivelety -346 904,89Kč (bez DPH)
SO 301.1 Bourání parovodu 122 529,45 Kč (bez DPH)
SO 301.4 Trysková injektáž -5 580 930,00 Kč (bez DPH)
SO 301.4 Změna technologie TI 5 583 269,10 Kč (bez DPH)
SO 302 Kanalizční přípojky - 1 623 333,62 Kč (bez DPH)
SO 500,1 Přeložka NTL - RS . 496 541,81 Kč íbez DPH!
-1 348 828,15 Kč (bez DPH)
CELKEM
Datum oznámení změny : 5.10.2019 Datum předložení změny: 30.10.2019
Popis změny:
” X2“ D' by'» & 2 “"*■ <***
2) p Pr0j'k,0V“< ,msy ^ D1 " “áV*j“"" Mo»"“ »<>*»« ŽB l^ci slřny ,
technologie pro zabezpečení výkopů na převrtávané těsnící pilotové stěny o průměru 325mm * «»<
všech s,ávajídch k‘n,“ ^
5)
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:
Změna technického řešení: snížení ceny o - 1 348 828,15 Kč (bez DPH)
Termín dokončení stavby: 18. 1. 2020 --------
Přílohy změnového listu: 1. položkový rozpočet
2. náčrtky změn v situaci, zápisy SD
3. zápisy zjednání i
ř
i
í
!
V Brně dne: so fy V Brně dne: 41.44. 2-o/<-7
Z
Za investiční odbor, TDS
Statutární město Brno rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Tomáš Pivec *
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
Vedoucí stavby
konstrukce, stavby a.s.
Investiční manažer dopravních staveb Stavbyvedoucí
a kanalizace, a.s.
tavby
Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábrdovicím, včetně bezbariérových zastávek
___________ ________________ nemocnice
Změnový list c.3a
Část stavby dotčená změnou:
Komunikační objekty
Nově se vkládají objekty: 609 180,00 Kč (bez DPH)
SO 00 VRN -71 629,54 Kč (bez DPH)
SO 101 Komunikace — méněpráce 49 368,00 Kč (bez DPH)
SO 101 Komunikace - vícepráce 2 459 739,69 Kč (bez DPH)
SO 101.a Komunikace-bourání _ 166 654.27 Kč tbezDPm
SO 102.1 Chodníky a zpěv, nlochv
3 213 312,42 Kč (bez DPH)
CELKEM
Datum oznámení změny : 5.10.2019 Datum předložení změny: 11. 10. 2019
Popis změny:
1} 30dn°^wf'té hZkT Ply™ a 2kráCení V*Stavby d0 30'1L2020 by'° "“‘né vyloučit průjezd MHD stavbou v období 1 9 -
s pra“™,kemprovozu **nepřetóM <» «• **
” " k0"U"Í“' b,'° ”íí“é **• <**• **, podloženo
4) EPgST„t“ UjÓ?“ “ P í" “ !P°le£"0S“ RE™'5 d,,P“j“lm “ “*» p“> P«. «P«va plochy po osazen,
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:
Změna technického řešení; zvýšení ceny o 3 213 312,42 KČ (bez DPH)
Termín dokončení stavby: 18. 1.2020
Přílohy změnového listu: 1. položkový rozpočet '
2. náčrtky změn v situaci, zápisy SD
L
\
V Brně dne: 4í. H **>4*7 \
Z V Brně dne: /S. 44.
Za vedení stavby:
Statutární město Brno FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
konstrukce, stavby a.s.
Stavbyvedoucí
Investiční manažer dopravních staveb
Brněnské komunikacéa.s.. EUROVLA CS, a.s.
Technický dozor stavby Stavbyvedoucí
1
OdMuěnžní tramvajové tratě Cejl - Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek
__________ ______ ___________ nemocnice
Změnový list ě.3b
Část stavby dotčená změnou:
Komunikační objekty
Nově se vkládají objekty:
SO 201 Most Zábrdovická - méněpráce -122 654, 32 Kč (bez DPH)
SO 201 Most Zábrdovická - vícepráce 350 619. 92 Kč CbezDPHÍ
CELKEM 227 965, 60 Kč (bez DPH)
Datum oznámení změny : 5.10.2019 Datum předložení změny: 11. 10. 2019
Popis změny:
1) Změna kamenné obruby na mostě za monolitickou provedena na žádost správce mostu
2) Investorem požadované dodatečné osazení chráničky pro sítě společnosti CETIN, která nebyla v původním VV
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:
Změna technického řešení : zvýšení ceny o 227 965, 60 Kč (bez DPH)
Termín dokončení stavby: 18. 1.2020 " '
Přílohy změnového listu: I. položkový rozpočet "
2. náčrtky změn v situaci, zápisy SD
3. zápisy z jednání
i
i
!
i
r
1
VTSBV
- -h ~v
V Brně dne: /5.44. Zo!. H- %0
Statutární město Brno ekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
konstrukce, stavby a.s.
Stavbyvedoucí
e a.s.. a.s.
Technický dozor stavby Stavbyvedoucí