Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ID smlouvy: …………..
Účinnost: .………….
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU
č. SML/237/2020
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)
1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: Statutární město Brno,
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo
Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Autor: (dále jen Objednatel)
PP Ateliér s.r.o.
se sídlem Křížová 2597/5, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Pavel Paděra
IČ: 08196443
DIČ: CZ08196443
datová schránka: xhd54x8
Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
sp. zn. C 314589
(dále jen Autor)
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Předmětem této smlouvy je závazek Autora, že pro Objednatele obstará autorský dozor
projektanta ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, nad souladem prováděné stavby
„ZŠ Staňkova 14, Brno – rekonstrukce střešní konstrukce, půdního prostoru a
nové vedení dešťové kanalizace do akumulační a retenční nádrže“ (dále jen
„Stavba“) s ověřenou projektovou dokumentací Autora a dalšími dokumenty a
právními předpisy, dále jen autorský dozor. Místem provádění Stavby je základní škola
Staňkova 14, Brno.
2.2 Autor obstará Autorský dozor v rozsahu sjednaném touto smlouvou a Objednatel
se zavazuje za to Autorovi uhradit odměnu.
2.3 Obstaráním Autorského dozoru Autora se rozumí činnost Autora jako autorizované
osoby, kterou se zabezpečuje dodržování parametrů Stavby se stavebním povolením,
projektovou dokumentací Autora ověřenou stavebním úřadem, doplňky a změnami
projektové dokumentace zpracovanými Zhotovitelem Stavby, které budou schváleny
Objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení
třeba, sjednanými závaznými technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů
státní správy.
2.4 Autorský dozor zahrnuje též případné porovnání a vyhodnocení změn v projektové
dokumentaci s konečným posouzením kvality provádění Stavby, pokud takové změny
připouští obecná právní úprava, popř. pokud takové změny byly předmětem příslušného
správního řízení, např. o změně Stavby před jejím dokončením, a dodatku ke smlouvě
o dílo se zhotovitelem Stavby.
2.5 Autor obstarává kontrolu a korekci záznamů a zápisů z kontrolních dnů Stavby, zápisy
do stavebního deníku o své účasti na Stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole
a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních.
Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění díla mimo vlastní staveniště
zapisuje do řádného Zápisu z kontrolního dne stavby anebo do Stavebního deníku
nejpozději do 7 pracovních dnů od provedeného zápisu do stavebního deníku. Záznamy
o výkonu Autorského dozoru mimo staveniště doručí Autor neprodleně Objednateli.
Autor však bude moci v případě nejasnosti, že taková činnost, služba nebo
dokumentace neodpovídá jeho koncepci či Objednatelem požadované výtvarné
a technické kvalitě doporučit Objednateli přerušit, zastavit Stavbu či nepotvrdit
proplacení ceny zhotoviteli Stavby či konečné fakturace stavebních prací.
2.6 Autor bude obstarávat i další činnosti smlouvou nespecifikované, ale s předmětem
smlouvy související a k řádnému provádění Autorského dozoru nezbytné, a to dle
pokynů a s vědomím Objednatele.
2.7 Autor potvrzuje podpisem této smlouvy, že se seznámil se všemi skutečnostmi, které
jsou nezbytné pro provádění autorského dozoru Stavby.
3. DOBA PLNĚNÍ
3.1 Autor bude obstarávat Autorský dozor po celou dobu realizace Stavby. Doba realizace
Stavby se předpokládá dle smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby v délce 16,5 měsíců
s předpokládaným zahájením v listopadu 2020.
3.2 Realizace díla bude rozdělena do tří etap, přičemž si Objednatel vyhrazuje právo II. a
III. etapu nerealizovat. Předpokládaný termín realizace jednotlivých etap: I. etapa –
2020 až 2021 (255 kalendářních dnů), II. etapa (150 kalendářních dnů) a III. etapa (90
kalendářních dnů) – 2021 až 2022.
3.3 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje tuto změnu závazku. Objednatel
podmiňuje realizaci II. a III. etapy díla zajištěním finančních prostředků v rozpočtu.
Objednatel oznámí Autorovi nejpozději do 31. 12. 2021, zda bude dílo v rozsahu II.
a III. etapy realizováno či nikoliv. Pokud dílo v rozsahu II. a III. etapy nebude
realizováno, nemá Autor nárok na jakoukoli odměnu či jinou úhradu v souvislosti
Smlouva o provádění autorského dozoru č. SML/237/2020
2/6
s činnostmi souvisejícími s II. a III. etapou.
3.4 Obstarání Autorského dozoru bude ukončeno protokolárním předáním Stavby
zhotovitelem Stavby po ukončení každé z jednotlivých etap, odstraněním zařízení
staveniště, odstraněním vad vyplývajících z předávacího protokolu, pokud se
vyskytnou; podle toho, která z těchto skutečností nastane později.
3.5 Objednatel si vyhrazuje právo upravit dobu realizace dle skutečnosti.
4. ODMĚNA
4.1 Odměna za obstarání Autorského dozoru v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou
se sjednává ve výši
- za I. etapu 163.680,- Kč bez DPH,
- za II. etapu 97.300,- Kč bez DPH,
- za III. etapu 59.380,- Kč bez DPH.
celkem 320.360,- Kč bez DPH.
(slovy: třistadvacettisíctřistašedesát korun českých)
4.2 Autor je plátce DPH. K odměně se připočte DPH v sazbě dle platných právních
předpisů v době zdanitelného plnění.
4.3 Tato odměna je konečná a platná po celou dobu trvání Smlouvy a zahrnuje veškeré
náklady Autora na obstarání Autorského dozoru.
4.4 Sjednaná odměna je koncipována s ohledem na dozorovanou Stavbu ve všech etapách
realizace, přičemž doba realizace autorského dozoru s ohledem na předpokládanou
dobu provádění díla je pouze orientační. Změna výše sjednané odměny za obstarání
autorského dozoru je možná formou dodatku ke smlouvě, až v případě podstatné změny
rozsahu prováděné Stavby a doby jejího provádění.
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Objednatel neposkytuje zálohy ani jiné platby před obstaráním záležitosti dle této
smlouvy ani na úhradu hotových výdajů.
5.2 Odměnu za obstarání autorského dozoru dle čl. 4 smlouvy bude Objednatel hradit
Autorovi na základě dílčích faktur. Autor je oprávněn dílčí splátky odměny Objednateli
fakturovat měsíčně, vždy po uplynutí kalendářního měsíce a poslední fakturu za
jednotlivou etapu je Autor oprávněn vystavit až po ukončení úkonů etapy dle odst. 3.4.
smlouvy:
I. po dokončení I. etapy částku ve výši 163.680,- Kč bez DPH,
II. po dokončení II. etapy částku ve výši 97.300,- Kč bez DPH,
III. po dokončení III. etapy částku ve výši 59.380,- Kč bez DPH.
K odměně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů.
5.3 Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od jejich doručení Objednateli, přičemž dnem
úhrady se rozumí odepsání částky z bankovního účtu Objednatele. Při prodlení
Smlouva o provádění autorského dozoru č. SML/237/2020
3/6
Objednatele s úhradou faktury náleží Autorovi zákonný úrok z prodlení.
5.4 Platbu na jiný účet než je uveden v článku 1, je Objednatel oprávněn odepřít a není tak
v prodlení.
5.5 Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura tyto náležitosti splňovat nebude, je
Objednatel oprávněn vrátit fakturu do doby lhůty splatnosti Autorovi k doplnění,
přičemž lhůta splatnosti ceny počne běžet až doručením opraveného daňového dokladu
Autorovi. Autor pak odpovídá Objednateli za škodu v souvislosti s tím vzniklou.
5.6 Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady.
5.7 Autor podpisem této smlouvy potvrzuje, že není nespolehlivým plátcem dle § 106a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pro případ, že by se jím v průběhu
trvání smlouvy stal, dává Autor Objednateli souhlas s úhradou DPH přímo příslušnému
finančnímu úřadu.
6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
6.1 Autor je při obstarání Autorského dozoru povinen zejména:
obstarávat Autorský dozor poctivě a pečlivě podle svých schopností;
poskytovat vysvětlení potřebné k vypracování dokumentace skutečného provedení
Stavby;
být přítomen na předání a převzetí staveniště Stavby;
poskytovat vysvětlení potřebná pro plynulost Stavby;
vyjadřovat se k požadavkům na větší či menší množství výrobků a výkonů oproti
projednávané dokumentaci;
sledovat postup Stavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu
Stavby;
účastnit se na převzetí zhotovené Stavby Objednatelem;
zúčastňovat se kontrolních dnů Stavby.
6.2 Autor je při obstarání Autorského dozoru oprávněn:
vstupovat do místa Stavby;
spoluužívat prostředky a zařízení Stavby v místě plnění.
6.3 Objednatel je v souvislosti s obstaráním Autorského dozoru povinen:
umožnit Autorovi vstup do místa plnění;
poskytnout neprodleně Autorovi závazná písemná vyjádření ve všech věcech
uvedených v předmětu Smlouvy nebo jestliže to vyplyne z jednání na kontrolních
dnech.
6.4 Autor bude vykonávat i další činnosti smlouvou nespecifikované, ale s předmětem
smlouvy související a k řádnému provádění autorského dozoru nezbytné činnosti, a to
dle pokynů a s vědomím Objednatele.
Smlouva o provádění autorského dozoru č. SML/237/2020
4/6
7. JINÁ UJEDNÁNÍ
7.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez udání důvodů
na základě písemné výpovědi. Výpovědní lhůta vyprší ke konci měsíce a začíná běžet
od prvého dne měsíce následujícího po jejím doručení druhé straně. O povinnostech
Autora v případě výpovědi Smlouvy platí ustanovení § 2442 občanského zákoníku.
7.2 Účastníci se zavazují, že si budou korespondenci spojenou s obstaráním Autorského
dozoru zasílat pouze na adresy uvedené v záhlaví smlouvy.
7.3 Smlouva byla vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž 2 výtisky náleží Objednateli a 1 výtisk
Autorovi.
7.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy.
7.5 Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
7.6 Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této
Smlouvy:
za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců
obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném
jako dodatek;
mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních
podmínkách bez odchylek;
faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením
Smlouvy.
7.7 Právní poměry touto innominátní smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními
občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Přiměřeně se použijí ustanovení §§
2430 – 2444 občanského zákoníku o příkazní smlouvě.
7.8 Autor bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných
prostředků souvisejících s touto smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o
rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů).
7.9 Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti
uveřejněním Smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy
dle dohody stran zajišťuje Objednatel.
7.10 Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této
smlouvy na třetí osobu dle § 1895 a násl. občanského zákoníku ani pověřit obstaráním
Autorského dozoru poddodavatele.
Smlouva o provádění autorského dozoru č. SML/237/2020
5/6