Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ
POVOLENÍ A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO
PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU
Název zakázky: „Výstavba haly pro měřící vozy
pevných trakčních zařízení – Bohumín“
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ
Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy: E617-S-2927/2020
ISPROFOND: 5813520029
a
Sdružení: „Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín – ENEX +
MORAVIA CONSULT Olomouc“
Vedoucí společník: ENEX GROUP s.r.o.
se sídlem: Thunovská 179/12, Malá Strana, 118 00 Praha 1
IČO: 27223663, DIČ: CZ27223663
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 105688
bank. spojení: xxx
zastoupena: Jiřinou Worschovou, na základě plné moci
Korespondenční adresa: Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1
a
Další společník: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357
Strana 1 (celkem 3)
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení DUSP + PDPS a výkon autorského dozoru při realizaci stavby
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
spisová značka B 1217
zastoupená: společností ENEX GROUP s.r.o.,
na základě smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 10.7.2020
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: E+M20200714
dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) na zhotovení
dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon
autorského dozoru stavby s názvem Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení –
Bohumín, uzavřené dne 19. 8. 2020.
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:
1. PREAMBULE
1.1 Smluvní strany se v návaznosti na uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo č. E617-S-
2927/2020, a tedy navýšení ceny Díla, dohodly na bližší specifikaci fakturovaných
částek, což činí prostřednictvím tohoto Dodatku.
2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících
změnách Smlouvy:
2.1.1 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy: Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla
Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení
Díla, je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje
předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají
v platnosti.
3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných
nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace
Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že
nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných
plateb či náhrad uplatňovat.
3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a
metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo
kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3.5 Součást Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla
Strana 2 (celkem 3)
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení DUSP + PDPS a výkon autorského dozoru při realizaci stavby
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.
V Olomouci dne 9.6.2021 V Praze dne 16.6.2021
Elektronicky podepsáno ...................................................................................
...................................................................................
za ENEX GROUP s.r.o.
Ing. Miroslav Bocák Jiřina Worschová
ředitel organizační jednotky
na základě plné moci
Stavební správa východ
Správa železnic,
státní organizace
V Praze dne 16.6.2021
……………………………………………………………………………….
za MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Jiřina Worschová
na základě smlouvy o sdružení ve společnosti
a plné moci
Strana 3 (celkem 3)
Příloha č. 1
Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla
Ve znění dodatku č. 2
Harmonogram plnění a fakturace:
Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy
Dokončení plnění:
1. dílčí etapa:
Předmět díla v rozsahu DUSP a PDPS k připomínkám, včetně projednání bodů specifikovaných v
ZTP číslo 6 – Specifické požadavky
- bude dokončeno a předáno do 7 měsíců od zahájení plnění
- Podmínky dokončení Dílčí etapy: Předávací protokol (pro Část Díla)
- fakturováno bude 3.900.800,00 Kč bez DPH
2. dílčí etapa:
Předmět díla v rozsahu DUSP a PDPS se zapracovanými připomínkami, včetně konferenčního
projednání vypořádání připomínek + žádost o společné povolení, předání podkladů pro soutěž
na zhotovitele
- bude dokončeno a předáno do 1 měsíce od písemného pokynu investora po skončení
připomínkového řízení
- Podmínky dokončení Dílčí etapy: Protokol o provedení a předání části díla - DUSP a PDPS,
Kompletní žádost pro společné povolení
- fakturováno bude 6.910.000,00 Kč bez DPH
3. dílčí etapa
Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění
stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba
délky realizace: 18 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo
se zhotovitelem stavby
- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a
předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných
hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností
odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji:
datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.
Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad
a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.
Způsob provedení Díla (způsob plnění):
DUSP+PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 16x v digitální uzavřené formě + 1
x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.
DUSP+PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě –
formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené
formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve
formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle
datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz ).
Strana 1 (celkem 1)