Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Archeopark CEZAVY z.s.
Masarykova 100, 66701 Židlochovice
XXXX XXX XXX XXX
CArcheoEpark®Z A V Y
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20200916/02
DSP
ARCHEOPAR CEZAVY,
uzavřené dne 16. 9. 2020 mezi smluvními stranami:
Objednatel:
Archeopark CEZAVY z.s.
IČO: 088 62 052
Sídlo Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
Zastoupený: XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX - předsedou spolku
Komerční
Číslo účtu; bankovní spojení: XXX X XXXXXXXXXXXXXXXX banka a.s.
Halounová
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Hana
Tel: X XXX XXX XXX XXXX XXXX XXX XXX XXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID datové schránky: 66f76hb
dále jen „objednate|”
a
Zhotovitel:
LAPLAN s.r.o.
lČO: 292 01 691
DIČ: C229201691
Sídlo: Cejl 504/38, 602 OO Brno
Zastoupený: XXXX XXXXX XXXXXXXX -jednatel
Zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65258
Číslo účtu; bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Komerční banka a.s.
ID datové schránky: F9umfsq
Kontaktní osoba ve věcech právních: XXXX XXXXX XXXXXXXX
Tel: XXXX
XXX XXX XXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba ve věcech technických: XXXX XXXXX XXXXX
Tel: XXXX
XXX XXX XXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“
dále jen „smluvní strany”
Smluvní strany se spolu dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20200916/2 (dále jen
doplňovat
„dodatek č. 1”) v souladu s č. IX, odst. 2 smlouvy, které stanoví, že smlouvu lze měnit nebo stran.
pouze číslovanými smluvními dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních
IČ: 08862052, Spisová značka: L 26566 vedená u Krajského soudu v Brně
Archeopark CEZAVY z.s.
Archeopark Židlochovice
XXX XXX XXX
Masarykova 100, 66701
XXXX
C EZ A V Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „SOD”), a to na základě
výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „ARCHEOPARK CEZAVY, DSP”.
2. Vzhledem kpotřebě provést změny SOD se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto
dodatku Č. 1, a to
písemného plně v souladu s článkem IX, odst. 2 smlouvy.
3. Potřeba uzavření dodatku vznikla z důvodu nutných změn vzniknuvších po neobdržení dotace
„INTERREG V-A Rakousko - Česká republika - Projekt ATC2231 MODO”; prioritní osa
z programu prostředí a zdroje; specifický cíl priority programu - 2a Zachování, ochrana, propagace
- Životní přírodního
a rozvoj a kulturního dědictví. Za tímto účelem se smluvní strany dohodly, že pro
naplnění
účelu SOD a pro zachování dodání předmětu díla je vhodné a nutné upravit specifikaci
díla.
4. Smluvní strany se dohodly na změnách ve specifikaci předmětu díla včetně ceny ve smyslu
článku lV. odst. 3 smlouvy, jako na změnách nepodstatných vsouladu s § 222 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, jak je dále
uvedeno.
o Článek II. „Předmět díla“, odst. 1 se doplňuje tímto zněním:
II. Článek
Předmět díla
1. projektová dokumentace pro stavební povolení s odborným odhadem investičních
„Archeopark územní
Vypracovaná
nákladů stavby) projektu Cezavy" vkatastrálním Blučina bude
(propočet
rozdělena do jednotlivých realizačních etap.
Rozdělení PD na jednotlivé etapy umožní postupnou realizaci projektu a kolaudování
jednotlivých etap stavby.
Předmět díla bude realizován v těchto etapách:
a) ETAPA 0.
SO 07.11 - Areálové oplocení
Přípojka vody - přípojné místo, hlavní uzávěr vody
Přípojka elektřiny
b) ETAPA l.
SO 01.11 - Vstupní pavilon
SO 01.12 - Expoziční pavilon
SO 01.41 - Pravěký herní park
SO 01.42
- Archeologický výzkum pro děti
SO 01.43 - Simulovaný archeologický výzkum
IČ: 08862052, Spisová značka: L 26566 vedená u Krajského soudu v Brně
Archeopark CEZAVY z.s.
Archeopark Masarykova 100, 66701 Židlochovice
C E Z AV XXXX XXX XXX XXX
Y® XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SO 02 - Interní komunikace
lO 10 - Areálový vodovod areálová
lO 20 - Kanalizace dešťová
IO 21 - Kanalizace splašková areálová
IO 30 - Areálový
IO 31 - Venkovní rozvod NN
osvětlení
IO 40 - Telekomunikační napojení
C) ETAPA ||.
SO 02 - Interní komunikace
SO 03.11 - Hygienické zařízení
SO 03.12
SO 03.13 - Prodej občerstvení
SO 03.14
- Budova správy parku
- Víceúčelová budova
SO 03.22 - Sezónní ubikace
SO 03.23 - Víceúčelový sklad
SO 03.24 - Sklad sena a podestýlky
SO 03.25 - Hnojník
SO 03.42 - Ohrada - ST 1 (standardní 1)
SO 03.43 - Ohrada - ST 2 (standardní 2)
SO 03.45 - Přístřešek pro zvířectvo se seníkem
SO 07.12 - Oplocení provozní část
IO 10 - Areálový vodovod
IO 20 - Kanalizace dešťová areálová
IO 21 - Kanalizace splašková areálová
IO 30 - Areálový
IO 31 - Venkovní rozvod NN
osvětlení
IO 40 - Telekomunikační napojení
d) ETAPA |||.
SO 03.11 - Hygienické zařízení
SO 03.12 - Prodej občerstvení zastřešená)
SO 03.41 - Ohrada LZ (lehká
SO 03.42 - Ohrada - ST 1 (standardní 1)
SO 03.43 - Ohrada - ST 2 (standardní 2)
SO 05.11
SO 05.12 - Obydlí zemědělce, košíkářská dílna
- Kovoletecká dílna
SO 05.13 -Tkalcovská a koželužská dílna
SO 05.14 - Hrnčířská dílna opracování kostí a kamene
SO 05.15
SO 05.16 - Dlouhý dům
- Polozemnice obydlí šamana
lČ: 08862052, Spisová značka: l. 26566 vedená u Krajského soudu v Brně
Archeopark CEZAVY z.s.
Archeopark
X XX X X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SO 05.21 - Seník
SO 05.31 - Dům mrtvého
SO 05.41 - Stánek pro tržiště
SO 05.42 - Oboroh
SO 05.43 - Přístřešek pro tesaře
SO 05.44 - Experimentální pole
SO 05.45 - Sluneční hodiny -indický kruh
SO 05.46 - Pohřební hranice se žárovým hrobem
SO 05.47 - Pohřební mohyla
SO 02 - Interní komunikace
IO 21 - Kanalizace splašková areálová
IO 30 - Areálový
lO 31 - Venkovní rozvod NN
osvětlení
e) ETAPA IV.
SO 04.13 - Palisádová hradba - vnější linie
SO 04.42 - Vstupní brána - vnější linie
SO 02 - Interní komunikace
IO 31 - Venkovní osvětlení
f) ETAPA V.
SO 04.11 - Kamenná hradba s příkopem
SO 04.12 - Palisádová
hradba - vnitřní linie
SO 04.21 - Vstupní brána - vnitřní linie
SO 04.22
- Zadní brána - vnitřní linie
SO 04.23 - Strážní věž - vnitřní linie
SO 04.41 - Fixace okrajů hradby
SO 02 - Interní komunikace
lO 31 - Venkovní osvětlení
g) ETAPA v1.
SO 02 - interní komunikace
SO 03.43 - Ohrada TD 2
SO 06.11 - Velké kolbiště
SO 06.12 - Střelecké cvičiště
SO 06.21 - Kruhová jízdárna
lO 50 - Sadovnické úpravy
Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti se změnami díla podle § 222 odst. 4 ZZVZ je
o změně závazku
objednatel, vsouladu s § 222 odst. 8 ZZVZ povinen odeslat oznámení
k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.
IČ: 08862052, Spisová značka: L 26566 vedená u Krajského soudu v Brně
Archeopark CEZAVY z.s.
Archeopark
Masarykova 100, 66701 Židlochovice
XXXX XXX XXX XXX
C EZ A V Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Provedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční
je nižší 15% původní hodnoty
limit pro podlimitní veřejnou zakázku a současně závazku ze
smlouvy o dílo.
o Článek III. „Termíny a lhůty plnění“, odst. 1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:
Ill. Článek
Termíny a lhůg plnění
1. Smluvní strany se vdůsledku vzniknuvší potřeby víceprací provedených na díle dle článku II.
díla,
tohoto dodatku na prodloužení termínu pro předání a převzetí dokončeného přičemž nové
je tento termín stanoven následovně:
Termín zahájení projekčních prací: ihned po podpisu smlouvy
Termín podání žádosti o stavební povolení 31. 5. 2021
Článek IV. „Cena díla, platební a fakturační podmínky“, odst. 3 se ruší a nahrazuje tímto
zněním:
IV. Článek
Cena dílal platební a fakturační podmínky
3. Cena díla se v důsledku změn díla uvedených v článku Il. tohoto dodatku navyšuje o 420 000,- Kč
bez DPH.
Cena po navýšení Ceny díla dle předchozí věty činí:
Celková cena díla bez DPH 2 620 000,- Kč
550 200,- Kč
DPH 21%
3 170 200,- Kč
Celková cena díla s DPH
o Článek IX. „Společná a závěrečná ujednání“, za současný text se doplňuje následující znění:
IX. Článek
Společná a závěrečná ujednání
11. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o dílo, která nejsou změněna tímto
dodatkem, zůstávají dotčena.
12. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
IČ: 08862052, Spisová značka: L 26566 vedená u Krajského soudu v Brně
"-
l
Archeopark CEZAVY z.s.
Archeopark '
M k v 100, 66701 Židl h
C EZ A V Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX
13. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude uveřejněn vcentrálním registru smluv dle
zákona Sb., o registru
v smluv. Uveřejnění vcentrálním registru smluv podá
c. 340/2015
objednatel.
14. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
15. Tento dodatek č. 1 neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.
16. Tento dodatek Č. 1 byl vyhotoven podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, a to ve
čtyřech vyhotoveních, které na důkaz souhlasu s jejích obsahem strany potvrzují podpisy svých
obdrží
oprávněných zástupců. Zhotovitel i objednatel po dvou podepsaných vyhotoveních
dodatku č. 1.
. Přílohy:
Příloha č. 1 Etapizace objektu
V Židlochovicích, dne 322027 V Brně, dne q22°2«
XX X X X
XXX X
XXXXXXX
XXXXXX X XXXXXX
X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
šapbjedna XX le Za zhotovitele
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX X
Předseda spolku jednatel
lČ: 08862052, Spisová značka: L 26566 vedená u Krajského soudu v Brně
NÁVRH EI'APIZACE - ARCHEOPARK CEZAW
EI'APA 0
. 5007.11 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ - část týkající se zájmového území
pouze
o včetně osazení vjezdových bran u vstupů E, F a C
o - přípojné místo, hlavní uzávěr vody
Přípojka vody
. Přípojka elektřiny - Součástí podkladů k přípojce El:
o Projekt trafostanice
o Osazení rozvaděče NN v trafostanici
o Na nově zřízený rozvaděč NN v trafostanici se budou teprve napojovat
rozvody v areálu
Popis etapy:
Jedná se o přípravnou etapu, která bude předcházet samotné etapě č.1. Dojde k realizaci
zrealizovány přípojky této PD až po
areálového oplocení. Budou areálu, které nejsou součástí
samotná přípojná místa
Vodovod - uzavírací kohout
Elektřina - rozvaděč NN v nové kioskové trafostanici
Dále bude proveden archeologický průzkum dotčených částí Etapou I, bude zřízeno zázemí
základě
staveniště. Archeologicky se budou ověřovat všechny plochy, dotčené Etapou 1, na
výstupů ověření případně proběhne ZAV. Nevyčerpají-Ii se finance, bude se plynule
pokračovat na plochy dotčené Etapou 2 atd. atd.
Různé poznámky, i nesouvisející s DSP:
Zázemí stavby bude mobilní (kontejnery)
Komunikace nebudou realizovány žádné
Na jednom z kontejnerů bude realizována Wi-Fi konektivita (bezdrátově)
Zřídíme i dočasný dohledový CCTV systém
Komunikace a parkovací plochy - do budoucna se bude uvažovat pouze s AS-TTE
ostatní komunikace
rošty (páteřní komunikace - a s mlatovým povrchem pro
hasiči)
Situační u'kres
Prioritní - musí být vyznačeny všechny realizace/plochy (bez ohledu na etapu realizace),
které bude nutno archeologicky ověřit a na základě ověření případně prokopat -
tedy
nejenom stavební parcely, ale včetně např. mini-poldru, retenční nádrže, septiků apod. U
každé takové plochy bude legenda výměry v m2.
ETAPA I
5001.11 VSTUPNVÍ RAVILON
5001.12
5001.41 EXPozIçNI PAVIILON
5001.42
5001.43 PRAVEKY HERNIIPABK
ARCHEOLOG;CKY WZKUM „
SIMULOVANY ARCHEOLOGICKY PRO DI;TI
WZKUM
5002 INTERNÍ KOMUNIKACE
INŽENÝRSIŠÉ OBIJEKTY:
10 10 AREALOW voooyoo,
, ,
IO 20 KANALIZACE DESTOVA AREALpVA ,
IO 21
SPLASKOVA AREALOVA
KANALIZACE
IO 30 RozyOD NN
AREALOW
IO 31 osVErLENI „ , ,
VENKoyNI TELEKOMUNIKACNI
NAPOJENI
IO 40 BEZDRATOVE
Popis etapy:
Je uvažováno s realizací:
Areálový vodovod - bude realizována vodoměrná šachta, hlavní uzávěr vody a automatická
posilovací stanice s rozvody pro napojení vstupního a expozičního pavilonu
Kanalizace dešťové areálové. Bude realizována v celém rozsahu ve vstupní sekci - +
rozvody
retenční nádrž + poldr
Kanalizace splaškové areálové v plném rozsahu ve vstupní sekci - + jímka
rozvody
IO3O bude realizováno po křížení os 3 a 4
1031 - v maximální míře budou světla situována na stěny objektů
Musí být realizována i požární nádrž
Doprava:
Budou vybudovány následující části:
Osa 1 do křížení s osou 6
Osa 1a
Osa 1b
Parkoviště pro zaměstnance
EI'APA II
5002 INTERNÍ KOMUNIKACE
5003.11 - S
5003.12
HYGIENICKÉV ZAŘÍZENÍ REALIZACÍ MASKOVÁNÍ
MASKOVANI
PRODEJ OBCERSTVENI - s REALIZACI
5003.13 BUDOVA SPRÁVY PARKU
5003.14
5003.22 VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA
5003.23
5003.24 SEZÓNVÍ UBIKACE
5003.25
5003.42 VICEUCELOW SKLAD
5003.43
5003.23 SKLAD SENA ,
5003.45
A PODESTYLKY
HNOJNIK
OHRADA - ST 1 ,
og-IRAQA (STANDARDNi
1)
- 2 (STANDARDNI 2)
sr ,
VIvçEUçEIVDW SKLAO SE SENIKEM
PRISTRESEK „
PRO ZVIRECTVO
5007.12 OPLOCENÍ PROVOZNÍ ČÁST
INŽENÝRskÉ oąJEKTY:
IO 10 AREALOW voooyopl , ,
IO 20 KANALIZACE
IO 21 DESTOVA AREALOVA
SPLASKOVA ,
KANALIZACE AREALOVA
IO 30 RoszD NN
AREALOW
IO 31 VENKOVNI
OSVIąrLENI
,
IO 40 TELEKOMUNIKACNI NAPOJENI
Popis etapy:
Je uvažováno s realizací:
Areálový vodovod bude dobudován v plném rozsahu, včetně napojení Ohrad pro zvířata,
včetně napojení stánku Občerstvení a hyg. Zázemí
Kanalizace dešťové areálové. Bude realizována v celém rozsahu provozní sekce vyjma části
odvodnění velkého kOlbiště
Kanalizace splaškové areálové v plném rozsahu v provozní sekci, včetně napojení stánku
občerstvení a hyg. zázemí realizováno po křížení os 3 a 4
IO 30, IO 31 a IO 40 bude
Realizace požární nádrže + poldr
Nebude realizována
Ohrada na akropoli uvnitř kopie opevnění a Ohrady v sekci skanzen
Doprava:
Budou vybudovány následující části:
Dobudování osy 1
Osa 2
Osa 3
EI'APA III
5003.11 - s
5003.12
HYGIENICKÉV ZAŘÍZENI REALIZACI MASKovANí
MASKOVANI
PRODEJ OBCERSTVENI - s REALIZACI
5003.42 OHRADA - ST 1 1)
5003.43 (STANDARDNÍ
5005.11 OHRADA - ST 2 (STANDARDNI 2)
5003.41 OBYDLÍ ZEMĚDĚLCE, KOŠÍKÁŘSKÁ DÍLNA
5005.12
5005.13 OHRADA - LZ'(LE'HZKAÁSTŘEŠENÁ)
5003.42
5005.14 KOVOLETECKA DILNA , ,
5005.15 TKALCOVSKA „
8005.16 DILNA
5005.21 A KOZELUZSKA
5005.31
5005.41 OHRADA -ISTI1 (STANDARDNI 1) ,
5005.42 KOSTI
5005.43 DILNA OPRACOVANI A KAMENE
5005.44
5005.45 HRNCIRSKA
5005.46
5005.47 DLOUHY DUM
, „
POLOZEMNICE OBYDLI SAMANA
SENIK
,
MRTVEHO „ „ „
DŮlVl
STANEK PRO TRZISTE
O§OROHV .
PRISTRESEK
EROTESARE
EXPERIMENTALNI POLE
SLUNENCI, HODINY ,
-
INDICKYKRUH
POHREBNI HRANICE s ZAROWM HROBEM
POHREBNI MOHYLA
5002 INTERNÍ KOMUNIKACE
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY:
. , , ,
IO 21 SPLASKOVA AREALOVA
KANALIZACE
IO 30 RozyOD NN
AREALOW
IO 31 VENKOVNI OSVEI'LENI
Popis etapy:
Je uvažováno s realizací:
Kanalizace splaškové areálové v plném rozsahu v sekci skanzen
os 5 a 7
Zasít'ování sekce skanzen od křížení os 3 a 4 po křížení
Realizace osvětlení v sekci Skanzen
Dobudování ohrad v sekci skanzen včetně jejich dopojení
Doprava:
Osa 4
Osa 4a
Osa 4b
Osa 5
Osa 7
Osa 9 do křížení s osou 5
ETAPA IV
5004.13 PALISÁDIOVÁIHRADBAV- VNĚJŠÍ LINIE
5004.24
5002 VSTUPNI BRANA - VNEJSI LINIE
INTERNI KOMUNIKACE
IO 31 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
Popis etapy:
Realizace osvětlení v sekcí hradiště
Doprava:
Osa 1c
EI'APA V
5004.11 KAMENNÁ HRADBA s
5004.12 PŘÍKOPEVM,
5004.21
5004.22 PALISADIOVAIHRADBA - LINIE
5004.23
5004.41 VVNIITRNI
VSTUENI EfRANA - LINIE
VNłTRNI
- LINIE
ZADN; BIRAIV\|3A VNlTvRNII
STRAZNI VEZ - VNITRNI LINIE
FIXACE OKRAJŮ HRADBY
5002 INTERNÍ KOMUNIKACE
IO 31 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
Popis etapy:
Realizace osvětlení v sekci hradiště
Doprava:
Osa 3b
Osa 8
Osa 9 od křížení s osou 5
ETAPA VI
SOOZ INTERNÍ KOMUNIKACE
5003.43 OHRADA - TD 2
5006.11 VEICKÉ KOLIBIŠTĚ v „
5006.12
5006.21 STRELEC|I<EICVIICISTE
KRUHOVA JIZDARNA
5002 INTERNÍ KOMUNIKACE
IO 50 SADOVNICKÉ ÚPRAVY
Doprava:
Osa 3a