Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodatek č. 11
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče
u Brna“
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018
Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy: E617-S-1148/2019
ISPROFOND: 5623530005
a
účastníci Společnosti „ŠAKAL“
založené Společenskou smlouvou ze dne 25. 10. 2018
Společník – správce: S u b t e r r a a.s.
se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 453 09 612 DIČ: CZ45309612
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383
zastoupena Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva
a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva
a
společník: OHL ŽS, a.s.
se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika
IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
Strana 1 z 8
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695
zastoupená : Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva
a Jiřím Procházkem, MBA, členem představenstva
a
společník: FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,
se sídlem : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČO: 253 17 628 DIČ: CZ25317628
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144
zastoupenou Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
a
společník: Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809
zastoupenou Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva
a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva
v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25. 10. 2018, kdy správcem společnosti „ŠAKAL“ je
S u b t e r r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO: 45309612, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383, která je na základě
Plné moci ze dne 25.10.2018 oprávněna jednat za všechny společníky,
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: Elektrizace železnic Praha a.s. : 21/19-OZ/SOD
dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 8. 2019 na zhotovení
stavby s názvem „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“ (dále jen „Dodatek“).
I. PŘEDMĚT DODATKU
1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 5, 21, 23, 24, 38 a
v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže
uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.
Více práce ............................................................................................................... 15 361 587,97 Kč
Méně práce..............................................................................................................- 9 351 321,68Kč
Původní Cena díla v znění předchozích dodatků ............................................... 1 465 822 257,58 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 11 .......................................................................... 6 010 266,29 Kč
Nová Cena díla bez DPH.....................................................................................1 471 832 523,87 Kč
Strana 2 z 8
1.2. Dále se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro uvedení Díla do provozu pro konkrétní SO.
Důvodem prodloužení jsou nepříznivé klimatické podmínky v průběhu měsíce dubna (dlouhodobě
vysoké srážkové úhrny a sněžení). Dále došlo ke změně rozsahu prací na objektu (odlišně od PD) na
základě dodatečného požadavku Obce Šakvice.
Prodloužení lhůty pro uvedení do provozu se týká:
SO 50-00-02 Zabezpečení veřejných zájmů, komunikace (termín dokončení do 30. 6. 2021).
Shora uvedený posun termínu nemá vliv na Dobu dokončení celého Díla.
1.3. Předmětná změna Smlouvy o dílo spočívá ve změně v čl. 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu
Přílohy k nabídce, jak je níže uvedeno.
1.4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách:
Čl. 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu zní nově takto:
„8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu
Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce
do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 17 měsíců od
Data zahájení prací, vyjma následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje, které
bude provedeno do 5 měsíců od Doby pro uvedení do provozu, a dále vyjma níže uvedených
PS a SO, které budou provedeny dle níže uvedených termínů:
PS 01-28-01 D žst. Šakvice, úprava AVV - termín dokončení do 1.3.2021,
PS 02-28-01 A T.ú. Šakvice - Hustopeče , TZZ - termín dokončení do 1.3.2021,
PS 02-28-01 B T.ú. Šakvice - Hustopeče , AVV - termín dokončení do 1.3.2021,
PS 03-28-01 A žst.Hustopeče u Brna, definitivní SZZ - termín dokončení do 1.3.2021,
PS 03-28-01 D žst.Hustopeče u Brna, AVV - termín dokončení do 1.3.2021,
PS 01-28-01 A žst. Šakvice, definitivní SZZ - termín dokončení do 11.3.2021,
PS 50-28-01 A CDP Přerov, úprava DOZ - termín dokončení do 11.3.2021,
SO 50-00-02 Zabezpečení veřejných zájmů, komunikace - termín dokončení do 30.6.2021,
SO 01-18-01 Žst. Šakvice, příjezdová komunikace k SpS (termín dokončení 31.3.2021),
SO 50-00-01 Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby (termín dokončení 31.5.2021),
PS 01-14-01 Žst. Šakvice, MK (termín dokončení 31.3.2021),
PS 50-14-03 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, GSM-R (termín dokončení 31.3.2021),
PS 01-28-01 B Žst. Šakvice, část B, provizorní SZZ (termín dokončení 31.3.2021),
PS 01-07-01 Žst. Šakvice, rozvodna nn (termín dokončení 31.3.2021),
SO 01-16-01 Žst. Šakvice, železniční spodek (termín dokončení 31.3.2021),
SO 02-16-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční spodek (termín dokončení
31.3.2021),
SO 03-16-01 Žst. Hustopeče u Brna, železniční spodek (termín dokončení 31.3.2021),
SO 03-27-01 Žst. Hustopeče u Brna, kanalizace (termín dokončení 31.3.2021),
SO 01-15-06 Žst. Šakvice, orientační systém (termín dokončení 31.3.2021),
Strana 3 z 8
SO 03-15-04 Žst. Hustopeče u Brna, orientační systém (termín dokončení 31.3.2021),
SO 01-19-01 Podchod st.km 108,253 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,209) (termín dokončení
31.3.2021),
SO 01-16-02 Žst. Šakvice, nástupiště (termín dokončení 31.3.2021),
SO 01-15-04 A Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující - základové patky (termín dokončení
31.3.2021),
SO 01-06-03 Žst. Šakvice, úprava rozvodů nn (termín dokončení 31.3.2021),
SO 01-17-01 Žst. Šakvice, železniční svršek (termín dokončení 31.3.2021),
SO 02-17-05 Železniční přejezd v km 5,872 (termín dokončení 31.3.2021),
SO 03-15-01 A Žst. Hustopeče u Brna, staveb, úpravy výpravní budovy (termín dokončení
31.3.2021),
SO 03-15-01 B Žst. Hustopeče, stavební úpravy technologické budovy (termín dokončení
31.3.2021),
SO 03-15-01 C Zdravotně technické instalace (termín dokončení 31.3.2021),
SO 03-15-01 E Žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy - ústřední topení
(termín dokončení 31.3.2021).“
Zhotovitel současně prohlašuje, že mu předmětnou změnou harmonogramu postupu prací, nevzniká
nárok na zaplacení jakýchkoli Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad a že nebude na Objednateli
zaplacení žádných takových Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.1 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 5, 21, 23, 24, 38 je součástí předmětných ZL.
1.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace
ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
1.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Harmonogram postupu prací, který nahrazuje harmonogram
postupu prací obsažený v příloze č. 4. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
1.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS
zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
1.5 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a
zůstávají v platnosti beze změn.
1.6 Tento Dodatek je vyhotoven v 11 vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 8 vyhotovení
Zhotovitel.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k
němu připojují svoje podpisy.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny dle tohoto Dodatku
Příloha č. 4 - Harmonogram postupu prací
Strana 4 z 8
V Praze dne 25.6.2021 V Praze dne
Za S u b t e r r a a.s.:
………………………………………
Ing. Mojmír Nejezchleb ……………………………………….
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy Ing. Ondřej Fuchs
Správa železnic, státní organizace předseda představenstva
…………………………………
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
V Brně, dne
Za OHL ŽS, a.s.:
…………………………………
Ing. Roman Kocúrek
místopředseda představenstva
…………………………………
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
V Brně, dne
Za FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.:
…………………………………
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
Strana 5 z 8
V Praze, dne
Za Elektrizace železnic Praha a.s.:
…………………………………
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
…………………………………
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Strana 6 z 8
Příloha č. 1
Rekapitulace ceny dle dodatku č. 11
Strana 7 z 8
Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
Původní nabídka Nabídka po ZL Vícepráce Méněpráce Nabídka
posledním dodatku 7 752 964,34 6 825 718,20 celkem
1 938 241,08 1 706 429,55
PS 01-05-01 Žst. Šakvice, doplnění DŘT 1 022 788,61 1 022 788,61 1 022 788,61
PS 01-05-02 Žst. Šakvice, zařízení DŘT pro SpS 974 467,28 974 467,28 1 243 311,61 974 467,28
PS 01-07-01 Žst. Šakvice, rozvodna nn
PS 01-07-02 Žst. Šakvice, rozvodna nn - klimatizace 3 314 499,98 3 329 352,66 3 329 352,66
PS 01-09-01 Žst. Šakvice, spínací stanice 104 584,31 104 584,31 104 584,31
PS 01-09-02 Žst. Šakvice, spínací stanice - klimatizace
PS 01-13-01 Žst. Šakvice, trafostanice 22/0,4kV 1 909 758,41 1 909 758,41 1 909 758,41
PS 01-13-02 Žst. Šakvice, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ 52 684,30 52 684,30 52 684,30
PS 01-13-03 Žst. Šakvice, úprava trafostanic 25/0,4kV pro EOV
PS 01-14-01 Žst. Šakvice, MK 3 145 895,49 3 145 895,49 3 145 895,49
PS 01-14-01.1 A Žst. Šakvice, VB stavební úpravy 1 076 882,12 1 076 882,12 1 076 882,12
PS 01-14-01.1 B Žst. Šakvice, VB stavební úpravy - (elektroinstalace) 1 532 857,72 1 532 857,72 1 532 857,72
PS 01-14-02.1 Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění 6 699 406,72 7 008 669,52 7 008 669,52
PS 01-14-02.2 Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění - klimatizace
PS 01-14-03 Žst. Šakvice, telefonní zapojovač, doplnění 187 886,48 187 886,48 187 886,48
PS 01-14-04 Žst. Šakvice, doplnění EZS 40 661,85 40 661,85 40 661,85
PS 01-14-07 Žst. Šakvice, doplnění rozhlasového zařízení 257 872,64 257 872,64 257 872,64
PS 01-14-08 Žst. Šakvice, doplnění informační zařízení 372 688,05 372 688,05 372 688,05
PS 01-14-09 Žst. Šakvice, doplnění kamerového systému 1 514 886,13 1 514 886,13 1 514 886,13
PS 01-28-01 A Žst. Šakvice, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS 330 753,31 330 753,31 330 753,31
PS 01-28-01 B Žst. Šakvice, část B, provizorní SZZ 745 150,61 745 150,61 745 150,61
PS 01-28-01 C Žst.Šakvice, část C, klimatizace místností technologie 4 928 116,81 9 218 783,77 9 218 783,77
PS 01-28-01 D Žst. Šakvice, část D, úprava AVV 1 852 551,16 2 034 265,77 2 034 265,77
PS 01-28-01 E Žst. Šakvice, část E, úprava ASHS 155 710 084,42 159 571 932,32 159 571 932,32
PS 02-05-01 T. ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC – silnoproudá zařízení 86 048 525,94 102 772 780,16 102 772 780,16
PS 02-14-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, TK 728 700,00 849 969,50 849 969,50
PS 02-14-02 T. ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC 1 613 114,96 1 613 114,96 1 613 114,96
PS 02-28-01 A T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část A, traťové zabezpečovací zařízení, ETCS 372 125,20 372 125,20 372 125,20
PS 02-28-01 B T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část B, AVV 1 633 210,99 1 633 210,99 1 633 210,99
PS 03-05-01 Žst. Hustopeče u Brna, zařízení DŘT 11 777 142,09 11 777 142,09 11 777 142,09
PS 03-07-01 Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn 4 465 255,78 4 465 255,78 4 465 255,78
PS 03-07-02 Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn - klimatizace 40 417 675,14 40 417 675,14 21 41 344 921,28
PS 03-13-01 Žst. Hustopeče u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV 491 186,86 491 186,86 491 186,86
PS 03-14-01 Žst. Hustopeče u Brna, MK 928 319,76 928 319,76 928 319,76
PS 03-14-02.1 Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení 2 380 478,67 2 380 478,67 2 380 478,67
PS 03-14-02.2 Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení - klimatizace 48 840,68 48 840,68 48 840,68
PS 03-14-03 Žst. Hustopeče u Brna, EZS a LDP 1 278 183,82 1 278 183,82 1 278 183,82
PS 03-14-04 Žst. Hustopeče u Brna, rozhlasové zařízení 1 315 723,51 1 315 723,51 1 315 723,51
PS 03-14-05 Žst. Hustopeče u Brna, informační zařízení 198 378,33 198 378,33 198 378,33
PS 03-14-06 Žst. Hustopeče u Brna, kamerový systém 207 734,10 207 734,10 207 734,10
PS 03-28-01 A Žst. Hustopeče u Brna, část A, definitivní SZZ 478 424,47 478 424,47 478 424,47
PS 03-28-01 C Žst.Hustopeče, část C, klimatizace místností technologie 914 956,24 914 956,24 914 956,24
PS 03-28-01 D Žst. Hustopeče u Brna, část D, AVV 2 681 238,29 4 138 439,41 4 138 439,41
PS 50-05-01 ED Brno, doplnění DŘT a řídícího systému 1 443 089,80 1 443 089,80 1 443 089,80
PS 50-14-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DOK 49 042 835,99 49 042 835,99 21 49 274 647,52
PS 50-14-02 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přenosový systém 201 695,55 201 695,55 201 695,55
PS 50-14-03 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, GSM-R 506 485,60 506 485,60 506 485,60
PS 50-14-04 Úprava dispečerského pracoviště 3 242 862,46 3 242 862,46 3 242 862,46
PS 50-28-01 CDP Přerov, úprava DOZ a ETCS 3 228 381,86 2 694 831,52 2 694 831,52
SO 01-01-01 Žst. Šakvice, úprava TV 3 884 761,89 4 954 445,49 4 954 445,49
SO 01-01-01.1 Protidotyková ochrana TV na mostě ev. č. 4203-3 4 987 844,42 4 989 564,80 4 989 564,80
SO 01-01-02 Žst. Šakvice, úprava ukolejnění 916 110,41 916 110,41 916 110,41
SO 01-01-03 Žst. Šakvice, připojení jednovypínačové SpS na TV 12 001 455,80 12 001 455,80 12 001 455,80
SO 01-01-04 Žst. Šakvice, připojení TR ZZ na TV 78 284 869,56 81 931 778,90 81 931 778,90
SO 01-01-05 Žst. Šakvice, připojení TR EOV na TV 1 157 274,88 1 157 274,88 1 157 274,88
SO 01-01-06 Žst. Šakvice, převěšení ZOK 2 220 320,73 2 220 320,73 2 220 320,73
SO 01-06-01 Žst. Šakvice, EOV 2 119 054,44 2 119 054,44 2 119 054,44
SO 01-06-02 Žst. Šakvice, úprava venkovního osvětlení 656 599,71 656 599,71 656 599,71
SO 01-06-03 Žst. Šakvice, úprava rozvodů nn 2 144 314,53 2 144 314,53 2 144 314,53
SO 01-06-04 Žst. Šakvice, přeložky silnoproudých rozvodů 1 213 367,49 1 213 367,49 1 213 367,49
SO 01-06-05 Žst. Šakvice, osvětlení podchodu a nástupišť 8 668 395,39 8 668 395,39 8 668 395,39
SO 01-06-06 Žst. Šakvice, DOÚO 7 776 021,02 7 776 021,02 7 776 021,02
SO 01-06-07 Žst. Šakvice, spínací stanice, DOÚO 1 853 361,61 2 256 466,74 2 256 466,74
SO 01-06-08 Žst. Šakvice, spínací stanice, přípojka nn 2 411 128,23 2 411 128,23 2 411 128,23
SO 01-06-09 Žst. Šakvice, uzemnění trafostanice 4 248 988,67 4 248 988,67 4 248 988,67
SO 01-06-10 Žst. Šakvice, spínací stanice, uzemnění 4 995 714,25 4 995 714,25 4 995 714,25
SO 01-06-11 Žst. Šakvice, uzemnění trafostanic 25/0,4kV pro ZZ a EOV 439 856,51 439 856,51 439 856,51
SO 01-12-01 Žst. Šakvice, přípojka vn 359 323,31 359 323,31 359 323,31
SO 01-14-01 Žst. Šakvice – žst. Hustopeče u B., ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC 400 848,85 400 848,85 400 848,85
SO 01-15-01 B Žst. Šakvice, stavební úpravy technologické budovy - elektroinstalace 113 236,53 113 236,53 113 236,53
SO 01-15-01.1 Bourané konstrukce 296 718,63 296 718,63 296 718,63
SO 01-15-01.2 Nové konstrukce 616 054,18 616 054,18 616 054,18
SO 01-15-02 Žst. Šakvice, demolice 3 645 990,68 3 645 990,68 3 645 990,68
SO 01-15-03 Žst. Šakvice, kabelovod 369 828,97 369 828,97 369 828,97
SO 01-15-03.1 Žst. Šakvice, přeložka vodovodu 711 025,85 711 025,85 711 025,85
SO 01-15-04 A Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující - základové patky 2 539 884,65 2 539 884,65 2 539 884,65
SO 01-15-04 B Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující - ocelový přístřešek 2 355 178,29 2 355 178,29 2 355 178,29
SO 01-15-05 Zastřešení nástupišť, výstupy z podchodu 21 507 067,38 21 507 067,38 21 507 067,38
SO 01-15-05.1 Žst. Šakvice, odvodnění zastřešení 63 241,43 63 241,43 63 241,43
SO 01-15-06 Žst. Šakvice, orientační systém 181 226,73 780 116,76 780 116,76
SO 01-15-07 A Žst. Šakvice, spínací stanice - stavební část 3 117 878,47 3 117 878,47 3 117 878,47
SO 01-15-07 B Žst. Šakvice, spínací stanice (elektroinstalace) 17 412 618,38 17 412 618,38 17 412 618,38
SO 01-15-08 A Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus - bourané konstrukce 276 981,60 276 981,60 276 981,60
SO 01-15-08 B Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus - základové patky 243 378,73 399 978,73 399 978,73
SO 01-15-08 C Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus - ocelový přístřešek 1 672 050,82 1 672 050,82 1 672 050,82
SO 01-16-01 Žst. Šakvice, železniční spodek 81 556,10 81 556,10 81 556,10
SO 01-16-02 Žst. Šakvice, nástupiště 127 641,22 127 641,22 127 641,22
SO 01-17-01 Žst. Šakvice, železniční svršek 176 239,84 176 239,84 176 239,84
SO 01-17-01.1 Žst. Šakvice, železniční svršek, závěrečné podbití 925 195,98 925 195,98 925 195,98
SO 01-18-01 Žst. Šakvice, příjezdová komunikace k SpS 69 791 213,93 74 440 423,57 24 75 683 735,18
13 917 843,00 14 087 612,02 14 087 612,02
225 919 299,64 228 884 129,63 228 884 129,63
2 201 816,67 2 201 816,67 2 201 816,67
2 099 288,41 2 099 288,41 2 099 288,41
SO 01-19-01 Podchod st.km 108,253 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,209) 76 839 594,36 77 690 117,36 1 638 072,18 335 572,83 77 690 117,36
SO 01-19-02 Propustek st.km 108,731 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,724) 12 318 625,36 12 318 625,36 483 601,10 12 318 625,36
SO 01-33-01 Žst. Šakvice, IPO 2 216 723,37
SO 02-01-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, trakční vedení 153 984,41 153 984,41 572 275,39 153 984,41
SO 02-01-02 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, ukolejnění 44 568 324,49 44 568 324,49 44 568 324,49
SO 02-16-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční spodek
SO 02-17-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek 892 897,25 892 897,25 892 897,25
SO 02-17-01.1 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek 98 737 061,71 111 248 324,54 111 248 324,54
SO 02-17-02 Železniční přejezd v km 0,924 70 663 468,52 75 908 038,92 75 908 038,92
SO 02-17-03 Železniční přejezd v km 2,012 1 584 576,80
SO 02-17-04 Železniční přejezd v km 4,190 1 246 919,22 1 584 576,80 1 584 576,80
SO 02-17-05 Železniční přejezd v km 5,872 1 734 962,02 1 246 919,22 1 246 919,22
SO 02-18-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložka polní cesty 1 734 962,02 1 734 962,02
SO 02-19-01 Propustek st.km 0,919 TÚ 2061 (prov.ev.km 0,954) 723 602,49
SO 02-19-02 Propustek st.km 1,109 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,145) 3 621 640,09 723 602,49 723 602,49
SO 02-19-03 Propustek st.km 1,373 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,409) 2 642 786,75 3 367 698,04 3 367 698,04
SO 02-19-04 Propustek st.km 1,593 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,629) 1 580 044,95 2 642 786,75 2 642 786,75
SO 02-19-05 Propustek st.km 3,385 TÚ 2061 (prov.ev.km 3,364) 1 749 240,40 1 580 044,95 1 580 044,95
SO 02-19-06 Propustek st.km 4,193 TÚ 2061 (prov.ev.km 4,175) 1 920 871,55 1 749 240,40 1 749 240,40
SO 02-19-07 Propustek st.km 5,044 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,022) 1 890 237,65 1 920 871,55 1 920 871,55
SO 02-19-08 Propustek st.km 5,340 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,318) 2 651 187,00 1 890 237,65 1 890 237,65
SO 02-19-09 t.ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, propustek v km 6,014 TÚ 2061 1 381 744,25 2 651 187,00 2 651 187,00
SO 02-22-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, vodovody 1 655 152,21 1 381 744,25 1 381 744,25
SO 02-27-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, kanalizace 1 562 694,54 1 655 152,21 1 655 152,21
SO 03-01-01 Žst. Hustopeče u Brna, trakční vedení 1 562 694,54 1 562 694,54
SO 03-01-02 Žst. Hustopeče u Brna, ukolejnění 756 132,01
SO 03-01-03 Žst. Hustopeče u Brna, připojení TR ZZ a EOV na TV 2 666 720,46 756 132,01 756 132,01
SO 03-06-01 Žst. Hustopeče u Brna, EOV 1 333 789,22 2 666 720,46 2 666 720,46
SO 03-06-02 Žst. Hustopeče u Brna, úprava rozvodů nn 9 851 961,57 1 333 789,22 1 333 789,22
SO 03-06-03 Žst. Hustopeče u Brna, venkovní osvětlení 9 851 961,57 9 851 961,57
SO 03-06-04 Žst. Hustopeče u Brna, DOÚO 384 689,70
SO 03-06-05 Žst. Hustopeče u Brna, přípojka nn 526 732,80 384 689,70 384 689,70
SO 03-06-06 Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV 1 519 384,10 526 732,80 526 732,80
SO 03-06-07 Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění výpravní budovy 530 739,22 1 519 384,10 1 519 384,10
SO 03-15-01 A Žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy 4 115 736,55 530 739,22 530 739,22
SO 03-15-01 B Žst. Hustopeče, stavební úpravy technologické budovy 732 238,44 4 115 736,55 4 115 736,55
SO 03-15-01 C Zdravotně technické instalace 202 271,77 732 238,44 732 238,44
SO 03-15-01 D Vnitřní plynoinstalace 112 189,12 202 271,77 202 271,77
SO 03-15-01 E Žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy - ústřední topení 180 136,13 112 189,12 112 189,12
SO 03-15-02 Žst. Hustopeče u Brna, demolice 4 709 133,40 180 136,13 180 136,13
SO 03-15-03 Žst. Hustopeče u Brna, přístřešky pro cestující 572 875,59 4 709 133,40 4 709 133,40
SO 03-15-04 Žst. Hustopeče u Brna, orientační systém 208 401,93 572 875,59 572 875,59
SO 03-15-05 Žst. Hustopeče u Brna, kabelovod 49 745,31 208 401,93 208 401,93
SO 03-16-01 Žst. Hustopeče u Brna, železniční spodek 291 958,54 49 745,31 49 745,31
SO 03-16-02 Žst. Hustopeče u Brna, nástupiště 1 843 129,42 291 958,54 291 958,54
SO 03-17-01 Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek 1 063 201,30 1 843 129,42 1 843 129,42
SO 03-17-01.1 Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití 158 073,83 1 063 201,30 1 063 201,30
SO 03-17-02 Železniční přejezd v km 6,298 3 396 307,69 278 073,83 278 073,83
SO 03-18-01 Žst. Hustopeče u Brna, nákladiště 14 203 730,74 3 396 307,69 3 396 307,69
SO 03-18-02 Žst. Hustopeče u Brna, úprava komunikace k nákladišti 19 105 823,85 14 398 793,45 14 398 793,45
SO 03-19-01 Žst. Hustopeče u Brna, Opěrné zdi 34 832 344,27 19 105 823,85 19 105 823,85
SO 03-22-01 Žst. Hustopeče u Brna, vodovody 426 563,99 34 832 344,27 34 832 344,27
SO 03-27-01 Žst. Hustopeče u Brna, kanalizace 3 075 753,98 426 563,99 426 563,99
SO 03-33-01 Žst. Hustopeče u Brna, IPO 2 150 522,26 3 075 753,98 3 075 753,98
SO 50-00-01 Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby 2 419 333,74 2 150 522,26 2 150 522,26
SO 50-00-02 Zabezpečení veřejných zájmů, komunikace 15 239 581,40 2 419 333,74 2 419 333,74
SO 50-17-01 Výstroj trati 481 562,03 15 239 581,40 15 239 581,40
SO 50-38-01 Rekultivace ploch opuštěné trasy 8 337 148,73 481 562,03 481 562,03
SO 98-98 Všeobecný objekt 95 074,08 8 337 148,73 5 9 639 648,08
2 013 808,60 95 074,08 95 074,08
7 634 427,36 4 718 356,16 23 6 451 478,43
393 040,80 7 634 427,36 38 8 206 702,75
1 675 600,00 393 040,80 393 040,80
8 564 587,00 1 675 600,00 1 675 600,00
14 431 406,30 14 431 406,30
1 398 495 177,25 1 465 822 257,58 15 361 587,97 9 351 321,68 1 471 832 523,87