Textová podoba smlouvy Smlouva č. 16671895: SA - havarijní obnova protismykových vlastností vozovky na D0

                        DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ Č.
SMLOUVY 19ZA-002851 A SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ, Č

                                               SMLOUVY 61ZA-002493

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ O :65993390

DIČ: C Z 65993390

Sídlo: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

Bankovní spojení:

Zástupce:                             provozního úseku

(dále jen „ŘSD")

2, STIM, spol. s r.o.

IČO: 499 72 197

DIČ: CZ 499 72 197

Sídlo: Paseka 334, Paseka PSČ 783 97

Bankovní spojení:

Zapsán: V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. C 85360

Zástupce:              základě plné moci

(dále jen „STIM")

(ŘSD a STIM dále společně jen „účastníci")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dohodu o vypořádání Smlouvy o dílo na prove­
dení menších stavebních prací č. 19ZA-002851 a Smlouvy o dílo na provedení menších stavebních pra­
cí č. 61ZA-002493 (dále jen jako „dohoda"):

                                                          Preambule

1. Účastníci shodně prohlašují a činí nesporným, že:

 a) jejich právní osobnost a svéprávnost k právům a povinnostem a právním jednáním není nikterak
     omezena, a že osoby zastupující účastníky jsou oprávněny za ně právně jednat;

 b) Není dána žádná překážka objektivní či subjektivní povahy, a to u žádného účastníka, která by
     bránila platnému a účinnému uzavření a splnění dohody, zejména pak, že uzavření a splnění do­
     hody není v rozporu s žádnou smlouvou, dokumentem, rozhodnutím soudu, rozhodčím nálezem
     nebo rozhodnutím správního nebo jiného orgánu;

 c) Mezi sebou uzavřeli Smlouvu o dílo na provedení menších stavebních prací ze dne 25.10.2019, č.
     smlouvy 19ZA-002851 k havarijní obnově protismykových vlastností vozovky na dálnici DO (dále
     jen „Smlouva Rudná");

 d) Mezi sebou uzavřeli Smlouvu o dílo na provedení menších stavebních prací ze dne 29. 10. 2019, č.
     smlouvy 61ZA-002493 týkající se opatření na havarijních úsecích CBK na dálnici D li, a to ve zně­
     ní dodatku č. 1, 2 a 3 (dále jen „Smlouva Pravý");

 e) Předměty plnění dle Smlouvy Rudná a Smlouvy Pravý (Smlouva Rudná a Smlouva Pravý dále spo­
     lečně jen „Smlouvy"), tedy díla spočívající v obnově protismykových vlastností povrchu vozovky

                                            1
         na vymezených úsecích dálnice DO a dálnice D li, nebyly ze strany STIM kompletně provedeny,
         tzn. řádně a včas dokončeny a předány ŘSD dle podmínek Smluv;
     f) Následkem prodlení STIM s provedením díla dle Smlouvy Rudná vzniklo ŘSD právo vůči STIM na
         smluvní pokutu ve výši 113.422,40 Kč (dále jen „Pohledávka ŘSD"};
     g) ŘSD Smlouvy v souladu s jejich články IX. vypovědělo dne 5.5.2021, výpovědi Smluv byly doruče­
         ny STIM dne 6.5.2021, tím Smlouvy zanikly;
     h) Pro případ výpovědi Smlouvy ve svých článcích IX. stanoví podmínky vypořádání ŘSD a STIM, při­
         čemž

             i) Podle čl. IX odst. 5 Smlouvy Rudná STIM vzniklo vůči ŘSD pouze právo na úhradu částky ve
             výši 260.680,00 Kč bez DPH odpovídající zhotovené části díla dle Smlouvy Rudná (v rozsahu
             59,8 %), žádná další práva z titulu výpovědi ŘSD Smlouvy Rudná STIM nevznikla ani STIM vůči
             ŘSD neuplatňuje (dále jen „Pohledávka STIM dle Smlouvy Rudná"),
             ii) Podle či. IX odst. 6 Smlouvy Pravý STIM vzniklo vůči ŘSD pouze právo na úhradu částky ve
             výši 147.420,- Kč bez DPH odpovídající zhotovené části díla dle Smlouvy Pravý (v rozsahu 36
             %), žádná další práva z titulu výpovědi ŘSD Smlouvy Pravý STIM nevznikla ani STIM vůči ŘSD
             neuplatňuje (dále jen „Pohledávka STIM dle Smlouvy Pravý").

                                                                  Článek I.

 1. S vědomím všech v dohodě uvedených skutečností účastníci mezi sebou činí následující celkové
 vypořádání svých práv a povinností ze Smluv:

     a) STIM zaplatí ŘSD Pohledávku ŘSD, tj. částku ve výši 113.422,40 Kč nejpozději do dne 5.6.2021 na
        účet ŘSD uvedený v záhlaví této Smlouvy;

     b) ŘSD zaplatí STIM Pohledávku STIM dle Smlouvy Rudná, tj. částku ve výši 260.680,00 Kč plus DPH
         nejpozději do dne 5.6.2021 na účet STIM uvedený v záhlaví této Smlouvy;

     c) ŘSD zaplatí STIM Pohledávku STIM dle Smlouvy Pravý, tj. částku ve výši 147.420,- Kč plus DPH
        nejpozději do dne 5.6.2021 na účet STIM uvedený v záhlaví této Smlouvy.

                                                                  Článek II.

1. Účastníci shodně prohlašují a Činí nesporným, že:

    a) Řádným a úplným splněním dohody, tj. zejména připsáním Pohledávky ŘSD na účet ŘSD, připsá­
        ním Pohledávky STIM dle Smlouvy Rudná a Pohledávky STIM dle Smlouvy Pravý na účet STIM,
        jsou veškerá práva účastníků vyplývající ze Smluv zcela vypořádána, a že účastníci této dohody
        nebudou mít vůči sobě žádných dalších práv ani povinností plynoucích ze Smluv;

    b) Veškerým svým postupem cílili vždy pouze na ochranu svých právem aprobovaných zájmů, při­
        čemž jakýmikoliv kroky účastníků nebyla žádnému z účastníků způsobena jakákoliv škoda, nedo­
        šlo ke vzniku práva na jakoukoli sankci, realizaci utvrzení apod., nedošlo ani nedochází
        k bezdůvodnému obohacování účastníka na úkor jakéhokoliv jiného účastníka; tímto nejsou do­
        tčena ujednání účastníků dle Článku I. dohody.

2. Tato dohoda se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, případné spory
    z dohody budou rozhodovány u místně a věcně příslušného soudu České republiky.

3. Dohodu lze měnit jen písemně, po dohodě účastníků, formou postupně očíslovaných dodatků.

                                                  2
4. V případě, že kterékoli ustanovení této dohody je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo
     nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vy-
     mahatelnost zbývajících ustanovení této dohody. Účastníci se v takových případech zavazují nahradit
     neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do
     nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustano­
     vení, jež má být nahrazeno.

5. Účastníci se dohodli, že jakákoli práva či povinnosti z dohody plynoucí, jakožto tuto dohodu samou,
     není žádný z účastníků oprávněn postoupit bez předchozího písemného souhlasu s takovýmto po­
     stoupením druhého účastníka.

6. Poruší-li některý účastník svou dohodou založenou povinnost, má druhý účastník právo od dohody
     odstoupit. Ukáže-li se některé prohlášení STIM obsažené v této dohodě jako nepravdivé, má ŘSD
     právo od této dohody odstoupit. Odstoupením od této dohody není dotčeno právo na náhradu vznik­
     lé škody v plné výši.

7. Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotove­
     ní.

8. Tato dohoda je uzavřena okamžikem podpisu jejími účastníky. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem
    jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
     Uveřejnění dohody v registru smluv zajistí ŘSD bez zbytečného odkladu po podpisu této dohody
     oběma účastníky.

9. Účastníci dohody prohlašují, že se seznámili s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý
     a srozumitelný, a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Účastníci dohody uzavírají tuto do­
     hodu na základě své vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 6. 5. 2021       V Praze dne 6. 5. 2021

                                                '\

                             STIM, spol. ffr.o.

ředitel provozního úseku

                          3