Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
'Lft, LICENČNÍ SMLOUVA
Oo /
ustaríovení § 2358 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
»zdějjheíi předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o
^rá^áutorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(dále jen „autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů
Název firmy: BOOSplan a.s.
se sídlem: Horova 68, 616 00 Brno-Žabovřesky
zastoupený: Ing. Jan Čutek, místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Lolek, člen představenstva
bankovní spojení: č. ú
IČO: 63481898
DIČ: CZ63481898
registrace OR/ŽO: B 1744 vedená u Krajského soudu v Brně
dále jen „Poskytovatel“ na straně jedné
a
Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
kontaktní adresa Městská část Brno-Líšeň, Jírova 2,628 00 Brno
IČO: 44 99 27 85
DIČ:CZ44992785
zastoupené Ing. arch. Ivou Kremitovskou, I. místostarostkou MČ Brno-Líšeň
dále jen „Nabyvatel “ na straně druhé
(společně též jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného roku, měsíce a dne, tuto
licenční smlouvu
I.
1.1 Poskytovatel prohlašuje, že na základě Smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a výkon autorského dozoru „Zpracování projektové dokumentace na akci
Rekonstrukce části objektu SZŠ Šímáěkova v Brně-Líšni“, jež byla uzavřena mezi
Poskytovatelem a Nabyvatelem dne 2021, se zavázal zhotovit pro Nabyvatele:
projektovou dokumentaci pro vydání povolení v rámci společného územního a stavebního
řízení včetně inženýrské činnosti - PD projednanou a odsouhlasenou s dotčenými orgány a
organizacemi a
projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti projektové dokumentace
pro provádění stavby, jež je nezbytným podkladem pro výběr zhotovitele stavby
„Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brnč-Líšni“ včetně potřebných průzkumů,
úprav, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a soupis prací a
dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité
položky a srovnávací položkový rozpočet (společně též jako „Dílo“). Z tohoto titulu
Poskytovatel disponuje k Dílu majetkovými právy ve smyslu § 12 autorského zákona.
II.
IL
2.1 Poskytovatel na základě této licenční smlouvy uděluje Nabyvateli oprávnění k výkonu
práva Dílo užít (dále jen „licenci“) v rozsahu, množství a čase neomezeném.
2.2 Nabyvatel bude moci upravit či měnit název díla, dílo spojit s jiným dílem, jakož i zařadit
do díla souborného, pokud jiné dílo či dílo souborné nepoškodí autorskou podstatu Díla.
Licence není omezena místem s výhradou, že rozmnoženina Díla ve formě stavby je omezena
pouze na území Bmo-Líšeň.
2.3 Nabyvatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn upravovat či měnit dílo bez předchozího
svolení poskytovatele jakožto poskytovatele licence, resp. autora projektové dokumentace.
2.4 Autorskou podstatou Díla se rozumí architektonická kompozice, koncepce výtvarná i
provozní, v základních prioritách prostorové skladby stavebních prvků jako logické substance
architektonické celistvosti díla.
2.5 Autorovi zůstává právo uvedení jména autora při prezentačních a publikačních
souvislostech s dílem.
2.6 Poskytovatel zároveň prohlašuje a zavazuje se, že nedá svolení nikomu dalšímu k pořízení
rozmnoženiny výtvarného díla stavbou dle předané dokumentace.
2.7 Podpisem předávacího protokolu, kterým byla dokumentace předána nabyvateli, se
nabyvatel stal vlastníkem originálů plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových
určení (specifikací) se všemi právy s tím souvisejícími.
III.
3.1 Tato licence se poskytuje bezúplatně.
IV.
4.1 Tato licence se poskytuje jako ýhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 občanského zákoníku.
Nabyvatel není povinen licenci využít.
4.2 Licenci autor poskytuje jak k dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým fázím a částem.
4.3 Nabyvatel je oprávněn ve smyslu § 2363n. občanského zákoníku, poskytnout dílo zcela
nebo zčásti třetí osobě, bez nároku poskytovatele na odměnu.
V.
5.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv
vedené Poskytovatelem, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
5.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5.3 Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane
neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím
není dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy
neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují
nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
5.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o
registru smluv. Tuto povinnost zajistí nabyvatel.
5.5 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým a
místním určením a podepsaných oprávněnými osobami. Dodatky takto sjednané se smluvní
strany zavazují jako součást této smlouvy akceptovat a plnit.
5.6 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po
třech obdrží Nabyvatel a po jednom Poskytovatel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost
originálu.
5.7 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho
rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla
uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
5.8 Uzavření této smlouvy bylo schváleno v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, účinnou dne 27. 8. 2020.
V Brně dne A“-7 - U , 'NsU J V.^Ú. dne 773:
statutární m
Městská část
Jírova 2. 628
Nabyvatel Ing. Jaroslav Lolek, člen představenstva
I. místostarostka Ing. arch. Iva Kremito Ing. Jan Čutek, místopředseda představenstva
P N