Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ití“
rým.. '
Příloha č 4
DOMOV SOKQLÍK V SOKOLOVE
PRO QSOBY ŠÉ ZDRAVOTNIM POSTIZENIM
' SMLOUVA o oil.-"o' "
_ „Vymena podlahových krytln v pokojích klientů na l. oddělení DOZP“ .
DNEŠNÍl-IO DNE, MĚSÍCE A ROKU
Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, p. o.
se sídlem: Slavíčkova 1701,356 01 Sokolov -
IČO: 720 46 881
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. 5.-
číslo účtu: 268 644 536/0300
zastoupený: ředitelkou Mgr. Petrou Sekáčovou
na stnaně jedné jako objednatel (dále jen „,-objednatel?
a
Pavel Míka- FALIKO - ' -_ _ _ . .; .
se sídlem: ČSLA 2244 390 03 Tábor -' ř ». " '“
'
IČO: 18325297
DIČ: 026406151037
bankovní spojení: ČSOB, a.s._
číslo účtu: 0812503893/0300
zaStoupený: Pavlem Míkou, majitelem "
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem _v— Č. Budějovicích oddíl A vložka 1310
na Straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhótovítel'?
"(společně jako „smluvní' strany'?
___PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
: a) Zhotovitel je- držitelem potřebného.. živnostenského oprávnění a má řádné vybavení,
zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy;-a
_b__) ZhotOvitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Výměna podlahových krytin v pokojích
klientů na !. oddělení BOZP“, vyhlášené dne .................. _.._..._objednatelem jako-z_adavatelem
veřejné zakazky malého rozsahu formou otevřeného rízení.
o) Zhótovitel prohlasuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve
' ' - sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dekončení -
díla, které"je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,
dohodly se smluvní strany na uzavření této
tri“
iii-“
SMLOUVY o DÍL-O
(dále jen „smlouva")
dle 5 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
(dále jen- „občanský zákoník“)
I. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a. Včas, na, svůj náklad a
nebezpečí sjednané dílo dle článku ll.. smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za
provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
z. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil: s obsahem veřejné zakázky, s rozsahem a “povahou.-
předmětu plnění této smlouvy, že jsou. mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za
dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
lI'.. Specifikace díla
1. Zhotovitel se zavazuje že dodá a provede výměnu lína v kvalitě a rozsahu dle 'Výkazu výměr,
který zhotovitel vyplní .a přiloží k této smlouvě a objednatel se zavazuje že předmět díla převezme
a zaplatí zhotoviteli kupní cenu.
2. Zhotovitel se zavazuje dodat a položit lino na i|. oddělení DOZP „SOKOLÍK" v Sokolově, p. 0. za
podmínek stanovených touto smlouvou. a v nabídce ze dne 30 10.2020 která je přílohou této
smlouvy a zakázka bude splňovat parametry uvedené ve Výzvě k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu ze dne.. „99.0
3. Zhotovitel dodá zboží včetně montáže nepoužité, zcela nové.
III:. Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provéšt ve lhůtě nejpozději do 30 kalendářních dní od podpisu
smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
zahájení provádění díla: dnem podpisu smlouvy o dílo
dokončení prací a protokolárni předání řádně provedeného díla:
do 30 kalendářních dní od podpisu smlouvy o dílo
*Provedenim díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné
protokolárni předání díla zhotovitelem objednateli dle článku VI. smlouvy.
3. Zdrží- li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo
na přiměřeně prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či
jeho části takto prodlouženo.
IV. Místo provádění díla
(sít-“
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v objektu DOZP .„SOKOLÍK" “v Sokolově, p. o., Slavíčkova
1701, 356 01' Sokolov.
Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým a technickým stavem místa
provádění díla a že nezjistilžádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo
které by vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy..
V. Kvalitativní a technické- podmínky
Zhotovitel“ se zavazuje-, že na dodávku předmětu plnění použije pouze výrobky a materiály
splňující požadované kvalitativní a technické podmínky (např. české technické normy) a použije
pouze výrobky a materiály schválené a certifikované, popř. ty, které mají atest na jakost.
Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
VI. Plnění, předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje předmět plnění provést na svůj náklad a na své nebeZpečí ve sjednané
době, na dohodnutém místě a v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
Zhotovitel bude při. plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péči a zavazuje se
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zodpovídá za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob Vprostoru vmístě plnění a zavazuje se dodržovat
bezpečností, hygienické a požární předpisy.. V místě plněníje zákaz kouření.
Objednatel je oprávněn průbev vzne\! kontrolovat průběh předmětu plnění.
Zhotovitel se zavazuje. neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu
mohly způsobit finanční, nebo jinou. újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené
touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného zboží.
O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém mimo jiné uvede: označení díla,
objednatele, zhotovitele, datum uzavření smlouvy o— dílo, prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
datum a místo sepsání protokolu,. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla po dobu provádění díla, a to až do doby jeho
řádného předání objednateli.
Dílo je považováno za ukončené dnem písemného převzetí díla objednatelem bez vad a
nedodělků-. -
VII'. Cena a způsob její úhrady
Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH 27490729 Kč
(slovy: Dvěstěsedmsedátčtyřitisícdevětsetsedmkorun)
DPH 41.236,09' Kč
(slovy: Čtyřicetjednatisícdvěstětřicetšestkorun)
tal-Š'?
in
Cena včetně DPH 316.143-,38 Kč
(slovy: Třistašesn'ácttisícstočtyřicettřikorun)
(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)
Objednatel neposkytuje zálohy.
Ceny dle odst. 1 je stanovena jako konečná a. nepřekročitelná a zahrnuje veškeré práce a
dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádně a úplné: zhotovení dila.
Cena může být měněna a překročena pouze v souvislosti se změnou DPH, nesmí být měněna v
souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými
faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
Zhotovitel je Oprávněn fakturovat cenu po před-ání zakázky za předpokladu, že podle článku "VI.
této smlouvyje plnění této smlouvy akceptováno bez “výhrad.
Faktura bude vystavena nejpozději do 20. dne měsíce následujícího- po dni “uskutečnění
zdanitelného plnění a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem .č.
235/2004 Sb.,. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějšíčh- předpisů. Splatnost faktury bude 14 kalendářních dní od
řádného předání objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat správné. ůdaje či bude
neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data jeji splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel
je. povinen'takovou fakturu Opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto.
článku. této smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku.
Vlll. ' Prohlášení, práva a povinnosti Smluvních stran
Zhotovitel“ prohlašuje,“ že:
— není jako právnická osoba v likvidaci;
— “není proti němu." vedeno" insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a..zp:ůsobeoh"jehoza<řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů ani
' takové ří'zeníí nebylo.-zastaveno či zrušeno z důvodu nedostatku majetku Zhotovitel'e a
dále není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům;
—- uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či
rozhodčí instituce ani orgánu. státní správy České “republiky, neporuší ustanovení
žádné dohody, smlouvyíči jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za
následek újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku-, dotací
nebo jiného závazku zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele,
neexistuje nic, co by bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli
rozhodnutí soudu, rozhodce či arbitrážního orgánu (např.. předběžné opatření) nebo
rozhodnuti subjektu veřejné správy;
Zhotovitel se zavazuje zachovávat místo plnění v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své
náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit
obecnou bezpečnost věcí a osob v místě plnění. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7
kalendářních dni informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení
" objednatele v místě plnění díla a vjejí'm okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne
opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.
Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval- předané materiální
podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky vmístě plnění a všechny nejasné
podmínky pro realizaci díla či jeho části. si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.
IX. Odpovědnost za vady
“
. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu plnění v záruční době, jeho odpovědnost se řídí
příslušnými ustanoveními“ občanského zákoníku.
í
Zhotovitel poskytuje záruku na jakost předmětu plnění po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná:
m plynout ode dne předání .a převzetí předmětu plnění. Současně je zhotovitel oprávněn předat
zadavateli popis “údržby předmětu plnění.
Vyskytne-li se v průběhu. záruční doby na dodaném předmětu plnění vada, objednatel písemně.
toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění.
Objednatel je povinen. vad-y zjištěné v průběhu trvání záruční doby písemně reklamovat u
zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamací lze uplatnit nejpozději do
posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční
lhůty se považuje za včas uplatněnou.
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady! zhotovitel započne s odstraňování
vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení “písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.
X. Dohoda o smluvní pokutě, úrokz prodlení a náhrada škody
V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění z důvodů na jeho straně; zaplatí objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05% 2 ceny předmětu plnění za každý i započatý den prodlení.
Pokud objednatel neuhradí fakturu za dodání předmětu plnění ve stanoveném termínu, zaplatí
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení..
Sankce. spočívající v- dohodnutých smluvních pokutách nezbavuje smluvní strany práva na
vymáhání případné škody.
XI. Odstoupení od smlouvy
Objednatel je oprávněn odstoupit-od smlouw v případě, že zhotovitel je v prodlení se zhotovením
předmětu plnění. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této
smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku..
Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky“ se řídí
příslušnými ustanoveními občanSkého zákoníku.
XII. Zástupci smluvních stran a doručování písemností
Ve věcech smluvních pro plnění této smlouvy je kontaktní osobou na straně objednatele:
Mgr. Petra Sekáčová, ředitelka, tel. 731 549 161, e-mail: sekacova©sokolik-po.cz.
Ve věcech. plnění této smlouvyje zástupcem a kontaktní osobou na straně prodávajícího:
Změna určení výše. uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy,
Smluvní strana, 0 jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu-
písemně sdělit druhé: smluvní straně—.
XIII/. Doložky
:“ Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona-
5 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto. smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv)ve znění pozdei tj!s- vrrch. předpisů.
1 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit ůdaje ve smlouvě, které jsou chráněny
1 zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ....) a nemohou být poskytnuty, a
to šedou barvou zvýraznění "textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za. zveřejnění
neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
4
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění vregistru smluv v souladu s 5 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluV), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před. její účinností jsou
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinnosti této smlouvy,. nese veškerou
odpovědnost za případ-né škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá
strana takové plnění přijme .a potvrdí jeho přijetí. a
Smluvní strany shodně. prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu:
& 29-99 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
XIV. Závěrečná. ustanovení
Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.
Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to
prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
Nedílnou součástí této smlouw je nabídka dódavatele (výkaz výměr).
Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat..
bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-Ii z některého
ustanovení této smlouvy jinak.
Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke
dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch
účtu druhé smluvní strany.
Vpřípadě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení.
Nedojde-li k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný soud. České republiky.
, Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit '
patří?? právním řádem České republiky.
TUto smlouvu lze měnit,- doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně edsouhlasenými, písemnými
a průběžně číslovanými dodatky, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran
musí být umístěny na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatku musí být provedena formou "
- píšemného dodatku. »
Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy:. '
. 10.. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení— 5 630 obcanskehozakomku dohodly, že prómlčecí doby
všech závazků Ze “smlouvy nekteremu z účastníků se prodlužují na dobu patnácti let.
1-1--. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních které mají platnost a závaznost originálu.
Objednatel obdrží dvě Vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel
1,2. Smluvní strany poteují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím '
obsahem souhlasí, že smlOuva byla sepsána na základě pravdivých údajů z jejich pravé a
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svým pódpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
VĚŠ'OV—OLWĚdne “ D K A Q D Q D ' " __VTáboře dne 30.10.2020
VÝKAZ VÝMĚR
materiál-*+: ráce -_ „“i-i;" :? Množství-MJ. cena za lvu DPH;" DPH ?
- marmolepum; .- ' ' - 274,6 " '“ ..; .- 3 ' " ; 10 421,07
Lo Iní “ -* Iesch'nofuCír'nle idlem '42' — ?“ _ 3187,80
Přébroúšešnía ' . " í“:= 274,6 " i:? " 505254
Penetrace—podkladu: . - ' . ... " . . 274,6" ' . .. — ? __8 526,33,
Nivelačnístěrkavč.!montáže ve '5+9_mzm'š'_" : __ 214,6 __ 2.7 _ _ 87158,04
Montáž pvc celoplošným lepením .: “ “' 274,6- : j__._ 118 * " 3726322"
_ _ Montáž Iištyobvodové lepením . _ _ _ _ _ _ “**-" ' _ _ _ 217,39" ' _ _ _ 54 .““- " _ _ _ _13 499,92:
ontáž lišty pře-Chodové _ _ Vf“ "_ i 523 '_ "107 - _ _r“2830,15
včetně prořezuw ;: . ' ' ' _- ' " - i_éf ' 318,531 (. - .: '2'97 ; 108193192
--obvodová včetně prořézuj. ' Š_ 220 f ' 42,98 9:11 ' “ V' _ 10 873,94
přechodová _prořezu ' ;.f '“ _;----23 , 151 i . 3399335
,. spojky, koncovky . ; . .= _ _. _ " 197g _ :; 20,66 . „ . . ;.- * ' 468052.
pralvná hmota " ' --„ j " 500 - i. 32 " 18 400,00-
kvidace odpadu (původníkrytina) ' i "" 2—7 3 " L' --3 151,00
a lace s'materíálem, doprava - ' . . _. - * . . _ _ 130.00 ; 114 950,00.
15% ._ , . „, : . . .. '16 6.3„93Í12'ÍKČ
Cena be2__l3PH. CenIáf'vče'tně DPH