Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
D-30029-DUS-SOD-001-01 - Převrátilská 311 Tábor-rek.pl.kot. 15. března 2021
Smlouva o dílo
č . D-30029-DUS-SOD-001-01
ZHOTOVITEL:
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.
Adresa: Průmyslová 211 IČO: 424 07 982
CZ 424 07 982
391 37 Chotoviny – Červené Záhoří DIČ:
Tel.:
Fax:
Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 461.
Zástupce ve věcech smluvních:
ředitel a jednatel společnosti
Zástupce ve věcech realizačních:
manažer realizace zakázek
Bankovní spojení: UniCredit Bank, Číslo účtu: 2108771949/2700
dále jen zhotovitel
OBJEDNATEL:
BYTES TÁBOR s.r.o.
Adresa: Třída kpt. Jaroše 2418 IČO: 62502573
390 03 Tábor DIČ: CZ 6 2 5 0 2 5 7 3
Tel.:
Fax:
Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 4796.
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
Zástupce ve věcech realizačních:
vedoucí tepelného hospodářství
Bankovní spojení: Česká spořitelna Tábor, číslo účtu: 700847309/0800
dále jen objednatel
uzavřeli podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo:
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. 1/6
D-30029-DUS-SOD-001-01 - Převrátilská 311 Tábor-rek.pl.kot. 15. března 2021
Článek I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE
1.1. Název stavby / díla: Rekonstrukce plynové kotelny – Převrátilská 311, Tábor
1.2. Místo stavby / díla: Převrátilská 311, Tábor
1.3. Investor: Bytes Tábor s.r.o.
1.4. Provozovatel: Bytes Tábor s.r.o.
ČLÁNEK II.
PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO
2.1 Zhotovitel se zavazuje, že na základě jemu udělenému živnostenskému oprávnění provede dílo v
tomto rozsahu a kvalitě:
REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY, PŘEVRÁTILSKÁ 311, TÁBOR
Realizace se týká profese MaR. Vychází z nabídky č. D-30029-DUS-NAB-001-01, která je
nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
Způsob realizace bude v plné míře navazovat na již zavedený a provozovaný systém MaR
s přenosem dat na centrální dispečink firmy BYTES Tábor s.r.o.. Realizace tohoto díla také vychází
z požadavků servisní smlouvy č. D-24088-DUS-SSD-001-01, kterou má zhotovitel uzavřenou
s objednatelem.
ČLÁNEK III. 19. 7. 2021
TERMÍNY PLNĚNÍ 31. 8. 2021
3.1. Předmět této smlouvy o dílo provede zhotovitel v těchto termínech:
Zahájení realizace předmětu díla
Ukončení realizace a předání předmětu díla
ČLÁNEK IV.
CENA DÍLA
4.1. Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy o dílo byla stanovena po vzájemné dohodě smluvních
stran pevnou částkou:
Cena díla 388.337,-Kč
slovy: Třistaosmdesátosmtisíctřistatřicetsedmkorunčeských
Cena zde uvedená je bez DPH, která bude účtována podle platných předpisů v době fakturace.
4.2. Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4.3. Úhradu dohodnuté ceny díla provede objednatel v souladu s ustanovením čl. V. této smlouvy o
dílo na účet zhotovitele uvedený na fakturách zhotovitele.
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. 2/6
D-30029-DUS-SOD-001-01 - Převrátilská 311 Tábor-rek.pl.kot. 15. března 2021
ČLÁNEK V.
FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla v rozsahu čl. II. a čl. IV. této smlouvy o
dílo.
5.2. Na základě dohody smluvních stran jsou platební podmínky stanoveny následující:
5.2.1. Dílčí fakturace bude probíhat měsíčně formou dílčích faktur do 90% ceny díla se
splatností 30 dnů.
5.2.2. Konečná fakturace do 100% ceny díla proběhne na základě předání předmětu díla
zhotovitelem objednateli formou předávacího protokolu. Konečná faktura bude mít
splatnost 30 dnů.
5.3. Faktury budou obsahovat zejména tyto náležitosti:
Číslo smlouvy o dílo.
Sjednané lhůty splatnosti.
Soupis provedených prací a dodávek.
Další náležitosti předepsané platnými zákony.
5.4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavené faktury před dnem splatnosti, pokud tyto
nemají všechny náležitosti uvedené v čl. 5.3. této smlouvy o dílo. Objednatel však je povinen
takto učinit nejpozději do 10 dnů dle dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že faktura je
platná.
5.5. V případě neuhrazení vystavených faktur v termínech splatnosti objednatelem si zhotovitel
vyhrazuje právo zastavit okamžitě práce a pokračovat až po uhrazení všech dlužných částek.
5.6. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele protokolárním předáním díla za
předpokladu zaplacení faktur.
5.7. Jakékoliv zvýšení nebo snížení ceny díla, např. z důvodu rozšíření požadavku objednatele, bude
upraveno po dohodě obou smluvních stran číslovanými dodatky k této smlouvě nebo písemným
objednáním, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
5.8. V případě přerušení plnění díla nebo jeho nemožnost dokončení nezaviněné zhotovitelem, se obě
smluvní strany výslovně dohodly na zúčtování provedených dodávek a prací včetně DPH z již
provedených plateb vzhledem k rozpracovanosti předmětu díla.
ČLÁNEK VI.
ZÁVAZKY ZHOTOVITELE
6.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecné předpisy pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při
práci, a že dílo bude odpovídat příslušným platným normám a předpisům.
6.2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho pracovníky objednateli na předmětu této smlouvy
o dílo a to i tehdy, když vzniklá škoda není v přímé souvislosti s výkonem smluvených činností.
6.3. Zhotovitel ručí v plném rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků.
6.4. Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržovat pravidla ochrany životního prostředí (EMS) a
pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se dále zavazuje k úklidu
pracoviště, třídění jím vyprodukovaného odpadu a jeho ekologické likvidaci na své náklady a
rizika.
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. 3/6
D-30029-DUS-SOD-001-01 - Převrátilská 311 Tábor-rek.pl.kot. 15. března 2021
6.5. Dohodnou-li se objednatel a zhotovitel na vedení stavebního deníku, je zhotovitel povinen vést
ode dne převzetí staveniště stavební deník:
6.5.1. Stavební deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným stavebním zákonem
v platném znění. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění smlouvy o dílo, zejména údaje o časovém postupu prací a dodávek, o jakosti díla a
zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Objednatel je
povinen sledovat obsah deníku a k záznamům zhotovitele připojovat své vyjádření do tří
pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6.5.2. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy s dvěma oddělitelnými průpisy.
Denní záznamy čitelně zapisují a podepisují zástupci smluvních stran zásadně v den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu.
6.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
kontrolních dnech, které zajišťuje zhotovitel v týdenních intervalech, pokud není dohodnuto
jinak.
6.7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech provedených prací a
dodávek, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými, minimálně dva pracovní dny
předem. Jestliže se objednatel nedostaví v dohodnutém termínu a neprovede kontrolu prací a
dodávek, je oprávněn zhotovitel s pracemi pokračovat. Jestliže bude objednatel požadovat
dodatečné odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, vyjma
případů, kdy se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.
6.8. Oprávněný zástupce zhotovitele je povinen zajistit účast pracovníků zhotovitele při kontrolách
prací a dodávek objednatelem a činit neprodleně opatření k odstranění závad zjištěných
objednatelem.
ČLÁNEK VII.
ZÁVAZKY OBJEDNATELE
7.1. Objednatel je povinen odevzdat místo plnění předmětu díla / staveniště zhotoviteli v takovém
stavu, aby zhotovitel mohl začít práce v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami
smlouvy o dílo. Převzetí místa plnění předmětu díla / staveniště zhotovitelem bude potvrzeno ve
stavebním deníku, pokud to tato smlouva o dílo požaduje.
7.2. Objednatel provede před zahájením prací zhotovitele seznámení a proškolení pracovníků
zhotovitele dle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a požární ochrany v místě
realizace prací. O proškolení provede oprávněný zástupce objednatele prokazatelný záznam.
7.3. Oprávněný zástupce objednatele nebo technický dozor objednatele je oprávněn dát pokyn
k zastavení prací zhotovitele, pokud je ohrožena bezpečnost prováděných prací, život nebo
zdraví pracovníků a kvalita prováděných prací.
7.4. Objednatel je povinen zajistit řádné spolupůsobení a koordinaci prací a dodávek mezi uživateli,
ostatními dodavateli a zhotovitelem v místě plnění předmětu díla a v době realizace díla.
Oprávněným zástupcem objednatele zajišťujícím výše uvedené bude:
7.5. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli přístup do objektů souvisejících s předmětem díla.
7.6. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla odpovídá za to, že řádný průběh prací
zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. 4/6
D-30029-DUS-SOD-001-01 - Převrátilská 311 Tábor-rek.pl.kot. 15. března 2021
ČLÁNEK VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
8.1. Provedení díla vymezeného čl. II. této smlouvy o dílo bude splněno předáním a převzetím díla
smluvními stranami protokolárním zápisem potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele
a oprávněným zástupcem zhotovitele ve věcech obchodních.
8.2. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně objednatele 5 dní před smluvním termínem
předání díla zápisem ve stavebním deníku.
8.3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí jeho smluvní cenu.
8.4. Dohodnou-li se obě smluvní strany, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou
schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývající části díla. Pro předávání díla po
částech platí pro každou samostatnou předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí
ustanovení obdobně.
ČLÁNEK IX.
SMLUVNÍ POKUTY
9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla z viny
zhotovitele ve výši 0,05 % ze smluvní ceny za každý den zpoždění.
9.2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur, je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
9.3. Smluvní pokuta, na kterou vznikl objednateli nárok, bude odečtena od nezaplaceného zůstatku
ceny díla.
9.4. Smluvní pokuta, na kterou vznikl nárok, nemá vliv na náhradu škody a do její výše se
nezapočítává.
9.5. Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy po dobu, po kterou
trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „Vyšší moc“). Vyšší moc vylučuje nárok na
uplatnění smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí.
ČLÁNEK X.
ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA
10.1. Zhotovitel poskytne objednateli 24 měsíční záruční lhůtu na provedené práce. Na dodaný
materiál poskytne záruční lhůtu shodnou se záruční dobou jednotlivých výrobců. Záruční lhůta
počíná běžet dnem předání díla.
10.2. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené vnějšími událostmi, neodbornou obsluhou (zásahem
osoby, která nemá oprávnění dané objednatelem nebo provozovatelem díla) a činnostmi, které
jsou v rozporu s provozními podmínkami předmětu díla.
10.3. U vad zjevných je tak povinen učinit nejpozději při převzetí díla, jinak právo z odpovědnosti za
tyto vady zaniká. Pro ten případ je zhotovitel povinen na místě sepsat reklamační zápis.
10.4. V reklamaci je objednatel povinen popsat dostatečně vady, uvést jak se projevují a uplatnit
příslušný druh nároku z vad díla. Uplatněný nárok již nemůže později měnit.
10.5. Vadná díla nebo jejich části budou opraveny bezplatně, pokud budou kryty zárukou uvedenou v
odstavci 11.1. této smlouvy o dílo.
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. 5/6
D-30029-DUS-SOD-001-01 - Převrátilská 311 Tábor-rek.pl.kot. 15. března 2021
10.6. U konstrukčních prvků budou opravy provedeny bezplatně pouze v případě, že jejich
provozování bude v souladu s pokyny výrobce a běžnými zvyklostmi.
ČLÁNEK XI.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ
11.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé a ani je nemohou
ovlivnit smluvní strany, např. válka, revoluce, mobilizace, povstání, živelní a přírodní pohromy a
katastrofy. Za vyšší moc se nepovažuje vzniklá devalvace ani inflace.
11.2. Zhotovitel i objednatel souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo za podmínek uvedených shora.
11.3. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku v platném
znění v době uzavření této smlouvy o dílo.
11.4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů na jeho straně, je povinen zhotoviteli
uhradit veškeré uskutečněné dodávky, provedené práce a další prokazatelné náklady ke dni
odstoupení od této smlouvy o dílo.
11.5. Případné spory budou řešeny dohodou. Pro případ soudního sporu se obě smluvní strany
dohodly na místní příslušnosti obecného soudu zhotovitele.
11.6. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
11.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí
splněním všech závazků obou smluvních stran.
11.8. Tato smlouva je zpracována ve 4 originálních vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá
zhotovitel a tři objednatel.
11.9. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění
v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne
uzavření této smlouvy.
ZHOTOVITEL: OBJEDNATEL:
V Chotovinách dne …………….. V Táboře dne ……………….
Jméno a příjmení: Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení: Ing. Ondřej Semerák
Funkce: jednatel společnosti Funkce: jednatel společnosti
Podpis a razítko: Podpis a razítko:
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. 6/6