Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodatek č. 9
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče
u Brna“
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018
Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy: E617-S-1148/2019
ISPROFOND: 5623530005
a
účastníci Společnosti „ŠAKAL“
založené Společenskou smlouvou ze dne 25. 10. 2018
Společník – správce: S u b t e r r a a.s.
se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 453 09 612 DIČ: CZ45309612
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383
zastoupena Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva
a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva
a
společník: OHL ŽS, a.s.
se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika
IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
Strana 1 z 5
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695
zastoupená : Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva
a Jiřím Procházkem, MBA, členem představenstva
a
společník: FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,
se sídlem : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČO: 253 17 628 DIČ: CZ25317628
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144
zastoupenou Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
a
společník: Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809
zastoupenou Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva
a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva
v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25. 10. 2018, kdy správcem společnosti „ŠAKAL“ je
S u b t e r r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO: 45309612, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383, která je na základě
Plné moci ze dne 25.10.2018 oprávněna jednat za všechny společníky,
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: Elektrizace železnic Praha a.s. : 21/19-OZ/SOD
dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 8. 2019 na zhotovení
stavby s názvem „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“ (dále jen „Dodatek“).
I. PŘEDMĚT DODATKU
1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 19, 20, 22, 27, 28, 29,
30, 31, 33, 34 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže
uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.
Více práce ............................................................................................................... 26 574 127,12 Kč
Méně práce.............................................................................................................- 1 511 493,19 Kč
Původní Cena díla v znění předchozích dodatků ............................................... 1 440 276 545,97 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 9 ........................................................................... 25 062 633,93Kč
Nová Cena díla bez DPH.....................................................................................1 465 339 179,90 Kč
Strana 2 z 5
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.1 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 je součástí předmětných ZL.
1.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace
ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
1.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS
zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
1.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a
zůstávají v platnosti beze změn.
1.5 Tento Dodatek je vyhotoven v 11 vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 8 vyhotovení
Zhotovitel.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k
němu připojují svoje podpisy.
Příloha:
Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny dle tohoto dodatku
V Praze dne 29.4.2021 V Praze dne 21.4.2021
Za S u b t e r r a a.s.:
……………………………………… ……………………………………….
Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace …………………………………
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
V Brně, dne
Za OHL ŽS, a.s.:
…………………………………
Ing. Roman Kocúrek
místopředseda představenstva
Strana 3 z 5
…………………………………
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
V Brně, dne
Za FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.:
…………………………………
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
V Praze, dne
Za Elektrizace železnic Praha a.s.:
…………………………………
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
…………………………………
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Strana 4 z 5
Příloha č. 1
Rekapitulace ceny dle dodatku č. 7
Strana 5 z 5
Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
Původní nabídka Nabídka po ZL Vícepráce Méněpráce Nabídka
posledním dodatku 14 852,68 celkem
PS 01-05-01 Žst. Šakvice, doplnění DŘT 1 022 788,61 1 022 788,61 16 724 254,22 1 022 788,61
PS 01-05-02 Žst. Šakvice, zařízení DŘT pro SpS 974 467,28 974 467,28 974 467,28
PS 01-07-01 Žst. Šakvice, rozvodna nn 152 758,90 151 038,52
PS 01-07-02 Žst. Šakvice, rozvodna nn - klimatizace 3 314 499,98 3 314 499,98 31 58 257,45 3 329 352,66
PS 01-09-01 Žst. Šakvice, spínací stanice 104 584,31 104 584,31 104 584,31
PS 01-09-02 Žst. Šakvice, spínací stanice - klimatizace 598 890,03
PS 01-13-01 Žst. Šakvice, trafostanice 22/0,4kV 1 909 758,41 1 909 758,41 1 909 758,41
PS 01-13-02 Žst. Šakvice, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ 52 684,30 52 684,30 169 769,02 111 697,56 52 684,30
PS 01-13-03 Žst. Šakvice, úprava trafostanic 25/0,4kV pro EOV 111 697,56
PS 01-14-01 Žst. Šakvice, MK 3 145 895,49 3 145 895,49 3 145 895,49
PS 01-14-01.1 A Žst. Šakvice, VB stavební úpravy 1 076 882,12 1 076 882,12 1 076 882,12
PS 01-14-01.1 B Žst. Šakvice, VB stavební úpravy - (elektroinstalace) 1 532 857,72 1 532 857,72 1 532 857,72
PS 01-14-02.1 Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění 6 699 406,72 7 008 669,52 7 008 669,52
PS 01-14-02.2 Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění - klimatizace
PS 01-14-03 Žst. Šakvice, telefonní zapojovač, doplnění 187 886,48 187 886,48 187 886,48
PS 01-14-04 Žst. Šakvice, doplnění EZS 40 661,85 40 661,85 40 661,85
PS 01-14-07 Žst. Šakvice, doplnění rozhlasového zařízení 257 872,64 257 872,64 257 872,64
PS 01-14-08 Žst. Šakvice, doplnění informační zařízení 372 688,05 372 688,05 372 688,05
PS 01-14-09 Žst. Šakvice, doplnění kamerového systému 1 514 886,13 1 514 886,13 1 514 886,13
PS 01-28-01 A Žst. Šakvice, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS 330 753,31 330 753,31 330 753,31
PS 01-28-01 B Žst. Šakvice, část B, provizorní SZZ 745 150,61 745 150,61 745 150,61
PS 01-28-01 C Žst.Šakvice, část C, klimatizace místností technologie 4 928 116,81 9 218 783,77 9 218 783,77
PS 01-28-01 D Žst. Šakvice, část D, úprava AVV 1 852 551,16 2 034 265,77 2 034 265,77
PS 01-28-01 E Žst. Šakvice, část E, úprava ASHS 155 710 084,42 159 433 702,32 159 433 702,32
PS 02-05-01 T. ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC – silnoproudá zařízení 86 048 525,94 86 048 525,94 20 102 772 780,16
PS 02-14-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, TK 728 700,00 849 969,50 849 969,50
PS 02-14-02 T. ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC 1 613 114,96 1 613 114,96 1 613 114,96
PS 02-28-01 A T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část A, traťové zabezpečovací zařízení, ETCS 372 125,20 372 125,20 372 125,20
PS 02-28-01 B T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část B, AVV 1 633 210,99 1 633 210,99 1 633 210,99
PS 03-05-01 Žst. Hustopeče u Brna, zařízení DŘT 11 777 142,09 11 777 142,09 11 777 142,09
PS 03-07-01 Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn 4 465 255,78 4 465 255,78 4 465 255,78
PS 03-07-02 Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn - klimatizace 40 417 675,14 40 417 675,14 40 417 675,14
PS 03-13-01 Žst. Hustopeče u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV 491 186,86 491 186,86 491 186,86
PS 03-14-01 Žst. Hustopeče u Brna, MK 928 319,76 928 319,76 928 319,76
PS 03-14-02.1 Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení 2 380 478,67 2 380 478,67 2 380 478,67
PS 03-14-02.2 Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení - klimatizace 48 840,68 48 840,68 48 840,68
PS 03-14-03 Žst. Hustopeče u Brna, EZS a LDP 1 278 183,82 1 278 183,82 1 278 183,82
PS 03-14-04 Žst. Hustopeče u Brna, rozhlasové zařízení 1 315 723,51 1 315 723,51 1 315 723,51
PS 03-14-05 Žst. Hustopeče u Brna, informační zařízení 198 378,33 198 378,33 198 378,33
PS 03-14-06 Žst. Hustopeče u Brna, kamerový systém 207 734,10 207 734,10 207 734,10
PS 03-28-01 A Žst. Hustopeče u Brna, část A, definitivní SZZ 478 424,47 478 424,47 478 424,47
PS 03-28-01 C Žst.Hustopeče, část C, klimatizace místností technologie 914 956,24 914 956,24 914 956,24
PS 03-28-01 D Žst. Hustopeče u Brna, část D, AVV 2 681 238,29 4 138 439,41 4 138 439,41
PS 50-05-01 ED Brno, doplnění DŘT a řídícího systému 1 443 089,80 1 443 089,80 1 443 089,80
PS 50-14-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DOK 49 042 835,99 49 042 835,99 49 042 835,99
PS 50-14-02 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přenosový systém 201 695,55 201 695,55 201 695,55
PS 50-14-03 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, GSM-R 506 485,60 506 485,60 506 485,60
PS 50-14-04 Úprava dispečerského pracoviště 3 242 862,46 3 242 862,46 3 242 862,46
PS 50-28-01 CDP Přerov, úprava DOZ a ETCS 3 228 381,86 2 694 831,52 2 694 831,52
SO 01-01-01 Žst. Šakvice, úprava TV 3 884 761,89 4 954 445,49 4 954 445,49
SO 01-01-01.1 Protidotyková ochrana TV na mostě ev. č. 4203-3 4 987 844,42 4 987 844,42 19 4 989 564,80
SO 01-01-02 Žst. Šakvice, úprava ukolejnění 916 110,41 916 110,41 916 110,41
SO 01-01-03 Žst. Šakvice, připojení jednovypínačové SpS na TV 12 001 455,80 12 001 455,80 12 001 455,80
SO 01-01-04 Žst. Šakvice, připojení TR ZZ na TV 78 284 869,56 81 931 778,90 81 931 778,90
SO 01-01-05 Žst. Šakvice, připojení TR EOV na TV 1 157 274,88 1 157 274,88 1 157 274,88
SO 01-01-06 Žst. Šakvice, převěšení ZOK 2 220 320,73 2 220 320,73 2 220 320,73
SO 01-06-01 Žst. Šakvice, EOV 2 119 054,44 2 119 054,44 2 119 054,44
SO 01-06-02 Žst. Šakvice, úprava venkovního osvětlení 656 599,71 656 599,71 656 599,71
SO 01-06-03 Žst. Šakvice, úprava rozvodů nn 2 144 314,53 2 144 314,53 2 144 314,53
SO 01-06-04 Žst. Šakvice, přeložky silnoproudých rozvodů 1 213 367,49 1 213 367,49 1 213 367,49
SO 01-06-05 Žst. Šakvice, osvětlení podchodu a nástupišť 8 668 395,39 8 668 395,39 8 668 395,39
SO 01-06-06 Žst. Šakvice, DOÚO 7 776 021,02 7 776 021,02 7 776 021,02
SO 01-06-07 Žst. Šakvice, spínací stanice, DOÚO 1 853 361,61 1 853 361,61 31 1 911 619,06
SO 01-06-08 Žst. Šakvice, spínací stanice, přípojka nn 2 411 128,23 2 411 128,23 2 411 128,23
SO 01-06-09 Žst. Šakvice, uzemnění trafostanice 4 248 988,67 4 248 988,67 4 248 988,67
SO 01-06-10 Žst. Šakvice, spínací stanice, uzemnění 4 995 714,25 4 995 714,25 4 995 714,25
SO 01-06-11 Žst. Šakvice, uzemnění trafostanic 25/0,4kV pro ZZ a EOV 439 856,51 439 856,51 439 856,51
SO 01-12-01 Žst. Šakvice, přípojka vn 359 323,31 359 323,31 359 323,31
SO 01-14-01 Žst. Šakvice – žst. Hustopeče u B., ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC 400 848,85 400 848,85 400 848,85
SO 01-15-01 B Žst. Šakvice, stavební úpravy technologické budovy - elektroinstalace 113 236,53 113 236,53 113 236,53
SO 01-15-01.1 Bourané konstrukce 296 718,63 296 718,63 296 718,63
SO 01-15-01.2 Nové konstrukce 616 054,18 616 054,18 616 054,18
SO 01-15-02 Žst. Šakvice, demolice 3 645 990,68 3 645 990,68 3 645 990,68
SO 01-15-03 Žst. Šakvice, kabelovod 369 828,97 369 828,97 369 828,97
SO 01-15-03.1 Žst. Šakvice, přeložka vodovodu 711 025,85 711 025,85 711 025,85
SO 01-15-04 A Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující - základové patky 2 539 884,65 2 539 884,65 2 539 884,65
SO 01-15-04 B Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující - ocelový přístřešek 2 355 178,29 2 355 178,29 2 355 178,29
SO 01-15-05 Zastřešení nástupišť, výstupy z podchodu 21 507 067,38 21 507 067,38 21 507 067,38
SO 01-15-05.1 Žst. Šakvice, odvodnění zastřešení 63 241,43 63 241,43 63 241,43
SO 01-15-06 Žst. Šakvice, orientační systém 181 226,73 181 226,73 30 780 116,76
SO 01-15-07 A Žst. Šakvice, spínací stanice - stavební část 3 117 878,47 3 117 878,47 3 117 878,47
SO 01-15-07 B Žst. Šakvice, spínací stanice (elektroinstalace) 17 412 618,38 17 412 618,38 17 412 618,38
SO 01-15-08 A Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus - bourané konstrukce 276 981,60 276 981,60 276 981,60
SO 01-15-08 B Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus - základové patky 243 378,73 399 978,73 399 978,73
SO 01-15-08 C Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus - ocelový přístřešek 1 672 050,82 1 672 050,82 1 672 050,82
SO 01-16-01 Žst. Šakvice, železniční spodek 81 556,10 81 556,10 81 556,10
SO 01-16-02 Žst. Šakvice, nástupiště 127 641,22 127 641,22 127 641,22
SO 01-17-01 Žst. Šakvice, železniční svršek 176 239,84 176 239,84 176 239,84
SO 01-17-01.1 Žst. Šakvice, železniční svršek, závěrečné podbití 925 195,98 925 195,98 925 195,98
SO 01-18-01 Žst. Šakvice, příjezdová komunikace k SpS 69 791 213,93 74 440 423,57 74 440 423,57
13 917 843,00 13 917 843,00 29 14 087 612,02
225 919 299,64 228 884 129,63 33 228 884 129,63
2 201 816,67 2 201 816,67 2 201 816,67
2 099 288,41 2 099 288,41 2 099 288,41
SO 01-19-01 Podchod st.km 108,253 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,209) 76 839 594,36 76 839 594,36 28;31 850 523,00 627 064,42 77 690 117,36
SO 01-19-02 Propustek st.km 108,731 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,724) 12 318 625,36 12 318 625,36 22 5 144 471,12 621 692,69 12 318 625,36
SO 01-33-01 Žst. Šakvice, IPO 34
SO 02-01-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, trakční vedení 153 984,41 153 984,41 367 750,64 153 984,41
SO 02-01-02 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, ukolejnění 44 568 324,49 44 568 324,49 27 44 568 324,49
SO 02-16-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční spodek 2 380 902,50
SO 02-17-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek 892 897,25 892 897,25 892 897,25
SO 02-17-01.1 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek 98 737 061,71 106 730 917,84 111 248 324,54
SO 02-17-02 Železniční přejezd v km 0,924 70 663 468,52 75 908 038,92
SO 02-17-03 Železniční přejezd v km 2,012 1 584 576,80 75 908 038,92
SO 02-17-04 Železniční přejezd v km 4,190 1 246 919,22 1 584 576,80 1 584 576,80
SO 02-17-05 Železniční přejezd v km 5,872 1 734 962,02 1 246 919,22 1 246 919,22
SO 02-18-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložka polní cesty 1 734 962,02 1 734 962,02
SO 02-19-01 Propustek st.km 0,919 TÚ 2061 (prov.ev.km 0,954) 723 602,49
SO 02-19-02 Propustek st.km 1,109 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,145) 3 621 640,09 723 602,49 723 602,49
SO 02-19-03 Propustek st.km 1,373 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,409) 2 642 786,75 3 621 640,09 3 367 698,04
SO 02-19-04 Propustek st.km 1,593 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,629) 1 580 044,95 2 642 786,75 2 642 786,75
SO 02-19-05 Propustek st.km 3,385 TÚ 2061 (prov.ev.km 3,364) 1 749 240,40 1 580 044,95 1 580 044,95
SO 02-19-06 Propustek st.km 4,193 TÚ 2061 (prov.ev.km 4,175) 1 920 871,55 1 749 240,40 1 749 240,40
SO 02-19-07 Propustek st.km 5,044 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,022) 1 890 237,65 1 920 871,55 1 920 871,55
SO 02-19-08 Propustek st.km 5,340 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,318) 2 651 187,00 1 890 237,65 1 890 237,65
SO 02-19-09 t.ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, propustek v km 6,014 TÚ 2061 1 381 744,25 2 651 187,00 2 651 187,00
SO 02-22-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, vodovody 1 655 152,21 1 381 744,25 1 381 744,25
SO 02-27-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, kanalizace 1 562 694,54 1 655 152,21 1 655 152,21
SO 03-01-01 Žst. Hustopeče u Brna, trakční vedení 1 562 694,54 1 562 694,54
SO 03-01-02 Žst. Hustopeče u Brna, ukolejnění 756 132,01
SO 03-01-03 Žst. Hustopeče u Brna, připojení TR ZZ a EOV na TV 2 666 720,46 756 132,01 756 132,01
SO 03-06-01 Žst. Hustopeče u Brna, EOV 1 333 789,22 2 666 720,46 2 666 720,46
SO 03-06-02 Žst. Hustopeče u Brna, úprava rozvodů nn 9 851 961,57 1 333 789,22 1 333 789,22
SO 03-06-03 Žst. Hustopeče u Brna, venkovní osvětlení 9 851 961,57 9 851 961,57
SO 03-06-04 Žst. Hustopeče u Brna, DOÚO 384 689,70
SO 03-06-05 Žst. Hustopeče u Brna, přípojka nn 526 732,80 384 689,70 384 689,70
SO 03-06-06 Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV 1 519 384,10 526 732,80 526 732,80
SO 03-06-07 Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění výpravní budovy 530 739,22 1 519 384,10 1 519 384,10
SO 03-15-01 A Žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy 4 115 736,55 530 739,22 530 739,22
SO 03-15-01 B Žst. Hustopeče, stavební úpravy technologické budovy 732 238,44 4 115 736,55 4 115 736,55
SO 03-15-01 C Zdravotně technické instalace 202 271,77 732 238,44 732 238,44
SO 03-15-01 D Vnitřní plynoinstalace 112 189,12 202 271,77 202 271,77
SO 03-15-01 E Žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy - ústřední topení 180 136,13 112 189,12 112 189,12
SO 03-15-02 Žst. Hustopeče u Brna, demolice 4 709 133,40 180 136,13 180 136,13
SO 03-15-03 Žst. Hustopeče u Brna, přístřešky pro cestující 572 875,59 4 709 133,40 4 709 133,40
SO 03-15-04 Žst. Hustopeče u Brna, orientační systém 208 401,93 572 875,59 572 875,59
SO 03-15-05 Žst. Hustopeče u Brna, kabelovod 49 745,31 208 401,93 208 401,93
SO 03-16-01 Žst. Hustopeče u Brna, železniční spodek 291 958,54 49 745,31 49 745,31
SO 03-16-02 Žst. Hustopeče u Brna, nástupiště 1 843 129,42 291 958,54 291 958,54
SO 03-17-01 Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek 1 063 201,30 1 843 129,42 1 843 129,42
SO 03-17-01.1 Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití 158 073,83 1 063 201,30 1 063 201,30
SO 03-17-02 Železniční přejezd v km 6,298 3 396 307,69 278 073,83 278 073,83
SO 03-18-01 Žst. Hustopeče u Brna, nákladiště 14 203 730,74 3 396 307,69 3 396 307,69
SO 03-18-02 Žst. Hustopeče u Brna, úprava komunikace k nákladišti 19 105 823,85 14 398 793,45 14 398 793,45
SO 03-19-01 Žst. Hustopeče u Brna, Opěrné zdi 34 832 344,27 19 105 823,85 19 105 823,85
SO 03-22-01 Žst. Hustopeče u Brna, vodovody 426 563,99 34 832 344,27 34 832 344,27
SO 03-27-01 Žst. Hustopeče u Brna, kanalizace 3 075 753,98 426 563,99 426 563,99
SO 03-33-01 Žst. Hustopeče u Brna, IPO 2 150 522,26 3 075 753,98 3 075 753,98
SO 50-00-01 Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby 2 419 333,74 2 150 522,26 2 150 522,26
SO 50-00-02 Zabezpečení veřejných zájmů, komunikace 15 239 581,40 2 419 333,74 2 419 333,74
SO 50-17-01 Výstroj trati 481 562,03 15 239 581,40 15 239 581,40
SO 50-38-01 Rekultivace ploch opuštěné trasy 8 337 148,73 481 562,03 481 562,03
SO 98-98 Všeobecný objekt 95 074,08 8 337 148,73 8 337 148,73
2 013 808,60 95 074,08 95 074,08
7 634 427,36 4 718 356,16 4 718 356,16
393 040,80 7 634 427,36 7 634 427,36
1 675 600,00 393 040,80 393 040,80
8 564 587,00 1 675 600,00 1 675 600,00
12 050 503,80 14 431 406,30
1 398 495 177,25 1 440 276 545,97 26 574 127,12 1 511 493,19 1 465 339 179,90
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 1484621
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: f89c2d7f-35f2-4b9f-bd3f-2ee48692753d
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.05.2021 10:55:01