Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. 2021000244
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel : RBP, zdravotní pojišťovna
se sídlem : Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
statutární orgán : Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel
IČ : 47673036
DIČ : CZ47673036
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 554
osoby oprávněné k jednání : xxxxxxxxxx
bankovní spojení : xxxxxxxxxx
číslo účtu : xxxxxxxxxx
(dále jen objednatel)
Zhotovitel : Elektro – fm.cz s.r.o.
se sídlem : Nádražní 1088, 738 01 Frýdek Místek
statutární orgán : xxxxxxxxxx
IČ : 27765679
DIČ : CZ27765679
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíle C, vložka 41307
(dále jen zhotovitel)
Čl. II.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany činí nesporným, že dne 14.5.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava klimatizačního systému VRF-V v budově A na ředitelství RBP, zdravotní pojišťovny v rámci realizace veřejné zakázky objednatele s názvem „Oprava klimatizačního systému na ředitelství RBP, zdravotní pojišťovny – budova A“, a to ve specifikaci dle uvedené smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany dále uvádějí, že v průběhu veřejné zakázky malého rozsahu realizované dle zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na jejímž základě byl zhotovitel vybrán objednatelem, jako zadavatelem, došlo ke zjištění další závady spojené s nefunkční řídící deskou v kondenzační jednotce, která nebyla součástí předmětu veřejné zakázky malého rozsahu a jenž nebyla při uzavírání smlouvy známá ani jedné straně.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže v tomto dodatku.
Čl. III.
Předmět dodatku
1. Tímto dodatkem mění smluvní strany čl. IV. Cena a platební podmínky smlouvy o dílo č. 2021000244 tak, že cena předmětu díla se navyšuje o částku 41 101,70 Kč bez DPH (slovy: čtyřicet jedna tisíc jedno sto jedna korun českých sedmdesát haléřů bez DPH) za dodatečnou opravu vyplývající z „Přílohy č. 1 – Cenová nabídka“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. K ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Celková cena předmětu díla navýšená o částku za dodatečnou opravu nově zní:
bez DPH 492 888,65,- Kč
DPH 21% 103 506,62,- Kč
vč. DPH 596 395,27,- Kč
Čl. V.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Smluvní strany obdrží po jednom stejnopise.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2021000244.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
4. Ostatní ustanovení nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
Příloha č. 1 – Cenová nabídka
V Ostravě dne Ve Frýdku – Místku dne
________________________________ _________________________
za RBP, zdravotní pojišťovnu za Elektro – fm.cz s.r.o.
Ing. Antonín Klimša, MBA xxxxxxxxxx
výkonný ředitel xxxxxxxxxx
RBP, zdravotní pojišťovna
BANKOVNÍ SPOJENÍ
KONTAKTY:
Michálkovická 967/108
Česká národní banka
Telefon: 596 256 111
Slezská Ostrava
ZÁPIS V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU
Fax: 596 256 205
710 00 Ostrava
Krajský soud v Ostravě
DATOVÁ SCHRÁNKA: edyadmh
IČ: 47673036
Oddíl A XIV, vložka 554
e-mail: rbp@rbp-zp.cz, www.rbp213.cz