Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
D-27015-DUS-SOD-001-01 - Bydlení u řeky-Objekt C-Wago 25. září 2020
Smlouva o dílo
č . D-27015-DUS-SOD-001-01
ZHOTOVITEL:
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.
Adresa: Průmyslová 211 IČO: 424 07 982
CZ 424 07 982
391 37 Chotoviny – Červené Záhoří DIČ: xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:
Fax:
Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 461.
Zástupce ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx
ředitel a jednatel společnosti
Zástupce ve věcech realizačních: xxxxxxxxxxxxx
manažer realizace zakázek
Bankovní spojení: UniCredit Bank, Číslo účtu: 2108771949/2700
dále jen zhotovitel
OBJEDNATEL:
BYTES TÁBOR s.r.o.
Adresa: Třída kpt. Jaroše 2418 IČO: 62502573
390 03 Tábor DIČ: CZ 6 2 5 0 2 5 7 3
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 4796.
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
Zástupce ve věcech realizačních: xxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí tepelného hospodářství
Bankovní spojení: Česká spořitelna Tábor, číslo účtu: 700847309/0800
dále jen objednatel
uzavřeli podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo:
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. 1/7
D-27015-DUS-SOD-001-01 - Bydlení u řeky-Objekt C-Wago 25. září 2020
Článek I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE
1.1. Název stavby / díla: DPS Bydlení u řeky – objekt C
1.2. Místo stavby / díla: Tábor
1.3. Investor: Bytes Tábor s.r.o.
1.4. Provozovatel: Bytes Tábor s.r.o.
ČLÁNEK II.
PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO
2.1 Zhotovitel se zavazuje, že na základě jemu udělenému živnostenskému oprávnění provede dílo v
tomto rozsahu a kvalitě:
DOMOVNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE „BYDLENÍ U ŘEKY“, OBJEKT C
Realizace se týká profese elektroinstalace a MaR. Vychází z nabídky ve formě položkového
rozpočtu č. D-27015-DUS-ROZ-006-01, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
Způsob realizace bude v plné míře navazovat na již zavedený a provozovaný systém MaR
s přenosem dat na centrální dispečink firmy BYTES Tábor s.r.o.. Realizace tohoto díla také vychází
z požadavků servisní smlouvy č. D-24088-DUS-SSD-001-01, kterou má zhotovitel uzavřenou
s objednatelem.
ČLÁNEK III.
TERMÍNY PLNĚNÍ
3.1. Předmět této smlouvy o dílo provede zhotovitel v těchto termínech:
Zahájení realizace předmětu díla: 12.10.2020
Ukončení realizace a předání předmětu díla: 31.12. 2020
ČLÁNEK IV.
CENA DÍLA
4.1. Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy o dílo byla stanovena po vzájemné dohodě smluvních
stran pevnou částkou:
Cena díla 321.363,-Kč
slovy: Třistadvacetjednatisíctřistašedesáttřikorunčeských
Cena zde uvedená je bez DPH, která bude účtována podle platných předpisů v době fakturace.
4.2. Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4.3. Úhradu dohodnuté ceny díla provede objednatel v souladu s ustanovením čl. V. této smlouvy o
dílo na účet zhotovitele uvedený na fakturách zhotovitele.
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. 2/7
D-27015-DUS-SOD-001-01 - Bydlení u řeky-Objekt C-Wago 25. září 2020
ČLÁNEK V.
FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla v rozsahu čl. II. a čl. IV. této smlouvy o
dílo.
5.2. Na základě dohody smluvních stran jsou platební podmínky stanoveny následující:
5.2.1. Dílčí fakturace bude probíhat měsíčně formou dílčích faktur do 90% ceny díla se
splatností 30 dnů.
5.2.2. Konečná fakturace do 100% ceny díla proběhne na základě předání předmětu díla
zhotovitelem objednateli formou předávacího protokolu. Konečná faktura bude mít
splatnost 30 dnů.
5.3. Faktury budou obsahovat zejména tyto náležitosti:
➢ Číslo smlouvy o dílo.
➢ Sjednané lhůty splatnosti.
➢ Soupis provedených prací a dodávek.
➢ Další náležitosti předepsané platnými zákony.
5.4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavené faktury před dnem splatnosti, pokud tyto
nemají všechny náležitosti uvedené v čl. 5.3. této smlouvy o dílo. Objednatel však je povinen
takto učinit nejpozději do 10 dnů dle dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že faktura je
platná.
5.5. V případě neuhrazení vystavených faktur v termínech splatnosti objednatelem si zhotovitel
vyhrazuje právo zastavit okamžitě práce a pokračovat až po uhrazení všech dlužných částek.
5.6. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele protokolárním předáním díla za
předpokladu zaplacení faktur.
5.7. Jakékoliv zvýšení nebo snížení ceny díla, např. z důvodu rozšíření požadavku objednatele, bude
upraveno po dohodě obou smluvních stran číslovanými dodatky k této smlouvě nebo písemným
objednáním, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
5.8. V případě přerušení plnění díla nebo jeho nemožnost dokončení nezaviněné zhotovitelem, se obě
smluvní strany výslovně dohodly na zúčtování provedených dodávek a prací včetně DPH z již
provedených plateb vzhledem k rozpracovanosti předmětu díla.
ČLÁNEK VI.
ZÁVAZKY ZHOTOVITELE
6.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecné předpisy pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při
práci, a že dílo bude odpovídat příslušným platným normám a předpisům.
6.2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho pracovníky objednateli na předmětu této smlouvy
o dílo a to i tehdy, když vzniklá škoda není v přímé souvislosti s výkonem smluvených činností.
6.3. Zhotovitel ručí v plném rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků.
6.4. Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržovat pravidla ochrany životního prostředí (EMS) a
pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se dále zavazuje k úklidu
pracoviště, třídění jím vyprodukovaného odpadu a jeho ekologické likvidaci na své náklady a
rizika.
6.5. Dohodnou-li se objednatel a zhotovitel na vedení stavebního deníku, je zhotovitel povinen vést
ode dne převzetí staveniště stavební deník:
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. 3/7
D-27015-DUS-SOD-001-01 - Bydlení u řeky-Objekt C-Wago 25. září 2020
6.5.1. Stavební deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným stavebním zákonem
v platném znění. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění smlouvy o dílo, zejména údaje o časovém postupu prací a dodávek, o jakosti díla a
zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Objednatel je
povinen sledovat obsah deníku a k záznamům zhotovitele připojovat své vyjádření do tří
pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6.5.2. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy s dvěma oddělitelnými průpisy.
Denní záznamy čitelně zapisují a podepisují zástupci smluvních stran zásadně v den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu.
6.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
kontrolních dnech, které zajišťuje zhotovitel v týdenních intervalech, pokud není dohodnuto
jinak.
6.7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech provedených prací a
dodávek, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými, minimálně dva pracovní dny
předem. Jestliže se objednatel nedostaví v dohodnutém termínu a neprovede kontrolu prací a
dodávek, je oprávněn zhotovitel s pracemi pokračovat. Jestliže bude objednatel požadovat
dodatečné odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, vyjma
případů, kdy se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.
6.8. Oprávněný zástupce zhotovitele je povinen zajistit účast pracovníků zhotovitele při kontrolách
prací a dodávek objednatelem a činit neprodleně opatření k odstranění závad zjištěných
objednatelem.
ČLÁNEK VII.
ZÁVAZKY OBJEDNATELE
7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před převzetím místa plnění předmětu díla / staveniště
zhotovitelem:
➢ Projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb
➢ Pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas
➢ Pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením stavby
➢ Výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a
podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby
➢ Doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)
7.2. Objednatel je povinen odevzdat místo plnění předmětu díla / staveniště zhotoviteli v takovém
stavu, aby zhotovitel mohl začít práce v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami
smlouvy o dílo. Převzetí místa plnění předmětu díla / staveniště zhotovitelem bude potvrzeno ve
stavebním deníku, pokud to tato smlouva o dílo požaduje.
7.3. Současně s odevzdáním místa plnění předmětu díla / staveniště zabezpečí objednatel vytyčení
cest pro příchod a příjezd pracovníků zhotovitele na místo plnění.
7.4. Objednatel poskytne zhotoviteli v době realizace díla v místě plnění:
➢ přiměřené prostory pro skladování materiálu,
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. 4/7
D-27015-DUS-SOD-001-01 - Bydlení u řeky-Objekt C-Wago 25. září 2020
➢ přiměřené uzamykatelné prostory,
➢ možnost vjezdu vozidel zhotovitele dle dohodnutých pravidel,
➢ možnost používat zdroje elektrického proudu (230 V, 380 V) a
➢ možnost používat sociální zařízení.
7.5. Objednatel provede před zahájením prací zhotovitele seznámení a proškolení pracovníků
zhotovitele dle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a požární ochrany v místě
realizace prací. O proškolení provede oprávněný zástupce objednatele prokazatelný záznam.
7.6. Oprávněný zástupce objednatele nebo technický dozor objednatele je oprávněn dát pokyn
k zastavení prací zhotovitele, pokud je ohrožena bezpečnost prováděných prací, život nebo
zdraví pracovníků a kvalita prováděných prací.
7.7. Objednatel je povinen zajistit řádné spolupůsobení a koordinaci prací a dodávek mezi uživateli,
ostatními dodavateli a zhotovitelem v místě plnění předmětu díla a v době realizace díla.
Oprávněným zástupcem objednatele zajišťujícím výše uvedené bude: pan xxxxxxxxxxxxx
7.8. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli přístup do objektů souvisejících s předmětem díla.
7.9. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla odpovídá za to, že řádný průběh prací
zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.
ČLÁNEK VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
8.1. Provedení díla vymezeného čl. II. této smlouvy o dílo bude splněno předáním a převzetím díla
smluvními stranami protokolárním zápisem potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele pan
xxxxxxxxxxxx a oprávněným zástupcem zhotovitele ve věcech obchodních.
8.2. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně objednatele 5 dní před smluvním termínem
předání díla zápisem ve stavebním deníku.
8.3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí jeho smluvní cenu.
8.4. Dohodnou-li se obě smluvní strany, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou
schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývající části díla. Pro předávání díla po
částech platí pro každou samostatnou předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí
ustanovení obdobně.
ČLÁNEK IX.
SMLUVNÍ POKUTY
9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla z viny
zhotovitele ve výši 0,05 % ze smluvní ceny za každý den zpoždění.
9.2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur, je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
9.3. Smluvní pokuta, na kterou vznikl objednateli nárok, bude odečtena od nezaplaceného zůstatku
ceny díla.
9.4. Smluvní pokuta, na kterou vznikl nárok, nemá vliv na náhradu škody a do její výše se
nezapočítává.
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. 5/7
D-27015-DUS-SOD-001-01 - Bydlení u řeky-Objekt C-Wago 25. září 2020
ČLÁNEK X.
ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA
10.1. Zhotovitel poskytne objednateli 24 měsíční záruční lhůtu na provedené práce. Na dodaný
materiál poskytne záruční lhůtu shodnou se záruční dobou jednotlivých výrobců. Záruční lhůta
počíná běžet dnem předání díla.
10.2. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené vnějšími událostmi, neodbornou obsluhou (zásahem
osoby, která nemá oprávnění dané objednatelem nebo provozovatelem díla) a činnostmi, které
jsou v rozporu s provozními podmínkami předmětu díla.
10.3. U vad zjevných je tak povinen učinit nejpozději při převzetí díla, jinak právo z odpovědnosti za
tyto vady zaniká. Pro ten případ je zhotovitel povinen na místě sepsat reklamační zápis.
10.4. V reklamaci je objednatel povinen popsat dostatečně vady, uvést jak se projevují a uplatnit
příslušný druh nároku z vad díla. Uplatněný nárok již nemůže později měnit.
10.5. Vadná díla nebo jejich části budou opraveny bezplatně, pokud budou kryty zárukou uvedenou
v odstavci 11.1. této smlouvy o dílo.
10.6. U konstrukčních prvků budou opravy provedeny bezplatně pouze v případě, že jejich
provozování bude v souladu s pokyny výrobce a běžnými zvyklostmi.
ČLÁNEK XI.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ
11.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé a ani je nemohou
ovlivnit smluvní strany, např. válka, revoluce, mobilizace, povstání, živelní a přírodní pohromy a
katastrofy. Za vyšší moc se nepovažuje vzniklá devalvace ani inflace.
11.2. Zhotovitel i objednatel souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo za podmínek uvedených shora.
11.3. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku v platném
znění v době uzavření této smlouvy o dílo.
11.4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů na jeho straně, je povinen zhotoviteli
uhradit veškeré uskutečněné dodávky, provedené práce a další prokazatelné náklady ke dni
odstoupení od této smlouvy o dílo.
11.5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou
souvisejících.
11.6. Případné spory budou řešeny dohodou. Pro případ soudního sporu se obě smluvní strany
dohodly na místní příslušnosti obecného soudu zhotovitele.
11.7. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
11.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí
splněním všech závazků obou smluvních stran.
11.9. Tato smlouva je zpracována ve 4 originálních vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá zhotovitel
a dvě objednatel.
11.10. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve
smyslu § 2 odst.1 zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, a že zašle správci registru smluv
k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů
ode dne uzavření této smlouvy.
ZHOTOVITEL: OBJEDNATEL:
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. 6/7
D-27015-DUS-SOD-001-01 - Bydlení u řeky-Objekt C-Wago 25. září 2020
V Chotovinách dne …………….. V Táboře dne ……………….
Jméno a příjmení: xxxxxxxxxxxxx Jméno a příjmení: Ing. Ondřej Semerák
Funkce: jednatel společnosti Funkce: jednatel společnosti
Podpis a razítko: Podpis a razítko:
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. 7/7