Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
FAKULTNI NEMOCNICE PLZEŇ
Edvarda e ,nete 13, 305 99 Plzeň• Bory
3n alej Svobody 1(1, 304 60 Plze ň,• Lochot.ln
1čo ~ tet: 3n co1111. 103 111
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
(Bezpečnostní infrastruktura a monitoring)
(dále též jako „Dodatek smlouvy“) uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“), mezi těmito stranami:
1. SMLUVNÍ STRANY
Fakultní nemocnice Plzeň
Sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
Zastoupená: MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
IČ: 00669806
DIČ: CZ00669806
Telefon: +420 377 401 111, +420 377 103 111
E-mail: fnplzen@fnplzen.cz
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 33739311/0710
na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)
Společnost FNPSEC podle § 2716 a násl. Občanského zákoníku, kterou tvoří
tito společníci:
AUTOCONT a.s. Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 11012
Sídlo: XXX
Zapsán v obchodním rejstříku XXX
Zastoupen: 04308697
CZ04308697
IČ: XXX
DIČ: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX
Bankovní spojení:
Číslo účtu: Voctářova 2500/20a, Libeň, 180 00 Praha 8
a Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 21326
AEC, a.s.
Sídlo:
Zapsán v obchodním rejstříku
.*.•*• •• • EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionálnl rozvoj
"" Integrovaný regionální oper:ační program PRO MÍSTNÍ -1-
ROZVOJ ČR
FAKULTNI NEMOCNICE PLZEŇ
Edvarda e ,nete 13, 305 99 Plzeň• Bory
3n alej Svobody 1(1, 304 60 Plze ň,• Lochot.ln
1čo ~ tet: 3n co1111. 103 111
Zastoupen: XXX
XXX
IČ: 04772148
DIČ: CZ04772148
Telefon: XXX
E-mail: XXX
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
a
Euro Enterprise Development s.r.o.
Sídlo: Říční 456/10, Malá Strana, 118 01 Praha 1
Zapsán v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 331126
Zastoupen: XXX
IČ: 27773728
DIČ: CZ27773728
Telefon: XXX
E-mail: XXX
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“, každý samostatně jako „Smluvní strana“)
v tomto znění:
2. PREAMBULE
2.1 Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (Bezpečnostní infrastruktura a monitoring) (dále také
jen „Smlouva o dílo“).
2.2 Smluvní strany mají s ohledem na výsledky zpracovaného Cílového konceptu zájem upravit Smlouvu o dílo
tak, jak je uvedeno v článku 3. tohoto Dodatku smlouvy.
3. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY
3.1 Smluvní strany tímto Dodatkem smouvy upravují část 2 přílohy č. 2 Smlouvy o dílo „Fakturační milníky“ na
základě zpracovaného a odsouhlaseného znění Cílového konceptu (Solution Design). Příloha č.1 tohoto
Dodatku smlouvy nahrazuje původní Fakturační milníky Smouvy o dílo.
3.2 Smluvní strany se dohodly na změně okamžiku zahájení poskytování maintenance hardware a
maintenance licencí (SLA), a to tak, že Zhotovitel zahájí poskytování maintenance hardware a maintenance
licencí (SLA) od okamžiku protokolárního převzetí příslušného hardware nebo licencí, přičemž
v předávacím protokolu bude platnost příslušné maitenance vždy konkrétně uvedena. Tímto ujednáním
nejsou dotčeny platební podmínky dle Smouvy o dílo respektive Fakturační milníky uvedené v Příloze č.1
tohoto Dodatku smlouvy.
.*.•*• •• • EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionálnl rozvoj
"" Integrovaný regionální oper:ační program PRO MÍSTNÍ -2-
ROZVOJ ČR
FAKULTNI NEMOCNICE PLZEŇ
Edvarda e ,nete 13, 305 99 Plzeň• Bory
3n alej Svobody 1(1, 304 60 Plze ň,• Lochot.ln
1čo ~ tet: 3n co1111. 103 111
3.3 Smluvní strany dále upřesňují bankovní účet Zhotovitele, kterým je bankovní účet společnosti Euro
Enterprise Development s.r.o. uvedený výše v označení smluvních stran tohoto Dodatku smlouvy tj. účet
XXX vedený u XXX
3.4 Objednatel na základě Cílového konceptu objednává nad rámec Smlouvy o dílo zboží uvedené v Příloze č.
2 tohoto Dodatku smlouvy v celkové hodnotě 535 760,00 Kč bez DPH, tj. 648 269,60 Kč včetně DPH. Toto
zboží bude dodáno do 30ti dnů od podpisu tohoto Dodatku smlouvy. Zhotovitel bude oprávněn vystavit
fakturu na cenu dodného zboží na základě dodacího listu potvrzeného Objednatelem. Splatnost a ostatní
platební podmínky se budou přiměřeně řídit platebními podmínkami sjednanými ve Smlouvě o dílo.
4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
4.1 Tento Dodatek smlouvy je uzavřen v elektronické podobě.
4.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho
rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek smlouvy je projevem pravé a svobodné
vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu
připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
V Plzni dne: V Praze dne:
........................................................... ...........................................................
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. XXX
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň AUTOCONT a.s.
Za Zhotovitele: Za Zhotovitele:
V Praze dne: V Praze dne:
........................................................... ...........................................................
XXX XXX
člen představenstva AUTOCONT, a.s..
AEC, a.s.
:
.*.•*• •• • EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionálnl rozvoj
"" Integrovaný regionální oper:ační program PRO MÍSTNÍ -3-
ROZVOJ ČR
FAKULTNI NEMOCNICE PLZEŇ Za Zhotovitele:
V Praze dne:
Edvarda e ,nete 13, 305 99 Plzeň• Bory
3n alej Svobody 1(1, 304 60 Plze ň,• Lochot.ln
1čo ~ tet: 3n co1111. 103 111
Za Zhotovitele
V Praze dne:
........................................................... ...........................................................
XXX XXX
AEC, a.s. Euro Enterprise Development s.r.o..
.*.•*• •• • EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionálnl rozvoj
"" Integrovaný regionální oper:ační program PRO MÍSTNÍ -4-
ROZVOJ ČR
FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ
ELochotín
180 360,00 Kč
QSFP+LR4-CIS_OEM QSFP-LR4-CQSFP+ 40GBASE-LR4 SM 10km OEM Cisco Catalyst 12,00 ks 15 030,00 Kč
6 760,00 Kč
_T CORE<>DC Lochotím + Bory - strana CORE SW
108 160,00 Kč
QSFP+LR4-CIS_OEM QSFP-LR4-CQSFP+ 40GBASE-LR4 SM 10km OEM Cisco Nexus 12,00 ks 15 030,00 Kč
535 760,00 Kč
.-_T CORE<>DC Lochotím + Bory - strana DC SW 8,00 ks 845,00 Kč 112 509,60 Kč
SFP-PLUS-LSFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI diagnost 128,00 ks 845,00 Kč 648 269,60 Kč
55431867
_T VSS a vPC keepalive linky pro DC SW
55431996 SFP-PLUS-LSFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC dup., DMI, CISCO NEX
_T Připojení serverů do "vzdálené místnosti", zahrnuje Bory i Lochotín
Celkem čátka bez DPH
DPH I I I
Celkem částka s DPH
*• *•,. EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj
* *** Integrovaný regionální operační program PRO MÍSTNÍ -6-
** * ROZVOJ ČR
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
FAKULTNI NEMOCNICE PLZEŇ
Edvarda e ,nete 13, 305 99 Plzeň• Bory
3n alej Svobody 1(1, 304 60 Plze ň,• Lochot.ln
1čo ~ tet: 3n co1111. 103 111
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
(Bezpečnostní infrastruktura a monitoring)
(dále též jako „Dodatek smlouvy“) uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“), mezi těmito stranami:
1. SMLUVNÍ STRANY
Fakultní nemocnice Plzeň
Sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
Zastoupená: MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
IČ: 00669806
DIČ: CZ00669806
Telefon: +420 377 401 111, +420 377 103 111
E-mail: fnplzen@fnplzen.cz
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 33739311/0710
na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)
Společnost FNPSEC podle § 2716 a násl. Občanského zákoníku, kterou tvoří
tito společníci:
AUTOCONT a.s. Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 11012
Sídlo: XXX
Zapsán v obchodním rejstříku XXX
Zastoupen: 04308697
CZ04308697
IČ: XXX
DIČ: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX
Bankovní spojení:
Číslo účtu: Voctářova 2500/20a, Libeň, 180 00 Praha 8
a Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 21326
AEC, a.s.
Sídlo:
Zapsán v obchodním rejstříku
.*.•*• •• • EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionálnl rozvoj
"" Integrovaný regionální oper:ační program PRO MÍSTNÍ -1-
ROZVOJ ČR
FAKULTNI NEMOCNICE PLZEŇ
Edvarda e ,nete 13, 305 99 Plzeň• Bory
3n alej Svobody 1(1, 304 60 Plze ň,• Lochot.ln
1čo ~ tet: 3n co1111. 103 111
Zastoupen: XXX
XXX
IČ: 04772148
DIČ: CZ04772148
Telefon: XXX
E-mail: XXX
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
a
Euro Enterprise Development s.r.o.
Sídlo: Říční 456/10, Malá Strana, 118 01 Praha 1
Zapsán v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 331126
Zastoupen: XXX
IČ: 27773728
DIČ: CZ27773728
Telefon: XXX
E-mail: XXX
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“, každý samostatně jako „Smluvní strana“)
v tomto znění:
2. PREAMBULE
2.1 Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (Bezpečnostní infrastruktura a monitoring) (dále také
jen „Smlouva o dílo“).
2.2 Smluvní strany mají s ohledem na výsledky zpracovaného Cílového konceptu zájem upravit Smlouvu o dílo
tak, jak je uvedeno v článku 3. tohoto Dodatku smlouvy.
3. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY
3.1 Smluvní strany tímto Dodatkem smouvy upravují část 2 přílohy č. 2 Smlouvy o dílo „Fakturační milníky“ na
základě zpracovaného a odsouhlaseného znění Cílového konceptu (Solution Design). Příloha č.1 tohoto
Dodatku smlouvy nahrazuje původní Fakturační milníky Smouvy o dílo.
3.2 Smluvní strany se dohodly na změně okamžiku zahájení poskytování maintenance hardware a
maintenance licencí (SLA), a to tak, že Zhotovitel zahájí poskytování maintenance hardware a maintenance
licencí (SLA) od okamžiku protokolárního převzetí příslušného hardware nebo licencí, přičemž
v předávacím protokolu bude platnost příslušné maitenance vždy konkrétně uvedena. Tímto ujednáním
nejsou dotčeny platební podmínky dle Smouvy o dílo respektive Fakturační milníky uvedené v Příloze č.1
tohoto Dodatku smlouvy.
.*.•*• •• • EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionálnl rozvoj
"" Integrovaný regionální oper:ační program PRO MÍSTNÍ -2-
ROZVOJ ČR
FAKULTNI NEMOCNICE PLZEŇ
Edvarda e ,nete 13, 305 99 Plzeň• Bory
3n alej Svobody 1(1, 304 60 Plze ň,• Lochot.ln
1čo ~ tet: 3n co1111. 103 111
3.3 Smluvní strany dále upřesňují bankovní účet Zhotovitele, kterým je bankovní účet společnosti Euro
Enterprise Development s.r.o. uvedený výše v označení smluvních stran tohoto Dodatku smlouvy tj. účet
XXX vedený u XXX
3.4 Objednatel na základě Cílového konceptu objednává nad rámec Smlouvy o dílo zboží uvedené v Příloze č.
2 tohoto Dodatku smlouvy v celkové hodnotě 535 760,00 Kč bez DPH, tj. 648 269,60 Kč včetně DPH. Toto
zboží bude dodáno do 30ti dnů od podpisu tohoto Dodatku smlouvy. Zhotovitel bude oprávněn vystavit
fakturu na cenu dodného zboží na základě dodacího listu potvrzeného Objednatelem. Splatnost a ostatní
platební podmínky se budou přiměřeně řídit platebními podmínkami sjednanými ve Smlouvě o dílo.
4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
4.1 Tento Dodatek smlouvy je uzavřen v elektronické podobě.
4.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho
rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek smlouvy je projevem pravé a svobodné
vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu
připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
V Plzni dne: V Praze dne:
........................................................... ...........................................................
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. XXX
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň AUTOCONT a.s.
Za Zhotovitele: Za Zhotovitele:
V Praze dne: V Praze dne:
........................................................... ...........................................................
XXX XXX
člen představenstva AUTOCONT, a.s..
AEC, a.s.
:
.*.•*• •• • EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionálnl rozvoj
"" Integrovaný regionální oper:ační program PRO MÍSTNÍ -3-
ROZVOJ ČR
FAKULTNI NEMOCNICE PLZEŇ Za Zhotovitele:
V Praze dne:
Edvarda e ,nete 13, 305 99 Plzeň• Bory
3n alej Svobody 1(1, 304 60 Plze ň,• Lochot.ln
1čo ~ tet: 3n co1111. 103 111
Za Zhotovitele
V Praze dne:
........................................................... ...........................................................
XXX XXX
AEC, a.s. Euro Enterprise Development s.r.o..
.*.•*• •• • EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionálnl rozvoj
"" Integrovaný regionální oper:ační program PRO MÍSTNÍ -4-
ROZVOJ ČR
FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ
ELochotín
180 360,00 Kč
QSFP+LR4-CIS_OEM QSFP-LR4-CQSFP+ 40GBASE-LR4 SM 10km OEM Cisco Catalyst 12,00 ks 15 030,00 Kč
6 760,00 Kč
_T CORE<>DC Lochotím + Bory - strana CORE SW
108 160,00 Kč
QSFP+LR4-CIS_OEM QSFP-LR4-CQSFP+ 40GBASE-LR4 SM 10km OEM Cisco Nexus 12,00 ks 15 030,00 Kč
535 760,00 Kč
.-_T CORE<>DC Lochotím + Bory - strana DC SW 8,00 ks 845,00 Kč 112 509,60 Kč
SFP-PLUS-LSFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI diagnost 128,00 ks 845,00 Kč 648 269,60 Kč
55431867
_T VSS a vPC keepalive linky pro DC SW
55431996 SFP-PLUS-LSFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC dup., DMI, CISCO NEX
_T Připojení serverů do "vzdálené místnosti", zahrnuje Bory i Lochotín
Celkem čátka bez DPH
DPH I I I
Celkem částka s DPH
*• *•,. EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj
* *** Integrovaný regionální operační program PRO MÍSTNÍ -6-
** * ROZVOJ ČR