Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
F 164 A/SO2
SMLOUVA o DÍLO
uzavřená dle § 25 86 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj ších předpisů (dále
jen „občanský zákoník“)
(dále jen jako „smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
ICQ: 00583171
DIC: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/ 19, 385 01 Vimperk
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednate1“)
a
Zhotovitel: PT PROLES s.r.o.
sídlo/bydliště : Kasárenská 1147, Prachatice
_
IČ:V 281 47 871
DIC: CZ 28147871 „
Zápis v OR: vedeného krajským soudem v Ceských Budějovicích oddíl C vložka21340
(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dilo
1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas
předá dílo s požadavky zadávací dokumentace, které jsou uvedeny v Příloze A Podrobná
specifikace díla (dále jen „Dílo“).
2) Objednatel se zavazuje Dílo dodané zhotovitelem vsouladu stoto smlouvou převzít a
zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu Díla
uvedenou v článku 3 této smlouvy.
str.lz6
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
F 164 A/SOZ
2. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ
1) Termin zahájení: dnem účinnosti Smlouvy o dílo
2) Lhůta dodání: 31. 12. 2021
3) Zhotovitel je povinen provádět Dílo postupně tak, aby byly splněny požadavky uvedené
v Příloze A Podrobná specifikace Díla.
4) Objednatel si vyhrazuje právo odepřít převzetí Díla nebo jeho částí v případě, že Dílo jako
celek nebo jeho část nebude v souladu s požadavky objednatele specifikovanými v Příloze A -
Podrobná specifikace díla. Dodání pouze částí Díla je považováno za prodlení s plněním
závazků z této smlouvy.
5) 0 dodání Díla bude sepsán předávací protokol, který smluvní strany při předání Díla podepíší.
6) Místem plnění je NPP Blanice.
7) Místem předání je NPP Blanice.
8) Dokončením Díla se rozumí kompletní řádné provedené Dílo (tj. ve sjednaném rozsahu, bez
vad & nedodělků), které je předáno objednateli v rámci předávacího řízení.
9) Nedodržení termínu dodání Díla bude považováno za podstatné porušení smlouvy.
3. CENA DÍLA
1) Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré
náklady zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.
2) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši
608.109,- Kč bez DPH
127.702,89,— Kč výše DPH
/ 73 5.81 1,89; Kč včetně DPH
3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a
sazba DPH bude zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, zvýšena nebo snížena,je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.
4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2) Zhotoviteli vzniká právo účtovat cenu v případě řádného a včasného dodání Díla objednateli.
3) Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu o předání a převzetí Díla či jeho
části podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den podepsání
předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
4) Faktura bude doložena kopií předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
5) Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem
odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v
platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění,
str.226
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
F 164 A/SO2
nebude—li doložena příslušnými doklady nebo bude—li jinak v nesouladu stouto smlouvou, je
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do
prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné
nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
6) Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu
objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně
zúčtu objednatele na účet zhotovitele uvedený vzáhlaví této smlouvy. Číslo tohoto
bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti'je
dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu
objednatele na účet zhotovitele.
5. ODPOVĚDNOST A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ
1) Zhotovitel se důkladně seznámil s obsahem veškerých podkladů nezbytných pro realizaci Díla
a prohlašuje, že tyto shledává jako bezvadné a dostatečně pro realizaci Díla.
2) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude předáno bez vad, vsouladu spodmínkami této
smlouvy a V souladu se všemi platnými právními předpisy.
3) Zhotovitel poskytuje záruku na Dílo po dobu 36 měsíců.
4) Bude-li- zhotovitel plnit některou svoji povinnost prostřednictvímjiné osoby, odpovídá za tato
plnění, jako kdyby plnil tuto povinnost sám aje povinen zajistit splnění všech závazků z této
smlouvy.
5) Každá reklamace musí být uplatněna písemně, e-mailem nebo faxem a musí obsahovat úplný
a přesný popis vady. Jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.
6) Pokud zhotovitel nenastoupí do deseti dnů od data uplatnění reklamace Díla k odstraňování
vad nebo neoznámí objednateli lhůtu kodstranění vad Díla je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7) Vznikne-li porušením povinností ze strany zhotovitele objednateli škoda, je objednatel
oprávněn domáhat se náhrady této škody podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
vedle svých nároků z vad Díla.
8) Pro případ prodlení zhotovitele v termínu dokončení celého Díla a jeho předání se sjednává
smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny celého Díla (s DPH) za každý i započatý kalendářní den
prodlení s dokončením celého Díla a jeho předání objednateli.
9) Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody.
6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1) Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených
vtéto smlouvě nebo z důvodů vyplývajících ze zákona, včetně důvodů vyplývajících
v podstatném porušení smlouvy některou ze stran.
str.3z6
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
F 164 A/SOZ
2) Překročení sjednaného termínu dodání Díla o déle než 14 dnů se vždy považuje za podstatné
porušení smlouvy, které podle ust. § 2002 Občanského zákoníku zakládá právo objednatele na
odstoupení od této Smlouvy.
3) Za podstatné porušení smlouvy se považuje též dodání Díla svadami. Nároky objednatele
z odpovědnosti za vady se řídí ust. § 2615 odst. 2 ve spojení sust. § 2106 Občanského
zákoníku.
4) Smluvní strany se pro případ sporů vyplývajících ztéto smlouvy dohodly ve smyslu
ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších
předpisů, místní příslušnost soudu prvního stupně, kterým bude obecný soud objednatele, tj.
okresní, popř. kraj ský soud, v jehož obvodu má objednatel sídlo.
5) Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k
zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani
žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
6) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění
obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
7) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto
získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
8) Objednatel je výlučným vlastníkem předaného díla aje oprávněn jej bez omezení využít pro
svoji potřebu a pro potřebu jím zřizovaných právnických osob.
9) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel
a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cilem ovlivnit chování
nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo
nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivněni zadávacího řízení nebo provádění smlouvy
ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení asnižení výhod
volné a otevřené soutěže.
10) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných
očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž dva obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.
12) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.
13) Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření
dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve
lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
14) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se
vztahuje povinnost uveřejnění vregistru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávaji, že
uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, vrozsahu a ve lhůtách z něho
vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou
část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání
str.4z6
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
F 164 A/SOZ
dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky ktéto smlouvě, jejichž
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
15) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by
mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
16) Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. .
17) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle
zákona o registru smluv, v ostamích případech dnem podpisu oprávněnými osobami
Smluvních stran.
Přílohy:
Příloha A Podrobná specifikace díla
B Položkový rozpočet
C Kontaktní údaje
Ve Vimperku dne ___2 0.61ng( V Prachaticích dne 3.6.2021
objednatel: zhotovitel:
Správa Národního parku Šumava PT PROLES s.r.o.
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
F 164 A/soz
Příloha C Kontaktní údaje
str.6z6
Reč—050.— SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
F 164/802
Příloha A Podrobná specifikace díla — Smlouvy o dílo
1. PŘEDMĚT
Sanace 4 břehových nátrží technologií kombinující vrbovou křížovou vazbu a kámen nebo
technologii skládaného lomového kamene vyšší hmotnosti, popř. zásyp (Viz přiložená
dokumentace)
Konstrukce křížové vazby:
Pro zřízení opěrné patky opevnění opravovaného svahu bude vyhloubena rýha o rozměrech
0,5m x 0,5 m. Patka bude situována tak, aby kopírovala původní patu svahu. Patka bude
zhotovena zrovnaných kamenů o hmotnosti do 500 kg. Následně bude zhotovena dřevěná
vrbová konstrukce, která bude postupně vyplňována lomovým kamenem, viz přiložení
dokumentace. Vrbové dřevo na konstrukci musí být čerstvě nakácené. Vrchní část břehu bude
z protierozních důvodů překryta vrstvou zeminy a kokosovou rohoží.
Použitý kámen musí pocházet výhradně z lomu kobylí hora u Prachatic.
Cílem je zamezení další eroze resp. sedimentace, která ohrožuje poslední kolonie perlorodek
v NPP.
Práce v korytě Blanice jsou vyloučeny V období rozmnožování perlorodky říční. Přesný
termín zahájení prací V řece bude upřesněn s kompetentním pracovníkem Správy.
2. MÍSTO PLNĚNÍ A TECHONOLOGIE
Protierozm’ opatření Blanice č. 5 — p.č. 503/4 v k.ú. Zbytiny
Protierozní opatření Blanice č. 7 — p.č. 758 v k.ú. Zbytiny
Protierozní opatření Blanice č. 8 — p.č. 523/2 a 509/2 v k.ú. Zbytiny
Protierozní opatření Blanice č. 9 —— p.č. 479/ l v k.ú. Zbytiny
str. 1 zl