Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Číslo smlouvy objednatele č. 1: 412-2019-514101
Číslo smlouvy objednatele č. 2 : ............................
Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/06
Komplexní pozemkové úpravy na části k. ú. Stěžery
SMLOUVA O DÍLO
DODATEK č. 1
Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,NOZ“)
Smluvní strany:
Objednatel č. 1: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
Zastoupený: kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Tel.
E-mail: z49per3
ID DS:
Bankovní spojení: 01312774
Číslo účtu: CZ01312774 - není plátce DPH
IČO:
DIČ:
(dále jen „objednatel č. 1“)
a
Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky,
státní příspěvková organizace
Sídlo: Na Pankráci 546/56. 145 05 Praha 4
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Tel.
E-mail:
ID DS: Zjq4rhz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy na části k. ú. Stěžery
Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovné specifikován konkrétné objednatel c. 1
nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem „objednatel" zahrnuje souhrnně oba objednatele.
a
Zhotovitel: Sdružení Geodézie Východní Čechy spol.
s.r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL
spol.s r.o.
Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník): Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
Sídlo: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: xkh752j
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 45536058
DIČ: CZ45536058
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 1583
Člen sdružení č. 2: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: gv6y8j4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 64255611
DIČ: CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 8321
(dále jen „zhotovitel")
(společně dále jako „smluvní strany").
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 412-2019-514101 (dále jen „Dodatek č. 1").
Název zakázky : „Komplexní pozemkové úpravy na části k.ú. Stěžery".
Důvod vypracování Dodatku č. 1 - vícepráce, méněpráce a navýšení ceny díla:
2/4
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy na části k. ú. Stěžery
- Bod 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - snížení počtu měrných
jednotek o 1- tj. 59 MJ
- Bod 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - snížení počtu měrných jednotek
o 1- tj. 59 MJ
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1
zákona - snížení počtu měrných jednotek o 1- tj. 59 MJ
- Bod 3.6. Mapové dílo - snížení počtu měrných jednotek o 1- tj. 59 MJ
- Bod 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - zvýšení počtu měrných
jednotek o 1 - tj. 3 MJ/ks (dání do souladu počet kusů papírového zpracování uvedený
v Čl. IV, bod 4.2.10.)
Nepodstatná změna v počtu měrných jednotek vznikla na základě provedení zjišťování
průběhu hranic, čímž došlo ke zpřesnění výměry řešeného území. Řešené území KoPÚ bude
mít nově výměru 59 ha.
Hodnota víceprací je 8.000,- Kč bez DPH a hodnota méněprací je 2.770,- Kč bez DPH.
Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., v bodě 6.1.:
Původní cena díla :
Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 195.500,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 134.200,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 30.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH 359.700,- Kč
DPH 21% 75.537,- Kč
Celková cena díla včetně DPH 435.237,- Kč
Nová cena díla: 194.950,- Kč
140.480,- Kč
Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 29.500,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 364.930,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 76.635,- Kč
Celková cena díla bez DPH 441.565,- Kč
DPH 21%
Celková cena díla včetně DPH
Celková hodnota změn ceny proti původní smlouvě o dílo (tj. vícepráce a méněpráce) činí
10.770,- Kč bez DPH, což je 2,994 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Jedná se o
nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.
v platném znění.
3/4
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy na části k. ú. Stěžery
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle
objednatel č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2:
V Hradci Králové dne V Praze dne
Datum: 2020.06.29 Datum: 2020.07.09
11:08:54 +02'00' 17:43:08 +02'00'
Za zhotovitele:
V Hradci Králové dne
Elektronicky podepsal(a)
Datum: 2020.06.25 09:44:51 CEST
Příloha: Položkový výkaz činností - KoPÚ Stěžery - Dodatek č. 1
4/4
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem
2. Návrhové práce celkem
3. Mapové dílo celkem
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2:
V Hradci Králové dne V Praze dne
Datum: 2020.06.29 Datum: 2020.07.09
11:09:22 +02'00' 17:43:33 +02'00'
Za zhotovitele:
V Hradci Králové dne
Datum: 2Ó20.06.25 09:44:28
CEST
1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ
kvalifikovaným odhadem.
2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
Datum: 2020.06.25
08:59:40 +02'00'
Dodatek č. 1 2/2