Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
H Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy
Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 19
DODATEK č. 19
ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914
uzavřené dne 03. 11.2016 mezi
Objednatelem:
Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotoviteli:
EUROVIA CS, a.s. - Společník 1 nebo Správce, se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Praha 4; IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1561
zastoupená: Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem
Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva a personální ředitelkou
Ing. Miroslavem Trnkou, na základě plné moci ze dne 08.07.2016
a
OHL ŽS, a.s. - Společník 2, se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B, 695
zastoupená: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva
a
GJW Praha spol. s r.o. - Společník 3, se sídlem: Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 - Hloubětín
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, 4528
zastoupená: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem společnosti ve funkci generálního ředitele
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti
a
S u b t e r r a a.s. - Společník 4, se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1383
zastoupená: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva
Projekt „Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr" je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Ev
ropy (CEF). 1
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsaže
ných.
Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 19
účastníci společnosti „Společnost Beroun“ (dále jen „Společnost“)
v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u EUROVIA CS, a.s. 005/16; č. u OHL ŽS, a.s.
SDR00100166 ze dne 08.08.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a
mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy Společníkem 1 nebo Správcem je
EUr Ov IA CS, a.s., se sídlem na adrese: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924,
který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 08.08.2016 a v ní uve
dené Plné moci (Čl. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy
jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o dílo na realizaci stavby a její do
datky budou podepisovat na straně Zhotovitele všichni Společníci.
Korespondenční adresa:
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova
564, 530 09 Pardubice
(dále též společně jen jako „Zhotovitel“)
na zhotovení stavby o názvu:
„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“
(dále též „Smlouva“)
ISPROFOND: 521 371 0004
PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 19, jsou:
1. Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a Ceny Díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-
11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914, uzavřené dne 03.11.2016, ve znění
pozdějších dodatků, v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 28, č.
40, č. 41, č. 46 a č. 47. Upřesnění Ceny Díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č.
19. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy, ve znění dodatku č.
18.
U části prací obsažených v ZL č. 28 Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222, odst.
4 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též
„ZZVZ“), u části prací obsažených v ZL č. 28 a u dále ZL č. 40, č. 41, č. 46, č. 47 Objednatel
postupuje v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 ZZVZ.
Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ se navyšuje na
cca 0,98 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze
Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ se navyšuje na cca 15,37 % původní hodnoty zá
vazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná se o podstatnou změnu
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.
2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je
uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu do
datku č. 18 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 19, které zahr
nuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto sku
tečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 18 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění
dodatku č. 18 Smlouvy.
I.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst.
5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/Šl; č. zhot.:
1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až č. 18, takto:
1) Smluvní strany se na základě Smlouvy, a v souladu s ní schválenými ZL č. 28, č. 40, č. 41, č. 46
a č. 47, dohodly na níže uvedené úpravě Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele k datu podpisu tohoto
dodatku č. 19:
2
Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 19
Navýšení dle ZL č. 28 (část prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ) ... .... ..................Kč
Snížení dle ZL č. 28 (část prací dle § 222. odst. 4 Z Z V Z ).......... ............... ... ....... .......... Kč
Změna nákladů Zhotovitele D19 dle § 222, odst. 4 ZZVZ .... ..................Kč
Navýšení dle ZL č. 28 (část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ) .............. ...........Kč
Snížení dle ZL č. 28 (část prací dle § 222, odst. 5 Z Z V Z ).......... .......... .......... Kč
Navýšení dle ZL č. 40 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) .... ............ ...........Kč
Snížení dle ZL č. 40 (práce dle § 222, odst. 5 Z Z V Z ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč
Navýšení dle ZL č. 41 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) ....... ..................Kč
Navýšení dle ZL č. 46 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) .... ... ..................Kč
Snížení dle ZL č. 46 (práce dle § 222, odst. 5 Z Z V Z ).......... - .................Kč
Navýšení dle ZL č. 47 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)_______________ .... ....... ...........Kč
Změna nákladů Zhotovitele D19 dle § 222, odst. 5 ZZVZ + 61 5477 34,88 Kč
Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:
Změnový list stavby č. 28 (část prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ a část prací dle § 222, odst. 5
ZZVZ), a změnové listy stavby č. 40, č. 41, č. 46 a č. 47 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ). Oceněný
soupis stavebních prací je součástí změnových listů stavby č. 28, č. 40, č. 41, č. 46 a č. 47.
2) Cl. 3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 18 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem
v tomto znění:
3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo za
platit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním
Ceny Díla (nákladů) uvedeným v dodatku č. 18 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě
celkové Ceny Díla takto:
Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 18 bez DPH 2 052 645 069,20 Kč
Změna ceny dle dod. č. 19 bez DPH_________________________+ 62 136 328,20 Kč
Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 19 bez DPH 2 114 781 397,40 Kč
slovy: dvě miliardy sto čtrnáct milionů sedm set osmdesát jeden tisíc tři sta devadesát
sedm korun českých čtyřicet haléřů bez DPH
Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze
č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 19 Smlouvy.
3) Cl. 5 z á v Er e č n á u s t a n o v e n í
- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 18 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem
v tomto znění:
5.12. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/09/16
Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTR/R/06/15
c) Zvláštní technické podmínky
Příloha č. 3: Související dokumenty
Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - nové znění platnéke dni podpisu dodatku č. 19
Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - nové znění platnéke dni podpisu dodatku č. 16
Příloha č. 6: Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
3
Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 19
4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy Rozpis Ceny Díla, která je současně
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 19 a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje
rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahr
nuje aktuální Cenu Díla (vyplývající z prací obsažených ve schváleném ZL č. 28 - části prací dle
§ 222, odst. 4 a části prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ a dále vyplývajících z prací obsažených ve
schválených ZL č. 40, č. 41, č. 46 ač. 4 7 - práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) k datu podpisu dodatku
č. 19 včlenění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu
č. 4, ve znění dodatku č. 18 Smlouvy.
II.
1. Tento dodatek č. 19 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účin
nosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru
smluv“), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 19 v Registru smluv, v souladu se zákonem
o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/
SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až 18, nedotčená tímto dodatkem č. 19, se nemění.
4. Tento dodatek č. 19 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 19 má plat
nost originálu.
5. Přílohou dodatku č. 19 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 19
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 19 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
V Praze
Objednatel:
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ č. 2372 z 26.02.2018
(podepsáno elektronicky)
V Pardubicích
Zhotovitel:
za EUROVIA CS a.s.
Datum: 2021.04.27' 1:22:00+02'00'
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty
na základě „Plné moci“ ze dne 08.07.2016
4
za OHL ŽS, a.s.: Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 19
Datum: 2021.04.25
21:25:01 +02'00' Datum: 2021.04.26
10:02:36 +02'00'
Ing. Roman Kocúrek Paolo Bee, MBA
1. místopředseda představenstva 2. místopředseda představenstva
za GJW Praha spol. s r.o. Datum: 2021.04.27 14:22:58
Datum: 2021.04.26 Ing. Miroslav Trnka
14:56:38 +02'00' jednatel společnosti
Ing. Petr Jakubec Datum: 2021.04.22
jednatel společnosti ve funkci generálního ředitele 16:54:13 +0200'
z a S u b t e r r a a.s.: Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Datum: 2021.04.22 17:14:41
+02'00'
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
5
O p tim a liza c e tra ti B eroun (v č e tn ě ) - K rálův D vůr
Příloha č. 1 D19, současně Příloha č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla
SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla
(současně příloha č. 4 Smlouvy)
Dodatku č. 19 Smlouvy
č. objednatele: E618-S-11975/2016;
č. zhotovitele: 1524.6120388JBA/ SOD00105914
„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“
H Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojeni Evropy
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.
Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla
(současně příloha č. 4 Smlouvy)
Stavba: O p tim a liza c e tra ti B eroun (v č e tn ě ) - Králův D vůr
Číslo P S /S O Název P S /S O Budoucí C Základní cena Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla
majitel č díla dle SOD po Dodatku č.2 po Dodatku č.3 po Dodatku č.4 po Dodatku č.5 po Dodatku č.6 po Dodatku č.7 po Dodatku č.8 po Dodatku č.9
[K č ]__________ k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč]
a
VSE Všeobecný objekt
SO 98-98-00 SŽDC
SO 98-98-00 Všeobecný objekt SŽDC
SO 98-98-00 Všeobecný objekt SŽDC
Všeobecný objekt
E.1.1 celkem SŽDC
SO 13-33-01 Železniční svršek a spodek SŽDC
SO 13-33-01 SŽDC
SO 13-33-01 Beroun os.nádr.-žel.spodek SŽDC
SO 13-33-02 Beroun os.nádr.-žel.spodek SŽDC
SO 13-33-02 Beroun os.nádr.-žel.spodek SŽDC
SO 13-33-02 Beroun os.nádr.-žel.svršek SŽDC
SO 13-33-03 Beroun os.nádr.-žel.svršek SŽDC
SO 13-33-03 Beroun os.nádr.-žel.svršek SŽDC
SO 13-33-03 Beroun nákl.nádr. - žel.spodek SŽDC
SO 13-33-04 Beroun nákl.nádr.-žel.spodek SŽDC
SO 13-33-04 Beroun nákl.nádr. - žel.spodek SŽDC
SO 13-33-04 Beroun nákl.nádr. - žel.svršek SŽDC
SO 13-33-04.1 Beroun nákl.nádr. - žel.svršek SŽDC
SO 13-33-04.1 Beroun nákl.nádr. - žel.svršek SŽDC
SO 13-33-04.1 Služební přejezd SŽDC
SO 13-33-05 Služební přejezd SŽDC
SO 13-33-05 Služební přejezd SŽDC
SO 13-33-05 Beroun nákl.nádr, os nádraží. - výstroj trati OSTATN i
SO 13-33-06 Beroun nákl.nádr, os nádraží. - výstroj trati OSTATNÍ
SO 13-33-06 Beroun nákl.nádr, os nádraží. - výstroj trati OSTATNÍ
SO 13-33-06 Beroun vlečková kolej - žel.svršek SŽDC
SO 14-33-01 Beroun vlečková kolej - žel.svršek SŽDC
SO 14-33-01 Beroun vlečková kolej - žel.svršek SŽDC
SO 14-33-01 Beroun-Králův Dvůr-žel.spodek SŽDC
SO 14-33-02 Beroun-Králův D vůr-žel.spodek SŽDC
SO 14-33-02 Beroun-Králův D vůr-žel.spodek SŽDC
SO 14-33-02 Beroun-Králův Dvůr-žel.svršek SŽDC
SO 14-33-04 Beroun-Králův D vůr-žel.svršek SŽDC
SO 14-33-04 Beroun-Králův D vůr-žel.svršek SŽDC
SO 14-33-04 Beroun-Králův Dvůr-výstroj trati
Beroun-Králův Dvůr - výstroj trati sI dc .
E.1.2 Beroun-Králův Dvůr - výstroj trati
SO 13-31-01 celkem SŽDC
SO 13-31-01 Nástupiště, rampy SŽDC
SO 13-31-01 SŽDC
SO 14-31-01 Beroun - nástupiště SŽDC
SO 14-31-01 Beroun - nástupiště SŽDC
SO 14-31-01 Beroun - nástupiště
Zastávka Králův Dvůr - nástupiště .
E.1.3 Zastávka Králův Dvůr - nástupiště
SO 13-32-01 Zastávka Králův Dvůr - nástupiště sI dc
SO 13-32-01 celkem
SO 13-32-01 Železniční přejezdy SŽDC
Žel .přejezd v km 41,343 SŽDC
E.1.4 Žel .přejezd v km 41,343
SO 13-38-01 Žel .přejezd v km 41,343 .
SO 13-38-01 celkem
SO 13-38-01 Propustky, mosty, lávky a zdi SŽDC
SO 13-38-02 SŽDC
SO 13-38-02 Most - podchod v ev. km 38,831 SŽDC
SO 13-38-02 Most - podchod v ev. km 38,831 SŽDC
SO 13-38-03 Most - podchod v ev. km 38,831 SŽDC
SO 13-38-03 Most v ev. km 38,862 (zavazadlový tunel) - zrušení SŽDC
SO 13-38-03 Most v ev. km 38,862 (zavazadlový tunel) - zrušení SŽDC
SO 13-38-04 Most v ev. km 38,862 (zavazadlový tunel) - zrušení SŽDC
SO 13-38-04 Most v ev. km 39,391 SŽDC
SO 13-38-04 Most v ev. km 39,391 SŽDC
SO 14-38-01 Most v ev. km 39,391 SŽDC
SO 14-38-01 M ostvev. km 41,357 SŽDC
SO 14-38-01 Most v ev. km 41,357 SŽDC
SO 14-38-02 Most v ev. km 41,357 SŽDC
SO 14-38-02 Most - podchod v km 41,879 SŽDC
SO 14-38-02 Most - podchod v km 41,879 SŽDC
SO 14-38-03 Most - podchod v km 41,879 SŽDC
SO 14-38-03 Most v ev. km 42,082 SŽDC
SO 14-38-03 Most v ev. km 42,082 SŽDC
SO 13-38-10 Most v ev. km 42,082 SŽDC
SO 13-38-10 Most v ev. km 42,380 SŽDC
SO 13-38-10 Most v ev. km 42,380 SŽDC
SO 13-38-11 Most v ev. km 42,380 SŽDC
SO 13-38-11 Propustek v ev. km 37,946 SŽDC
SO 13-38-11 Propustek v ev. km 37,946 SŽDC
SO 13-38-12 Propustek v ev. km 37,946 SŽDC
SO 13-38-12 Propustek v ev. km 39,070 SŽDC
SO 13-38-12 Propustek v ev. km 39,070 SŽDC
SO 13-38-13 Propustek v ev. km 39,070 SŽDC
SO 13-38-13 Propustek v ev. km 39,844 SŽDC
SO 13-38-13 Propustek v ev. km 39,844 SŽDC
SO 13-38-14 Propustek v ev. km 39,844 SŽDC
SO 13-38-14 Propustek v ev. km 40,587 SŽDC
SO 13-38-14 Propustek v ev. km 40,587 SŽDC
SO 14-38-10 Propustek v ev. km 40,587 SŽDC
SO 14-38-10 Propustek v ev. km 41,163 SŽDC
SO 14-38-10 Propustek v ev. km 41,163 SŽDC
SO 13-38-20 Propustek v ev. km 41,163 SŽDC
SO 13-38-20 Propustek v ev. km 42,146 - zrušení SŽDC
SO 13-38-20 Propustek v ev. km 42,146 - zrušení OSTATN í
SO 13-38-30 Propustek v ev. km 42,146 - zrušení OSTATNÍ
SO 13-38-30 Most nadjezd v km 39,063 - ochr. sítě OSTATNÍ
SO 13-38-30 Most nadjezd v km 39,063 - ochr. sítě SŽDC
SO 13-38-45 Most nadjezd v km 39,063 - ochr. sítě SŽDC
SO 13-38-45 Opěrná zeď v km 40,4 - 41,2 SŽDC
SO 13-38-45 Opěrná zeď v km 40,4 - 41,2 SŽDC
SO 13-38-47 Opěrná zeď v km 40,4 - 41,2 SŽDC
SO 13-38-47 Návěstní krakorec v km 37,290 SŽDC
SO 13-38-47 Návěstní krakorec v km 37,290 SŽDC
SO 13-38-48 Návěstní krakorec v km 37,290 SŽDC
SO 13-38-48 Návěstní krakorec v km 39,300 SŽDC
SO 13-38-48 Návěstní krakorec v km 39,300 SŽDC
SO 14-38-04 Návěstní krakorec v km 39,300 SŽDC
SO 14-38-04 Návěstní krakorec v km 40,370 SŽDC
SO 14-38-04 Návěstní krakorec v km 40,370 SŽDC
Návěstní krakorec v km 40,370 SŽDC
E.1.5 Lávka v km 41,825 - ochr.sítě SŽDC
SO 13-42-01 Lávka v km 41,825 - ochr.sítě
SO 13-42-01 Lávka v km 41,825 - ochr.sítě SŽDC
SO 13-42-01 celkem SŽDC
Ostatní inženýrské objekty SŽDC
E.1.6
SO 13-37-01 Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba SŽDC
SO 13-37-01 Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba SŽDC
SO 13-37-01 Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba SŽDC
SO 14-37-02 celkem SŽDC
SO 14-37-02 Potrubní vedení SŽDC
SO 14-37-02 SŽDC
SO 13-37-03 PTM Beroun, přípojka vodovodu a kanalizace SŽDC
SO 13-37-03 PTM Beroun, přípojka vodovodu a kanalizace SŽDC
SO 13-37-03 PTM Beroun, přípojka vodovodu a kanalizace SŽDC
SO 13-37-04 Králův Dvůr-odvodnění nástupišť a podchodu SŽDC
SO 13-37-04 Králův Dvůr-odvodnění nástupišť a podchodu SŽDC
SO 13-37-04 Králův Dvůr-odvodnění nástupišť a podchodu SŽDC
Beroun - odvodněný komunikace k PTM
E.1.8 Beroun - odvodněný komunikace k PTM .
SO 13-34-09 Beroun - odvodněný komunikace k PTM
SO 13-34-09 ŽST Beroun - přípojky trativodů SŽDC
SO 13-34-09 ŽST Beroun - přípojky trativodů SŽDC
SO 14-34-06 ŽST Beroun - přípojky trativodů SŽDC
SO 14-34-06 celkem OSTATN í
SO 14-34-06 Pozemní komunikace OSTATNÍ
PTM Beroun - komunikace OSTATNÍ
E.1.9 PTM Beroun - komunikace
SO 13-39-01 PTM Beroun - komunikace SŽDC
SO 13-39-01 Komunikace - úprava (přejezd km 41,343) SŽDC
SO 13-39-01 Komunikace - úprava (přejezd km 41,343) SŽDC
SO 13-39-02 Komunikace - úprava (přejezd km 41,343) SŽDC
SO 13-39-02 celkem SŽDC
SO 13-39-02 Kabelovody SŽDC
SO 13-39-03 SŽDC
SO 13-39-03 Beroun 01 - kabelovod SŽDC
SO 13-39-03 Beroun 01 - kabelovod SŽDC
SO 14-39-01 Beroun 01 - kabelovod SŽDC
SO 14-39-01 Beroun 02 - kabelovod SŽDC
SO 14-39-01 Beroun 02 - kabelovod SŽDC
Beroun 02 - kabelovod
Beroun (seřaďovací nádraží) - kabelovod >3,48 | C | 45 579 753,48 45 579 753,48 45 579 753,48 I 45 579 753,48 47 728 579,01 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76
Beroun (seřaďovací nádraží) - kabelovod
Beroun (seřaďovací nádraží) - kabelovod
Králův Dvůr- kabelovod
Králův Dvůr - kabelovod
Králův Dvůr - kabelovod
celkem
Strana 1 z 6
Stavba:_____ Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla
(současně příloha č. 4 Smlouvy)
Číslo PS I S O Název PS / SO
Budoucí Č ís lo Základní cena Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla
m a jite l činnosti / díla dle SOD po Dodatku č.2 po Dodatku č.3 po Dodatku č.4 po Dodatku č.5 po Dodatku č.6 po Dodatku č.7 po Dodatku č.8 po Dodatku č.9
aktivity [Kč] k SOD [K č] k SOD [K č] k SOD [K č] k SOD [K č] k SOD [K č] k SOD [K č] k SOD [K č] k SOD [K č]
E.2 Pozemní stavební objekty 0,00 0,00 0,00
SO 13-34-01
SO 13-34-01 Beroun-stavební úpravy výpravní budovy OSTATN i
SO 13-34-01 Beroun-stavební úpravy výpravní budovy OSTATN i
SO 13-34-02 Beroun-stavební úpravy výpravní budovy OSTATNÍ
SO 13-34-02 Beroun-zastřešení nástupišť SŽDC
SO 13-34-02 Beroun - zastřešení nástupišť SZDC
SO 13-34-03 Beroun - zastřešení nástupišť
SO 13-34-03 Beroun - technologický objekt u nákl.nádr. SŽDC
SO 13-34-03 Beroun - technologický objekt u nákl.nádr. SŽDC
SO 13-34-04 Beroun - technologický objekt u nákl.nádr. SŽDC
SO 13-34-04 PTM Beroun, stav.část SŽDC
SO 13-34-04 PTM Beroun, stav.část SŽDC
SO 13-34-06 PTM Beroun, stav.část SZDC
SO 13-34-06 PTM Beroun - oplocení
SO 13-34-06 PTM Beroun - oplocení SŽDC
SO 13-34-07 PTM Beroun - oplocení SŽDC
SO 13-34-07 Beroun - objekt EPZ SŽDC
SO 13-34-07 Beroun - objekt EPZ SŽDC
SO 13-34-08 Beroun - objekt EPZ SŽDC
SO 13-34-08 Beroun - orientační systém SZDC
SO 13-34-08 Beroun - orientační systém
SO 14-34-01 Beroun - orientační systém SŽDC
SO 14-34-01 Zast.Králův Dvůr výpr.budova - demolice SŽDC
SO 14-34-01 Zast.Králův Dvůr výpr.budova - demolice SŽDC
SO 14-34-03 Zast.Králův Dvůr výpr.budova - demolice SŽDC
SO 14-34-03 Zast. Králův Dvůr- přístřešek a zastřešení SŽDC
SO 14-34-03 Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení SZDC
SO 14-34-05 Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení
SO 14-34-05 Zast. Králův Dvůr - oplocení SŽDC
SO 14-34-05 Zast. Králův Dvůr - oplocení SŽDC
SO 13-34-10 Zast. Králův Dvůr - oplocení SŽDC
SO 13-34-10 Beroun - demolice SŽDC
SO 13-34-10 Beroun - demolice SŽDC
SO 13-34-12 Beroun - demolice SZDC
SO 13-34-12 Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice
SO 13-34-12 Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice SŽDC
SO 13-34-13 Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice SŽDC
SO 13-34-13 Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice SŽDC
SO 13-34-13 Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice SŽDC
Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice SŽDC
E.3.1 celkem SZDC
SO 13-35-01 Trakční vedení
SO 13-35-01 SŽDC
SO 13-35-01 Beroun - trakční vedení SŽDC
SO 13-35-02 Beroun - trakční vedení SŽDC
SO 13-35-02 Beroun - trakční vedení SŽDC
SO 13-35-02 Beroun - převěšení ZOK
SO 13-35-03 Beroun - převěšení ZOK SŽDC
SO 13-35-03 Beroun - převěšení ZOK SZDC
SO 13-35-03 Beroun - připojení ZZ na trakční vedení
SO 13-35-04 Beroun - připojení ZZ na trakční vedení SŽDC
SO 13-35-04 Beroun - pňpojení ZZ na trakční vedení SŽDC
SO 13-35-04 Beroun - pňpojení EPZ SŽDC
SO 13-35-05 Beroun - pňpojení EPZ SŽDC
SO 13-35-05 Beroun - pňpojení EPZ SŽDC
SO 13-35-05 Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží SZDC
SO 13-35-07 Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží
SO 13-35-07 Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží SŽDC
SO 13-35-07 PTM Beroun - napájecí vedení SŽDC
SO 13-35-08 PTM Beroun - napájecí vedení SŽDC
SO 13-35-08 PTM Beroun - napájecí vedení SŽDC
SO 13-35-08 PTM Beroun - zpětné vedení SŽDC
SO 14-35-01 PTM Beroun - zpětné vedení SZDC
SO 14-35-01 PTM Beroun - zpětné vedení
SO 14-35-01 Beroun - Králův Dvůr trakční vedení SŽDC
Beroun - Králův Dvůr trakční vedení SŽDC
E.3.3 Beroun - Králův Dvůr trakční vedení SŽDC
SO 13-34-14 celkem SŽDC
SO 13-34-14 Spínací stanice - stavební část SŽDC
SO 13-34-14 SZDC
Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ - stavební část
E.3.4 Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ - stavební část SŽDC
SO 13-40-01 Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ - stavební část SŽDC
SO 13-40-01 celkem SŽDC
SO 13-40-01 Ohřev výměn EOV SŽDC
E.3.5 Beroun - el.ohřev výměn SŽDC
SO 13-40-02 Beroun - el.ohřev výměn SZDC
SO 13-40-02 Beroun - el.ohřev výměn
SO 13-40-02 celkem SŽDC
SO 13-40-03 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
SO 13-40-03 SŽDC
SO 13-40-03 EPZ Beroun-přípojka nn SŽDC
EPZ Beroun-přípojka nn SŽDC
E.3.6 EPZ Beroun-přípojka nn
SO 13-36-01 EPZ Beroun - kabelový rozvod SŽDC
SO 13-36-01 EPZ Beroun - kabelový rozvod SZDC
SO 13-36-01 EPZ Beroun - kabelový rozvod
SO 13-36-02 celkem SŽDC
SO 13-36-02 Rozvody vn, nn, osvětelní a dálkové ovládání odpojovačů SŽDC
SO 13-36-02 SŽDC
SO 13-36-03 Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení SŽDC
SO 13-36-03 Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení
SO 13-36-03 Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení SŽDC
SO 13-36-04 Beroun - osvětlení podchodu SZDC
SO 13-36-04 Beroun - osvětlení podchodu
SO 13-36-04 Beroun - osvětlení podchodu SŽDC
SO 13-36-05 Beroun - dálkové ovládání ÚO SŽDC
SO 13-36-05 Beroun - dálkové ovládání ÚO SŽDC
SO 13-36-05 Beroun - dálkové ovládání ÚO SŽDC
SO 13-36-06 Beroun - přípojka nn ze stat.měniče SŽDC
SO 13-36-06 Beroun - přípojka nn ze stat.měniče SZDC
SO 13-36-06 Beroun - přípojka nn ze stat.měniče
SO 13-36-11 PTM Beroun - kabelová přípojka nn SŽDC
SO 13-36-11 PTM Beroun - kabelová přípojka nn SŽDC
SO 13-36-11 PTM Beroun - kabelová přípojka nn SŽDC
SO 14-36-01 PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO SŽDC
SO 14-36-01 PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO SŽDC
SO 14-36-01 PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO SZDC
SO 14-36-03 PTM Beroun - přípojka 22 kV
SO 14-36-03 PTM Beroun - přípojka 22 kV SŽDC
SO 14-36-03 PTM Beroun - přípojka 22 kV SŽDC
Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů nn,osvětlení SŽDC
E.3.7 Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů nn,osvětlení SŽDC
SO 13-41-01 Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů nn,osvětlení SŽDC
SO 13-41-01 Králův Dvůr, přel. kabelů 6kV v km 42,532 SZDC
SO 13-41-01 Králův Dvůr, přel. kabelů 6kV v km 42,532
SO 13-41-02 Králův Dvůr, přel. kabelů 6kV v km 42,532 SŽDC
SO 13-41-02 celkem SŽDC
SO 13-41-02 Ukolejnění kovových konstrukcí SŽDC
SO 14-41-01 SŽDC
SO 14-41-01 Beroun - osobní nádraží - ukolejnění OK SŽDC
SO 14-41-01 Beroun - osobní nádraží - ukolejnění OK SZDC
Beroun - osobní nádraží - ukolejnění OK
E.3.8 Beroun - nákladové nádraží - ukolejnění OK SŽDC
SO 13-36-13 Beroun - nákladové nádraží - ukolejnění OK
SO 13-36-13 Beroun - nákladové nádraží - ukolejnění OK SŽDC
SO 13-36-13 Beroun - Králův Dvůr - ukolejnění OK SŽDC
S O 13-36-12 Beroun - Králův Dvůr - ukolejnění OK SŽDC
SO 13-36-12 Beroun - Králův Dvůr - ukolejnění OK SŽDC
SO 13-36-12 celkem SZDC
Vnější uzemnění
D.1 SŽDC
PS 13-21-01 E P Z 3 kV D C B e ro u n , v n ě jš í u z e m n ě n í SŽDC
PS 13-21-01 EPZ 3 kV DC Beroun, vnější uzemnění SŽDC
PS 13-21-01 EPZ 3 kV DC Beroun, vnější uzemnění SŽDC
PS 13-21-02
PS 13-21-02 PTM B eroun, vně jší uze m ně ní SŽDC
PS 13-21-02 PTM Beroun, vnější uzemnění SZDC
PS 99-21-01 PTM Beroun, vnější uzemnění
PS 99-21-01 celkem SŽDC
PS 99-21-01 Železniční zabezpečovací zařízení SŽDC
SŽDC
D.2 B e ro u n -s ta n ič n í z a b .z a ř. (d e f.i p ro v iz o rn í)
PS 1 3 -2 2 -0 1 Beroun-staniční zab.zař. (def.i provizorní) SŽDC
PS 13-22-01 Beroun-staniční zab.zař. (def.i provizorní)
PS 13-22-01 SŽDC
PS 13-22 -0 2 B eroun, p ra coviště p o ho to vostn íh o výpra včího SŽDC
PS 13-22-02 Beroun, pracoviště pohotovostního výpravčího SŽDC
PS 13-22-02 Beroun, pracoviště pohotovostního výpravčího SŽDC
CDP Praha, dálkové ovládání ZZ SŽDC
CDP Praha, dálkové ovládání ZZ SŽDC
CDP Praha, dálkové ovládání ZZ SŽDC
celkem SŽDC
|Železniční sdělovací zařízení SŽDC
Ižst.B e ro un - m ístn í kab eliza ce f
Ižst.Beroun - místní kabelizace
SŽDC
Ižst.Beroun - místní kabelizace SŽDC
Ižst.B e ro un , D O K, T K SŽDC
Ižst.Beroun, DOK, TK SŽDC
|žst.Beroun, DOK, TK SŽDC
SŽDC |
Strana 2 z 6
Stavba: Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla
(současně příloha č. 4 Smlouvy)
Strana 3 z 6
Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla
(současně příloha č. 4 Smlouvy)
Stavba:_____ Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla
po Dodatku č.10 po Dodatku č.11 po Dodatku č.12 po Dodatku č.13 po Dodatku č.14 po Dodatku č.15 po Dodatku č.16 po Dodatku č.17 po Dodatku č.18 po Dodatku č.19
Číslo P S /S O Název P S /S O k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč]
SO 98-98-00 Všeobecný objekt ____
SO 98-98-00
SO 98-98-00 Všeobecný objekt
Všeobecný objekt
E.1.1 Všeobecný objekt
SO 13-33-01 celkem
SO 13-33-01 Železniční svršek a spodek
SO 13-33-01
SO 13-33-02 Beroun os.nádr.-žel.spodek
SO 13-33-02 Beroun os.nádr.-žel .spodek
SO 13-33-02 Beroun os.nádr.-žel .spodek
SO 13-33-03 Beroun os.nádr.-žel.svršek
SO 13-33-03 Beroun os.nádr.-žel.svršek
SO 13-33-03 Beroun os.nádr.-žel.svršek
SO 13-33-04 B e ro u n n á k l.n á d r . - žel .spodek
SO 13-33-04 Beroun nákl.nádr. - žel .spodek
SO 13-33-04 Beroun nákl.nádr. - žel .spodek
SO 13-33-04.1 Beroun nákl.nádr. - žel .svršek
SO 13-33-04.1 Beroun nákl.nádr. - žel .svršek
SO 13-33-04.1 Beroun nákl.nádr. - žel .svršek
SO 13-33-05 Služební přejezd
SO 13-33-05 Služební přejezd
SO 13-33-05 Služební přejezd
SO 13-33-06 Beroun nákl.nádr, os nádraží. - výstroj trati
SO 13-33-06 Beroun nákl.nádr, os nádraží. - výstroj tratí
SO 13-33-06 Beroun nákl.nádr, os nádraží. - výstroj trati
SO 14-33-01 Beroun vlečková kolej - žel .svršek
SO 14-33-01 Beroun vlečková kolej - žel .svršek
SO 14-33-01 Beroun vlečková kolej - žel .svršek
SO 14-33-02 B e ro u n -K rá lů v D v ů r -ž e l .spodek
SO 14-33-02 Beroun-Králův D vůr-žel .spodek
SO 14-33-02 Beroun-Králův D vůr-žel .spodek
SO 14-33-04 B e ro u n -K rá lů v D v ů r -ž e l .svršek
SO 14-33-04 Beroun-Králův D vůr-žel .svršek
SO 14-33-04 Beroun-Králův D vůr-žel .svršek
B e ro u n -K rá lů v D v ů r - výstroj trati
E.1.2 Beroun-Králův Dvůr - výstroj tratí
SO 13-31-01 Beroun-Králův Dvůr - výstroj trati
SO 13-31-01 celkem
SO 13-31-01 Nástupiště, rampy
S O 14-31-01
SO 14-31-01 Beroun - nástupiště
SO 14-31-01 Beroun - nástupiště
Beroun - nástupiště
E.1.3 Zastávka K rá lů v D v ů r - nástupiště
S O 13-32-01 Zastávka Králův Dvůr - nástupiště
SO 13-32-01 Zastávka Králův Dvůr - nástupiště
SO 13-32-01 celkem
Železniční přejezdy
E.1.4
Žel.přejezd v km 41,343
S O 13-38-01 Žel.přejezd v km 41,343
SO 13-38-01 Žel.přejezd v km 41,343
SO 13-38-01 celkem
S O 13-38-02 Propustky, mosty, lávky a zdi
SO 13-38-02
SO 13-38-02 M o st - p o d ch o d v ev. km 38,831
SO 13-38-03 Most - podchod v ev. km 38,831
SO 13-38-03 Most - podchod v ev. km 38,831
SO 13-38-03 Most v ev. km 38,862 (zavazadlový tunel) - zrušení
S O 13-38-04 Most v ev. km 38,862 (zavazadlový tu n e l)- zrušení
SO 13-38-04 Most v ev. km 38,862 (zavazadlový tunel) - zrušení
SO 13-38-04 Most v ev. km 39,391
S O 14-38-01 Most v ev. km 39,391
SO 14-38-01 Most v ev. km 39,391
SO 14-38-01 Most v ev. km 41,357
S O 14-38-02 Most v ev. km 41,357
SO 14-38-02 Most v ev. km 41,357
SO 14-38-02
SO 14-38-03 M ost - p o dch od v km 41 ,879
SO 14-38-03 Most - podchod v km 41,879
SO 14-38-03 Most - podchod v km 41,879
S O 13-38-10 Most v ev. km 42,082
SO 13-38-10 Most v ev. km 42,082
SO 13-38-10 Most v ev. km 42,082
SO 13-38-11 Most v ev. km 42,380
SO 13-38-11 Most v ev. km 42,380
SO 13-38-11 Most v ev. km 42,380
S O 13-38-12 P rop ustek v ev. km 37 ,946
SO 13-38-12 Propustek v ev. km 37,946
SO 13-38-12 Propustek v ev. km 37,946
SO 13-38-13 Propustek v ev. km 39,070
SO 13-38-13 Propustek v ev. km 39,070
SO 13-38-13 Propustek v ev. km 39,070
S O 13-38-14 Propustek v ev. km 39,844
SO 13-38-14 Propustek v ev. km 39,844
SO 13-38-14 Propustek v ev. km 39,844
S O 14-38-10
SO 14-38-10 P rop ustek v ev. km 40,587
SO 14-38-10 Propustek v ev. km 40,587
S O 13-38-20
SO 13-38-20 Propustek v ev. km 40,587
SO 13-38-20
S O 13-38-30 P rop ustek v ev. km 41,163
SO 13-38-30 Propustek v ev. km 41,163
SO 13-38-30 Propustek v ev. km 41,163
S O 13-38-45 P r o p u s te k v e v . k m 42,146 - z r u š e n í
SO 13-3845 Propustek v ev. km 42,146 - zrušení
SO 13-38^15 Propustek v ev. km 42,146 - zrušení
SO 13-38-47 Most nadjezd v km 39,063 - ochr. sítě
SO 13-38-47 Most nadjezd v km 39,063 - ochr. sítě
SO 13-3847 Most nadjezd v km 39,063 - ochr. sítě
SO 13-3848
SO 13-3848 O pěrná z e ď v km 40 ,4 - 41,2
SO 13-3848 Opěrná zeď v km 40,4 - 41,2
S O 14-38-04 Opěrná z e ď v km 40,4 - 41,2
SO 14-38-04 Návěstní krakorec v km 37,290
SO 14-38-04 Návěstní krakorec v km 37,290
Návěstní krakorec v km 37,290
E.1.5 Návěstní k r a k o re c v k m 3 9 ,3 0 0
SO 1342-01 Návěstní krakorec v km 39,300
SO 1342-01 Návěstní krakorec v km 39,300
SO 1342-01 Návěstní krakorec v km 40,370
Návěstní krakorec v km 40,370
E.1.6 Návěstní krakorec v km 40,370
Lávka v km 4 1 ,8 2 5 - och r.sítě
S O 13-37-01 Lávka v km 41,825 - ochr.sítě
SO 13-37-01 Lávka v km 41,825 - ochr.sítě
SO 13-37-01 celkem
SO 14-37-02 Ostatní inženýrské objekty
SO 14-37-02
SO 14-37-02 Kácení mimolesnf zeleně a náhradní výsadba
SO 13-37-03 Kácení mímolesní zeleně a náhradní výsadba
SO 13-37-03 Kácení mímolesní zeleně a náhradní výsadba
SO 13-37-03 celkem
SO 13-37-04 Potrubní vedení
SO 13-37-04
SO 13-37-04 PTM Beroun, přípojka vodovodu a kanalizace
PTM Beroun, přípojka vodovodu a kanalizace
E.1.8 PTM Beroun, přípojka vodovodu a kanalizace
Králův Dvůr-odvodnění nástupišť a podchodu
S O 13-34-09 Králův Dvůr-odvodnění nástupišť a podchodu
SO 13-34-09 Králův Dvůr-odvodnění nástupišť a podchodu
SO 13-34-09 B e ro u n - o d v o d n ě n ý k o m u n ik a c e k PTM
S O 14-34-06 Beroun - odvodněný komunikace k PTM
SO 14-34-06 Beroun - odvodněný komunikace k PTM
SO 14-34-06 ŽST Beroun - přípojky trativodů
ŽST Beroun - přípojky trativodů
E.1.9 ŽST Beroun - přípojky trativodů
S O 13-39-01 celkem
SO 13-39-01 Pozemní komunikace
SO 13-39-01
SO 13-39-02 PTM B eroun - ko m u nikace
SO 13-39-02 PTM Beroun - komunikace
SO 13-39-02 PTM Beroun - komunikace
SO 13-39-03 Komunikace - úprava (přejezd km 41,343)
SO 13-39-03 Komunikace - úprava (přejezd km 41,343)
SO 13-39-03 Komunikace - úprava (přejezd km 41,343)
S O 14-39-01 celkem
SO 14-39-01 Kabelovody
SO 14-39-01
B e ro u n 01 - k a b e lo v o d
Beroun 01 - kabelovod | 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76
Beroun 01 - kabelovod
Beroun 02 - kabelovod
Beroun 02 - kabelovod
Beroun 02 - kabelovod
B e ro u n (seřaďovací n á d r a ž í) - kabelovod
Beroun (seřaďovací nádraží) - kabelovod
Beroun (seřaďovací nádraží) - kabelovod
Králův Dvůr- kabelovod
Králův Dvůr - kabelovod
Králův Dvůr - kabelovod
celkem
Strana 4 z 6
Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla
(současně příloha č. 4 Smlouvy)
Strana 5 z 6
Stavba:_____ Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla
(současně příloha č. 4 Smlouvy)
Číslo PS I S O Název P S /S O
Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla Cena díla
žst.Beroun - přel.a úpravy stáv.DK po Dodatku č.10 po Dodatku č.11 po Dodatku č.12 po Dodatku č.13 po Dodatku č.14 po Dodatku č.15 po Dodatku č.16 po Dodatku č.17 po Dodatku č.18 po Dodatku č.19
žst.Beroun - přel.a úpravy stáv.DK k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč] k SOD [Kč]
žst.Beroun - přel.a úpravy stáv.DK k SOD [K č]
žst.Beroun,přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika
žst.Beroun,přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika
žst.Beroun,přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika
žst.Beroun- Králův Dvůr, přenosový systém
žst.Beroun- Králův Dvůr, přenosový systém
žst.Beroun- Králův Dvůr, přenosový systém
Beroun-Kr.Dvůr, DOK TK
Beroun-Kr.Dvůr, DOK TK
Beroun-Kr.Dvůr, DOK TK
Beroun-Kr.Dvůr, přeložky a úpravy ZOK CD Telematika
Beroun-Kr.Dvůr, přeložky a úpravy ZOK CD Telematika
Beroun-Kr.Dvůr, přeložky a úpravy ZOK CD Telematika
Žst. Beroun os.n. telefonní zapojovač
Žst. Beroun os.n. telefonní zapojovač
Žst. Beroun os.n. telefonní zapojovač
Žst.Beroun os.n. sdělovací zařízení
Žst.Beroun os.n. sdělovací zařízení
Žst.Beroun os.n. sdělovací zařízení
Žst.Beroun seřaďovací n., sdělovací zařízení
Žst.Beroun seřaďovací n., sdělovací zařízení
Žst.Beroun seřaďovací n., sdělovací zařízení
Žst.Beroun os.n. - ASHS
Žst.Beroun os.n. - ASHS
Žst.Beroun os.n. - ASHS
Žst.Beroun seřaďovací n. - ASHS
Žst.Beroun seřaďovací n. - ASHS
Žst.Beroun seřaďovací n. - ASHS
Žst.Beroun os.n. - EZS
Žst.Beroun os.n. - EZS
Žst.Beroun os.n. - EZS
Žst.Beroun seřaďovací n. - EZS
Žst.Beroun seřaďovací n. - EZS
Žst.Beroun seřaďovací n. - EZS
PTM Beroun - EZS
PTM Beroun - EZS
PTM Beroun - EZS
CDP Praha, doplnění pracoviště
CDP Praha, doplnění pracoviště
CDP Praha, doplnění pracoviště
SpS Tetín, EZS
ŽST.Beroun os. n. rozhlas, zařízení pro cestujíc
ŽST.Beroun os. n. rozhlas, zařízení pro cestujíc
ŽST.Beroun os. n. rozhlas, zařízení pro cestujíc
Žst.Beroun os.n. informační systém
Žst.Beroun os.n. informační systém
n. informační systém
n. kamerový systém
Žst.Beroun os.n. kamerový systém
Žst.Beroun os.n. kamerový systém
PTM Beroun kamerový systém
PTM Beroun kamerový systém
PTM Beroun kamerový systém
Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení
Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení
Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení
¿Ž.ssti.BDecri ouuni i,, uúpiradvad TirR\oS,.iMv iRr\So
Žst.Beroun, úprava TRS.MRS
Žst.Beroun, úprava TRS.MRS
Silnoproudá technologie včetně DŘT
Žst. Beroun os.nádr., DŘT
Žst. Beroun os.nádr., DŘT
Žst. Beroun os.nádr., DŘT
Žst. Beroun nákl.nádr., DRT
Žst. Beroun nákl.nádr., DŘT
Žst. Beroun nákl.nádr., DŘT
PTM Beroun, DŘT a MŘS
PTM Beroun, DŘT a MŘS
PTM Beroun, DŘT a MŘS
SpS Tetín, DRT
Doplnění DRT na ED Praha
Doplnění DRT na ED Praha
Doplnění DŘT na ED Praha
žst. Beroun, DDTSŽDC
žst. Beroun, DDTSŽDC
žst. Beroun, DDTSŽDC
CDP Praha, úprava DDTS ZDC
CDP Praha, úprava DDTS ŽDC
CDP Praha, úprava DDTS ZDC
PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie
PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie
PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie
PTM Beroun, trakční transformátory
PTM Beroun, trakční transformátory
PTM Beroun, trakční transformátory
PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC
PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC
PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC
PTM Beroun, vlastní spotřeba
PTM Beroun, vlastní spotřeba
PTM Beroun, vlastní spotřeba
PTM Beroun, vazba napáječů
PTM Beroun, vazba napáječů
PTM Beroun, vazba napáječů
Spínací zařízení k propojení uzemnění AC - PC trakce
Spínací zařízení k propojení uzemnění AC - PC trakce
Spínací zařízení k propojení uzemnění AC - PC trakce
Beroun trafostanice 22/0,4 kV
Beroun trafostanice 22/0,4 kV
Beroun trafostanice 22/0,4 kV
Beroun trafostanice 22/0,4 kV nákladové nádraží
Beroun trafostanice 22/0,4 kV nákladové nádraží
Beroun trafostanice 22/0,4 kV nákladové nádraží
Beroun rozvodna nn
Beroun rozvodna nn
Beroun rozvodna nn
Spin. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetín a PTM Beroun
Spin. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetín a PTM Beroun
Spin. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetín a PTM Beroun
EPZ 3 kV PC Beroun, technologie
EPZ 3 kV PC Beroun, technologie
EPZ 3 kV PC Beroun, technologie
EPZ 3 kV PC Beroun, vlastní spotřeba
EPZ 3 kV PC Beroun, vlastní spotřeba
EPZ 3 kV PC Beroun, vlastní spotřeba
EPZ 3 kV PC Beroun, demontáž technologie
EPZ 3 kV PC Beroun, demontáž technologie
EPZ 3 kV PC Beroun, demontáž technologie
Beroun - technologický objekt u nákl.nádr.- rozvodna nn
Beroun - technologický objekt u nákl.nádr.- rozvodna nn
Beroun - technologický objekt u nákl.nádr.- rozvodna nn
Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ (vč.uzemnění)
Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ (vč.uzemnění)
Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ (vč.uzemnění)
PS 13-24-01 Ostatní zařízení _ W1___ _ W1___ _ W1___ _ W1___ _ W1___ _ W1___ _ W1___ _ W1___ _ W1___ _ W1___
Berou n-Výtahy 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89
Beroun-Výtahy 1 956 194 229,49 1 959 295 660,38 1 969 065 691,48 1 970 727 888,99 2 004 887 774,34 2 007 818 286,57 2 024 438 433,34 2 038 129 336,73 2 042 489 070,88 2 103 573 560,81
Beroun-Výtahy 10 120 6 0 9 ,3 0 10 120 609,30 10 120 6 0 9 ,3 0 10 120 609,30 10 120 609,30 10 120 6 0 9 ,3 0 10 120 609,30 10 120 6 0 9 ,3 0 10 155 998,32 1 1 207 836,59
celkem 1 966 314 838,79 1 969 416 269,68 1 979 186 300,78 1 980 848 498,29 2 015 008 383,64 2 017 938 895,87 2 034 559 042,64 2 048 249 946,03 2 052 645 069,20 2 114 781 397,40
M ajetek S Ž D C celkem
M ajetek O STATN Í celkem
S ta v b a c e lk e m
K 1 787 306 756,40 1 790 408 187,29 1 790 408 187,29 1 792 070 384,80 1 791 667 209,37 1 792 315 157,61 1 774 659 879,24 1 772 428 571,58 1 772 293 136,18 1 770 673 007,16
N 168 887 473,09 168 887 473,09 178 657 504,19 178 657 504,19 213 220 564,97 215 503 128,96 249 778 554,10 265 700 765,15 270 195 934,70 332 900 553,65
CELKEM
1 956 194 229,49 1 959 295 660,38 1 969 065 691,48 1 970 727 888,99 2 004 887 774,34 2 007 818 286,57 2 024 438 433,34 2 038 129 336,73 2 042 489 070,88 2 103 573 560,81
_______________ h _____________________________________________________________ 7 141 9 8 1 ,2 7 7 141 9 8 1 ,2 7 7 141 9 8 1 ,2 7 7 141 9 8 1 ,2 7 7 141 9 8 1 ,2 7 7 141 9 8 1 ,2 7 7 141 9 8 1 ,2 7 7 141 9 8 1 ,2 7 7 141 9 8 1 ,2 7 7 141 9 8 1 ,2 7
CELKEM 2 978 628,03 2 978 628,03 2 978 628,03 2 978 628,03 2 978 628,03 2 978 628,03 2 978 628,03 2 978 628,03 3 014 017,05 4 065 855,32
10 120 609,30 10 120 609,30 10 120 609,30 10 120 609,30 10 120 609,30 10 120 609,30 10 120 609,30 10 120 609,30 10 155 998,32 11 2 0 7 8 3 6 ,5 9
Is ta v b a c e lk e m
1 966 314 838,79 1 969 416 269,68 1 979 186 300,78 1 980 848 498,29 2 015 008 383,64 2 017 938 895,87 2 034 559 042,64 2 048 249 946,03 2 052 645 069,20 2 1 1 4 781 397,40
Strana 6 z 6
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 1477421
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: ce05ff27-b40e-4a08-a819-0c21d044ceea
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.04.2021 11:38:04