Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Č.j. 9131/2020-SŽDC-OŘ OVA-NPI
SMLOUVA O DÍLO NA POSKYTOVÁNÍ
SLUŽEB
Název zakázky: „Prohlídky a zkoušky UTZ ve správě
SEE pro rok 2020/2021 u OŘ OVA„
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 1906
ze dne 7. května 2015
Bankovní spojení:
č. účtu:
Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava,
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava,
Korespondenční e-mail: ePodatelnaOROVA@szdc.cz
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy: E635-S-1521/2020
a
TRAMO RAIL, a.s.
se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc
IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 1614
zastoupena: Ing. Jiří Slepička, předseda představenstva
Bankovní spojení:
č. účtu:
Korespondenční adresa: Železniční 547/4a, 779 00 Olomouc
Korespondenční e-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: 32/2020
dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“).
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Prohlídky a zkoušky UTZ ve správě SEE pro rok 2020/2021 u OŘ OVA“, ev. č. veřejné
zakázky zadavatele: 63520115 / č.j. výzvy k podání nabídky 9130/2020-SŽDC-OŘ OVA-NPI
(dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v
souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
1/12 Správa železnic, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Ostrava
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 Muglinovská 1038/5
soudem v Praze, spisová značka A 48384 www.szdc.cz 702 00 Ostrava
1 Dílo
1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež
zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání
Dokladů.
2 Předmět díla
2.1 Předmětem díla je provedení pravidelných prohlídek a zkoušek elektrických zařízení -
určených technických zařízení v provozu dle § 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve
znění pozdějších předpisů a v rozsahu dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví
podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich
konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů, vč.
zhotovení protokolů o prohlídce a zkoušce.
2.2 Předmět díla je blíže specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy.
2.3 Předmět díla musí být proveden v souladu s právními předpisy, normami ČSN, interními
předpisy Objednatele a technickými normami uvedenými v příloze č. 1 této Smlouvy.
2.4 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům následujícím
způsobem: http://www.tudc.cz/ nebo https://www.szdc.cz/ (v sekci „O nás“ –> „Vnitřní
předpisy SŽDC“ odkaz „Dokumenty a předpisy“).
3 Cena díla
3.1 Cena bez DPH 462 430,00 Kč.
Tato cena bez DPH za celý předmět díla bude účtována v souladu s čl. 3.6 této Smlouvy
za skutečně provedené a předané dílčí části díla za předmětné vyúčtovací období
v cenách v souladu s přílohou č. 2 této Smlouvy.
3.2 Výše DPH 21% 97 110,30 Kč.
3.3 Cena včetně DPH 559 540,30 Kč.
3.4 Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla
v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez
vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho
provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.
3.5 Zhotovitelem oceněný výkaz výměr dle jednotlivých položek a typu elektrického zařízení
je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.
3.6 Fakturace bude provedena jedenkrát za kalendářní rok vždy k poslednímu dni
dvanáctého měsíce na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními
stranami, který musí obsahovat výčet provedených jednotlivých dílčích plnění v průběhu
vyúčtovacího období. Pro účely této smlouvy se tak za den uskutečnění zdanitelného
plnění považuje pro plnění uskutečněná v roce 2020 poslední pracovní den tohoto roku,
tj. 31. 12. 2020 a pro rok 2021 poslední pracovní den tohoto roku, tj. 31. 12. 2021,
nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
3.7 Faktury (daňové doklady), vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-
mailovou adresu pro doručování písemností. V případě technických problémů s
vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost
skenu) bude objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.
4 Místo a doba plnění
4.1 Místem plnění pro provedení předmětu díla je obvod Oblastního ředitelství Ostrava,
konkrétně vybrané provozní objekty ve správě Správy elektrotechniky a energetiky,
jejichž přesný výčet a specifikace je uvedena v příloze č. 3 této Smlouvy s výjimkou části
díla týkající se předání vyhotoveného protokolu o prohlídce a zkoušce, kde místem plnění
je sídlo organizační jednotky objednatele (viz korespondenční adresa objednatele).
4.2 Zhotovitel je povinen provádět a předat Dílo průběžně po dobu účinnosti této smlouvy,
tj. ode dne účinnosti této Smlouvy do 31. 12. 2021 při dodržení dílčích termínů
stanovených pro provedení předmětu díla, které jsou specifikovány na jednotlivá místa a
termíny plnění v příloze č. 3 této Smlouvy.
4.3 Zhotovitel je povinen zahájit plnění Díla v součinnosti s objednatelem tak, aby nejpozději
ke dni dokončení služby byly provedeny všechny úkony s provedením předmětu díla
související včetně vyhotovení protokolu o prohlídce a zkoušce a jeho předání objednateli,
2/6 SMLOUVA O DÍLO
Poskytnutí služby
VZ 63520115
které je možno učinit pomocí poštovního doručovatele na korespondenční adresu
objednatele anebo prostřednictví m osobního předání mezi zhotovitelem a objednatelem.
4.4 O předání a převzetí díla bude pořízen protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno
obdrží objednatel a jedno zhotovitel, podepsaný bude za objednatele díla i za zhotovitele
díla kontaktními osobami ve věcech technických (viz čl. 3.6 této Smlouvy).
5 Záruční doba
5.1 V případě vad díla budou smluvní strany postupovat dle obecných právních předpisů a
Obchodních podmínek ke Smlouvě o dílo. Zhotovitel též odpovídá za skryté vady díla.
5.2 V případě, že objednateli vznikne na jeho majetku v souvislosti s výskytem vad na
zhotoveném díle následná škoda, odpovídá zhotovitel objednateli i za tuto škodu.
6 Poddodavatelé
6.1 Na provedení Díla se nebudou podílet poddodavatelé.
7 Licenční podmínky
7.1 Neobsazeno.
8 Práva a povinnosti smluvních stran
8.1 Objednatel se zavazuje:
8.1.1 umožnit vstup zaměstnancům zhotovitele (případně zaměstnancům
jeho poddodavatelů) na místo provádění díla u Objednatele;
8.1.2 k předání seznamu bezpečnostních rizik před zahájením provádění díla.
8.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto
Smlouvou, vč. jejích součástí a příloh. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s
rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy veškeré kvalitativní a
jiné podmínky nutné k realizaci díla.
8.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se
vydává stavební a technický řád drah, zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyhláškou
Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz,
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených
technických zařízení), technickými normami TNŽ a dalšími souvisejícími předpisy a
normami, drážními předpisy a dalšími relevantními právními předpisy, vše ve znění
pozdějších předpisů.
8.4 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, na vlastní náklady odstraní
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, zabezpečí provedení úklidu po skončení
prací. Zhotovitel je původcem odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že
nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při provádění díla, a to
po celou dobu provádění díla, a je povinen dodržovat platné předpisy v oblasti
nakládání s odpady a dále v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného
zdraví.
8.5 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným
osobám, po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na pracoviště a
umožnit jim nepřetržitou účinnou kontrolu provádění veškerých činností.
8.6 Zhotovitel se bude při realizaci díla řídit aktuálně platnými právními a
ostatními předpisy k zajištění BOZP, požární ochrany (PO) a ochrany životního
prostředí (ŽP). Za bezpečnost práce vlastních zaměstnanců, stejně jako
dalších osob podílejících se na provádění díla, odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel
se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické a právnické osoby, které se budou
podílet na provádění díla, dodržovaly znění předpisu SŽDC Bp1 – Předpis o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění (zveřejněno na webu
Objednatele) a předpisu SŽDC Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti
osob při provozování dráhy a drážní dopravy. Zhotovitel se zavazuje před
3/6 SMLOUVA O DÍLO
Poskytnutí služby
VZ 63520115
8.7 započetím s prováděním díla prokazatelně seznámit s aktuálním zněním tohoto
8.8 předpisu své zaměstnance a zaměstnance svých poddodavatelů, kteří se
8.9 budou podílet na provádění díla.
Zhotovitel zajistí řádné proškolení BOZP, PO a ochrany ŽP všech svých
8.10 zaměstnanců a spolupracujících osob na pracovišti a bude toto školení schopen
na vyžádání Objednatele doložit.
Zhotovitel vybaví své zaměstnance i spolupracující osoby osobními ochrannými
pracovními prostředky v souladu s identifikovanými riziky.
Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat silniční motorová vozidla
mimo průjezdný průřez kolejí a o nutnosti dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci
v blízkosti průjezdného průřezu kolejí na dráze. Plocha k odstavení vozidel bude určena
při předání pracoviště.
V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních
orgánů a dalších údajů uvedených v části „Smluvní strany“, a dále v článku 9.2 se
nepoužije ustanovení článku 10.7 této Smlouvy. Ke změně těchto údajů uvedených,
postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou
nebo prokazatelnou e-mailovou zprávou doručenou na kontaktní e-mail uvedený v této
Smlouvě. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc,
dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě
změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo
bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů
přechází na právního nástupce smluvní strany. Ustanovení tohoto článku neplatí pro
změny bankovního spojení zhotovitele, které může být měněno pouze formou dodatku.
Změna bankovního spojení musí být zhotovitelem oznámena vždy s předstihem tak,
aby mezi smluvními stranami mohl být včas uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě.
Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení
změny nebo doplnění bankovního spojení prostřednictvím datové schránky zhotovitele
do datové schránky objednatele.
9 Další ujednání
9.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému
provedení Díla.
9.2 Kontaktními osobami Smluvních stran jsou
9.2.1 za Objednatele:
9.2.2 za Zhotovitele:
9.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran,
předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
9.4 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po
druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla
nebo vzniknout mohla.
9.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této
Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy,
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku
(dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být
v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
9.6 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese
4/6 SMLOUVA O DÍLO
Poskytnutí služby
VZ 63520115
tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu
v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za
své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty
se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího
přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní
tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace,
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku,
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
9.7 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udělen na dobu neurčitou.
9.8 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se zhotovitel
zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na zhotovitele vztahují
a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.
10 Závěrečná ujednání
10.1 Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná
ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
10.2 Zhotovitel prohlašuje, že
10.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil,
10.2.2 se zněním Základních podmínek pro činnost dodavatelů se před podpisem této
Smlouvy seznámil, neboť byly součástí Zadávací dokumentace,
10.2.3 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této
Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou.
10.3 Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží
Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.
10.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních
podmínek se řídí českým právním řádem.
10.5 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí
Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
10.6 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
10.7 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.
10.8 Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky
v písemné formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními
stranami pro to, aby se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o
dílo na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit
fyzickou součástí vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah
Obchodních podmínek známý.
10.9 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem
k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich
částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.
10.10 Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu
s takovými zvláštními podmínkami.
10.11 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
Přílohy
1. Bližší specifikace díla
5/6 SMLOUVA O DÍLO
Poskytnutí služby
VZ 63520115
2. Výkaz výměr (oceněný položkový rozpočet)
3. Seznam míst plnění včetně termínu pro provedení díla
4. Seznam poddodavatelů - neobsazeno
5. Plná moc - neobsazeno
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
V Olomouci dne …………… V Ostravě dne 21. dubna 2020
…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
Zhotovitel Objednatel
Ing. Jiří Slepička Ing. Jiří MACHO
předseda představenstva ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
TRAMO RAIL, a.s.
Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne …
6/6 SMLOUVA O DÍLO
Poskytnutí služby
VZ 63520115
Příloha č. 1
Bližší specifikace díla
Provedení pravidelných prohlídek a zkoušek elektrických zařízení - určených
technických zařízení v provozu dle § 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů a v rozsahu dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví
podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich
konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhotovená prohlídka a zkouška bude odevzdána ve 3 vyhotoveních originálů v tištěné
podobě.
Dílo bude prováděno na elektrických stanicích VN. Před zahájením prací musí být
pracovník prokazatelně proškolen z příslušných norem, předpisů a musí se dodržovat
veškerá bezpečnostní opatření v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČNI 34 3100, ČSN
EN 50 110-1 provozních předpisů provozovatele a ostatních norem přidružených.
PŘÍLOHOVÁ ČÁST
SMLOUVA O DÍLO-Poskytnutí služby
VZ 63520115
Příloha č. 2
Výkaz výměr (oceněný položkový rozpočet)
PŘÍLOHOVÁ ČÁST
SMLOUVA O DÍLO-Poskytnutí služby
VZ 63520115
Příloha č. 3
Seznam míst plnění včetně termínu pro provedení díla
Specifikace místa plnění Termín pro
Ostrava ( u ŘS) OS_9390, stožárová trafostanice 22/04kV dokončení a předání
díla (=platnost
aktuálního
protokolu)
30.04.2020
Mosty u J. FM_9307, zděná trafostanice 22/04kV 10.07.2020
Trakční měnírna Albrechtice u ČT 05.08.2020
O. Bártovice OS_9051, stožárová trafostanice 22/04kV 08.09.2020
Klokočov (zast.) NJ_9243, stožárová trafostanice 22/04kV 10.09.2020
Rozvod 6kV - Sedlnice - Štramberk, trafostanice 6/0,4kV, (4 x STS, 6 x TTS) 23.09.2020
Rozvod 6kV Louky - Vratimov, trafostanice 6/0,4 kV, (3 x STS, 18 x TTS) 13.11.2020
13.11.2020
Rozvod 6kV - Vratimov - Polanka n.O., rafostanice 6/0,4kV, (4 x STS, 5 x 18.11.2020
TTS)
Studénka - cizí zdroj NJ_9315, stožárová trafostanice 22/04kV
CZ NS Suchdol nad Odrou, stožárová trafostanice 22/04kV 27.11.2020
CZ NS Vratimov, stožárová trafostanice 22/04kV 28.11.2020
ŽST. Suchdol nad Odrou, EMS DAK 2.1 03.03.2021
ŽST. Suchdol nad Odrou, EMS Dubnica 1 03.03.2021
ŽST. Suchdol nad Odrou, EMS Dubnica 2 03.03.2021
ŽST. Studénka, EMS DAK 2.1 03.03.2021
ŽST. Studénka, EMS Dubnica 03.03.2021
ŽST. Polom, EMS DAK 2.1 04.03.2021
ŽST. Polom, EMS Dubnica 1 04.03.2021
ŽST. Polom, EMS Dubnica 2 04.03.2021
ŽST. Jistebník, EMS DAK 2.1 04.03.2021
Zastávka Polanka nad Odrou, EMS DAK 2.1 04.03.2021
Rozvod 6kV - státní hr. SR – Mosty Trafostanice 6/0,4kV (3xTTS, 1xRS ) 24.03.2021
ŽST. Děhylov, EMS DAK 2.1 07.04.2021
ŽST. Háj ve Slezsku, EMS DAK 2.1 07.04.2021
ŽST. Štítina, EMS DAK 2.1 07.04.2021
ŽST. Bohumín, EMS DAK 2.1 19.04.2021
ŽST. Petrovice, EMS DAK 2.1 19.04.2021
ŽST. Ostrava Třebovice, EMS DAK 2.1 28.04.2021
ŽST. Opava Komárov, EMS DAK 2.1 28.04.2021
ŽST. Ostrava Svinov, EMS DAK 2.48 05.05.2021
Ostrava hl.n. - sever, EMS Dubnica 05.05.2021
Ostrava Hrušov, EMS DAK 2.1 05.05.2021
Bohumín Vrbice, EMS DAK 2.1 05.05.2021
PŘÍLOHOVÁ ČÁST
SMLOUVA O DÍLO-Poskytnutí služby
VZ 63520115
Opava východ OP_9283, zděná trafostanice 22/04kV 01.09.2021
Trakční měnírna Opava 04.11.2021
SpS Vendryně 07.11.2021
Trakční měnírna OvaSvinov (kontejnerová NS) 09.11.2021
Český Těšín nákladní nádraží, zděná trafostanice 22/04kV 10.11.2021
Český Těšín osobní nádraží, zděná trafostanice 22/04kV 11.11.2021
EPZ I Ostrava 15.11.2021
CZ NS Dětmarovice, stožárová trafostanice 22/04kV 30.11.2021
Havířov KA_9135, zděná trafostanice 22/04kV 01.12.2021
Trakční měnírna Český Těšín 15.12.2021
PŘÍLOHOVÁ ČÁST
SMLOUVA O DÍLO-Poskytnutí služby
VZ 63520115
PŘÍLOHOVÁ ČÁST
SMLOUVA O DÍLO-Poskytnutí služby
VZ 63520115
PŘÍLOHOVÁ ČÁST
SMLOUVA O DÍLO-Poskytnutí služby
VZ 63520115
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 725966
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: f120adc6-0fa2-4de8-ba67-f0253b8b7f41
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína BAUEROVÁ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.04.2020 13:30:01