Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
3
DODATEK ČÍSLO 2
SMLOUVY O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 29.4.2019,
VE ZNĚNÍ DODATKU ČÍSLO 1 UZAVŘENÉHO DNE 3.7.219
dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Článek 1.
Smluvní strany
Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Sídlo: Bílovecká 1127/98,747 06 Opava
IČO: 64610250
DIČ: CZ64610250
Číslo účtu: 230808451/0300
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
e-mail: mdpo@mdpo.cz
Zastoupení: Ing. Vladimír Schreier, předseda představenstva společnosti
Registrace soud: společnost zapsána v OR vedený Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 1234
Datová schránka: h49e6w2
Kontaktní osoba
ve věcech smluvních
a technických: , ředitel společnosti
Kontaktní osoba ve
věcech technických: , správce majetku společnosti.
Kontaktní osoba ve , zástupce vedoucího dopravy,
věcech technických: mail:
dále jen „objednatel"
a
Zhotovitel: EM TEST ČR, s.r.o.
Sídlo: Jiráskova 1284,755 01 Vsetín
IČO: 62362771
DIČ: CZ62362771
Číslo účtu: 189231012/0300
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
e-mail: emtest@emtest.cz
Zastoupení: Ing.Radek Orság, jednatel společnosti
Registrace soud: společnost zapsána v OR vedený Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 13211
Datová schránka: trm3z89
Kontaktní osoby
ve věcech technických:
dále jen „zhotovitel"
7 1
I.
Předmět dodatku číslo 2
1.Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.4.2019, ve znění
Dodatku číslo 1 uzavřeného dne 3.7.2019, v odstavci 1, článku I. Úvodní ustanovení, který se
ruší v původním znění a nahrazují se následujícím novým zněním:
1.Objednatel je vlastníkem a provozovatelem Odbavovacího systému cestujících ve
vozidlech městské hromadné dopravy, dodaný zhotovitelem. Objednatel je vlastníkem
33 ks trolejbusů a 34 ks autobusů městské hromadné dopravy (dále jen „vozidla").
2.Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění dle Smlouvy o dílo uzavřené dne
29.4.2019, ve znění Dodatku číslo 1 uzavřeného dne 3.7.2019, doplněním nového bodu 1.6.
v odstavci 1. v článku II. Předmět plnění díla, takto:
1.6.Poskytnutí 34 licencí k upgrade Odbavovacího systému pro odbavení
cestujících platebními kartami v autobusech městské hromadné dopravy.
V3. souvislosti s rozšířením předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o
dílo uzavřené dne 29.4.2019, ve znění Dodatku číslo 1 uzavřeného dne 3.7.2019, doplněním
nového odstavce 3. článku IV. Termín plnění, takto:
3.34 licencí dle bodu 1.6. odstavce 1. Článku II. Předmět plnění této smlouvy, poskytne
zhotovitel objednateli v termínu do 30.6.2020.
V4. souvislosti s rozšířením předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o
dílo uzavřené dne 29.4.2019, ve znění Dodatku číslo 1 uzavřeného dne 3.7.2019, doplněním
nových odstavců 6. a 7. v článku VI. Cena díla, takto:
6.Cena za poskytnutí dalších 34 licencí (pro 34 ks autobusů) je stanovena na podkladu
nabídky zhotovitele ze dne 7.3.2019 a následné dohody smluvních stran ve výši 68 000 Kč
(slovy: šedesátosmkorunčeských) bez DPH.
7.V souvislosti s rozšířením předmětu plnění se smluvní strany dohodly na navýšení
měsíční odměny zhotovitele za poskytnutí služeb technické podpory na částku 1 675 Kč
(jedentisícšestsetsedmdesátpětkorunčeských) bez DPH. Objednatel se zavazuje platit
zhotoviteli měsíční odměnu ve výši uvedené v tomto odstavci počínaje měsícem
následujícím po podpisu tohoto dodatku..
II.
Ostatní ujednání k dodatku číslo 2
1.Dodatek číslo 2 je nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.4. 2019, ve
znění Dodatku číslo 1 uzavřeného dne 3.7.2019.
2.Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání ze Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.4.2019, ve
znění Dodatku číslo 1 uzavřeného dne 3.7.2019, se nemění.
2
3.Tento dodatek číslo 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.4.2019, ve znění Dodatku číslo 1, se řídí
právem České republiky. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě
o dílo se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména
občanským zákoníkem.
4.Zhotovitel podpisem tohoto dodatku číslo 2 bere na vědomí, že objednatel je povinným
subjektem v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a
v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tento dodatek číslo 2 případně
informace v ní obsažené nebo z něho vyplývající, zveřejnit. Podpisem tohoto dodatku číslo 2
dále bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je povinen za podmínek stanovených v zákoně
číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v registru
smluv.
ó.Dodatek číslo 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.4.2019, ve znění Dodatku číslo 1 uzavřeného
dne 3.7.2019, je vyhotoven ve dvou stejnopisech splatností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran.
/.Dodatek číslo 2 Smlouvy uzavřené dne 29.4.2019, ve znění Dodatku číslo 1 uzavřeného dne
3.7.2019, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnost nabývá
dnem jeho zveřejnění na portálu veřejné správy v Registru smluv. O nabytí účinnosti Dodatku
číslo 2 se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na adresu
datové schránky zhotovitele, uvedenou v záhlaví této smlouvy.
S.Osoby jednající a podepisující tento dodatek číslo 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.4.2019,
ve znění Dodatku číslo 1 uzavřeného dne 3.7.2019 prohlašují, že si jej před podpisem přečetly a
souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
V Opavě dne: 2020 Ve Vsetíně dne: ...7.*^"!'..^ 2020
Za objednatele: Za zhotovitele: /
Ing.Vladimír Schreier Ing.Radek Orság
předseda představenstva společnosti jednatel společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s. EM TEST ČR, s.r.o.
Mistský dopravní podnik Opm Jirátikcve ISM, 7d5 Vmít., iČO: 82352771
tel.-fax: 571 -177 sniuil! t tíisi^stníssi.ez
747 06 OPAVA, Bílovecká 98
DIČ: CZ64610250
3