Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dohoda o způsobu financování
DOHODA
o způsobu financování stavby podchodu cyklostezky
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
1. Statutární město Přerov
se sídlem Bratrská 709/34, 75002 Přerov - Přerov I-Město
IČO: 00301825
DIČ: CZ00301825
bankovní spojení: 1884482379/0800 vedený u České spořitelny Přerov a
2006-926831/0710 vedený u ČNB, Praha
číslo smlouvy: MMPr-SML/0827/2020
zastoupené: Ing. Petrem Měřínským, primátorem statutárního města Přerova
(dále jen „Město“)
a
2. Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zápis v Obchodním rejstříku veden Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka
48384
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 30007-1908811/0710
adresa pro doručování: Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
779 00 Olomouc
číslo smlouvy: č. E617-S-2285/2020
jednající: Ing. Miroslav Bocák, ředitel organizační jednotky Stavební správa
východ
(dále jen „Správa železnic“)
a
3.1. EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle,
140 00 Praha 4, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1561, jejímž jménem jedná Ing. Martin Borovka,
předsedou představenstva a generální ředitel a Ing. Erika Kohoutová, členka
představenstva a personální ředitelka
Zastoupená Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty na základě Plné moci ze dne 22.10.2018
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha, č. účtu: 115-
6766870277/0100
3.2. S u b t e r r a a.s., IČ: 453 09 612, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00
Praha 8, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl B, Vložka 1383, zastoupená Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou
představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva
3.3. STRABAG Rail a.s., IČ: 25429949, se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov,
40003 Ústí nad Labem, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370, zastoupená Ing. Jakubem
1
Dohoda o způsobu financování
3.4. Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem
představenstva
GJW Praha spol. s r.o., IČ: 41192869, se sídlem Mezitraťová 137/46, 198 21
Praha 9 – Hloubětín, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528, zastoupená Ing. Petrem Jakubcem,
jednatelem společnosti a Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti
sdružené ve Společnosti s názvem „Přerov“
(dále jen „Zhotovitel“)
I.
Úvodní ustanovení
1. Správa železnic a Zhotovitel uzavřeli dne 28. 3. 2019 smlouvu o dílo č. E617-S-
884/2019 , č. smlouvy Zhotovitele: 1524.8120423FCE, (dále též „Smlouva o dílo“).
Uzavřením Smlouvy o dílo se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Správu železnic stavbu
dráhy „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ a Správa železnic se jako objednatel
zavázala za zhotovení stavby zaplatit Zhotoviteli cenu díla v dohodnuté výši. V rámci
uvedené stavby je realizován stavební objekt SO 61-19-104, t.ú. Přerov - Prosenice,
železniční most v km 185,679 (podchod cyklostezky) (dále též „Podchod cyklostezky“),
který je realizován dle požadavku Města a bude financován Městem z prostředků
Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“).
2. Město podalo žádost SFDI o poskytnutí finančních prostředků pro financování akce
Podchod cyklostezky. Poskytované finanční prostředky ze SFDI jsou účelově vázané a
lze je použít pouze pro úhradu nákladů Podchodu cyklostezky přímo Zhotoviteli.
Z uvedeného důvodu se strany této dohody dohodly na dále uvedeném postupu při
financování Zhotovitelem vyfakturovaných nákladů za provedení Podchodu cyklostezky
Městem z prostředků SFDI.
II.
Předmět dohody
1. S ohledem na skutečnost, že (i) Město získalo ze SFDI finanční prostředky určené na
financování zhotovení Podchodu cyklostezky, (ii) Správa železnic má zaplatit
Zhotoviteli cenu díla za zhotovení Podchodu cyklostezky a (iii) podmínkou pro
poskytnutí finančních prostředků SFDI Městu je, aby Město hradilo tyto prostředky
přímo Zhotoviteli, dohodly se strany tak, že v souladu s ustanovením § 1936 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též
„Občanský zákoník“) Zhotovitel jako věřitel přijme ke splnění závazku Správy železnic
ze Smlouvy o dílo na zaplacení ceny díla za zhotovení Podchodu cyklostezky plnění
poskytnuté Městem jako třetí osobou.
2. Na základě této dohody Město přebírá závazek Správy železnic uhradit Zhotoviteli cenu
části díla ve výši 13.342.259,67 Kč odpovídající výši ceny díla za zhotovení Podchodu
cyklostezky, která vyplývá ze Smlouvy o dílo, a zavazuje se uhradit za Správu železnic
tento finanční závazek vůči Zhotoviteli. Zhotovitel s převzetím tohoto závazku
vyslovuje podpisem této Dohody souhlas.
3. Správa železnic jako dlužník souhlasí s tím, aby Město jako třetí osoba plnění uvedené
v předchozím odstavci, tedy zaplacení ceny díla za zhotovení Podchodu cyklostezky
Zhotoviteli poskytlo.
4. Poskytnutí plnění Města jako třetí osoby Zhotoviteli ke splnění závazku Správy železnic
ze Smlouvy o dílo na zaplacení ceny díla za zhotovení Podchodu cyklostezky považují
Město a Správa železnic za způsob financování Podchodu cyklostezky z prostředků
2
Dohoda o způsobu financování
SFDI. Město a Správa železnic společně prohlašují, že toto plnění Města za Správu
železnic není bezdůvodným obohacením Správy železnic podle ustanovení § 2991 odst.
2 Občanského zákoníku a Město proto nebude toto plnění jako bezdůvodné obohacení
po Správě železnic vymáhat.
5. Město jako třetí osoba poskytne Zhotoviteli plnění ke splnění závazku Správy železnic
ze Smlouvy o dílo na zaplacení ceny díla za zhotovení Podchodu cyklostezky na základě
daňových dokladů, které bude Zhotovitel vystavovat a včetně všech nezbytných příloh
doručovat Správě železnic dle podmínek Smlouvy o dílo.
Vždy bezodkladně po doručení každého daňového dokladu zašle Správa železnic Městu
jeho kopii včetně všech jeho příloh, Město požádá SFDI o uvolnění finančních
prostředků a ve lhůtě splatnosti 60 dnů zaplatí Zhotoviteli na účet správce Společnosti
s názvem „Přerov“, kterým je obchodní společnost EUROVIA CS, a.s.
6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že financování stavby je hrazeno z veřejných rozpočtů,
které podléhá výkonu kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů a také kontrole podle § 5 odst. 3 zákona č. 104/2000 Sb.,
o státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se
zavazuje poskytnout součinnost při výkonu této kontroly ve vztahu k finančním
prostředkům SFDI.
7. Poskytnutí plnění Zhotoviteli ze strany Města za Správu železnic nezprošťuje Správu
železnic povinnosti uhradit dluh, tj. cenu díla za zhotovení Podchodu cyklostezky
v případě, že Město plnění ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli neposkytne. Poskytnutí plnění
Zhotoviteli ze strany Města za Správu železnic nezprošťuje Správu železnic jakýchkoliv
dalších povinností vyplývajících pro Správu železnic ze Smlouvy o dílo se Zhotovitelem.
III.
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti stran této dohody vyplývající z této dohody se řídí zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a ostatními
příslušnými platnými právními předpisy českého právního řádu.
2. Strany dohody výslovně potvrzují, že základní podmínky dohody jsou výsledkem
jednání stran a každá ze stran dohody měla příležitost ovlivnit obsah základních
podmínek této dohody.
3. „Město“, „Správa železnic“ a „Zhotovitel“ prohlašují, že si tuto dohodu před jejím
podpisem přečetly, a že byla uzavřena po jejich vzájemném projednání podle jejich
pravé a svobodné vůle.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran dohody a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv).
5. Strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí „Město“ v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). „Správa
železnic“ a „Zhotovitel“ podpisem této dohody potvrzují, že souhlasí s uveřejněním
dohody včetně případných dodatků v registru smluv.
6. Tuto dohodu je možné měnit pouze v písemné formě vzestupně číslovanými dodatky
odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci všech stran této dohody.
7. Tato dohoda je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, z nichž Město obdrží dvě vyhotovení,
Správa železnic jedno vyhotovení a každý z účastníků dohody na straně Zhotovitele
také po jednom vyhotovení.
3
Dohoda o způsobu financování
8. Doložka podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodlo Zastupitelstvo
statutárního města Přerova na svém 13. zasedání konaném dne 08.06.2020 usnesením
č. 494/13/6/2020
V Přerově dne: 09.06.2020 V Olomouci dne: 11.06.2020
v.r. v.r.
Ing. Petr Měřínský Ing. Miroslav Bocák
primátor ředitel Stavební správy východ
(Město)
(Správa železnic)
Za EUROVIA CS, a.s.:
V Praze, dne 16.06.2020
……………… v.r.…………………
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty
na základě plné moci ze dne 22.10.2018
Za S u b t e r r a a.s.:
V Praze, dne 16.06.2020
……………v.r.………… …………v.r.………………
Ing. Ondřej Fuchs Ing. Jiří Tesař
předseda představenstva člen představenstva
Za Strabag Rail a.s.:
V Ústí nad Labem, dne 17.06.2020
……………v.r.………………. …………v.r.…………………
Ing. Jakub Svoboda Ing. Luboš Tomášek
předseda představenstva člen představenstva
Za GJW Praha spol. s r.o.:
V Praze, dne 16.06.2020
………………v.r.…………… ……………v.r.………………
Ing. Petr Jakubec Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti
jednatel společnosti
4