Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Smlouva o dílo
(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
Evidenční číslo objednatele: D600210046
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: VD Labská, oprava pozemní komunikace
111210032 / 1111121
1.1. Objednatel:
Název: 1. Smluvní strany
Adresa sídla:
Povodí Labe, státní podnik
Statutární orgán: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Adresa závodu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické: závod Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05 ,
IČ: XXXXX, ředitel závodu,
DIČ: XXXXX, vedoucí PS DK, tel. XXXXX
Obchodní rejstřík: XXXXX, VD Labská, tel. XXXXX
(dále jen jako „objednatel“)
70890005
CZ70890005
Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
1.2. Zhotovitel: Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o.
Název: Špindlerův Mlýn, Bedřichov 71
Adresa sídla: Jiří Petrlík, jednatel
Statutární orgán: Petr Mikuláš, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: XXXXX, ředitel společnosti (na základě plné moci)
Zástupce pro věci technické: XXXXX, ředitel společnosti, tel. XXXXX
IČ: 27487865
DIČ: CZ 27487865
Obchodní rejstřík: C 21963 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: XXXXX
(dále jen jako „zhotovitel“)
2. Úvodní ustanovení
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25.6.2021 pro za-
kázku nazvanou „VD Labská, oprava pozemní komunikace“
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil
s veškerými požadavky objednatele.
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 000 000,- Kč. Zhotovitel
se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn
ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uve-
denou v předchozí větě.
3. Předmět smlouvy
3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:
„VD Labská, oprava pozemní komunikace“
podle cenové nabídky, která vymezuje rozsah prací.
Předmětem zakázky je oprava výtluků pozemní komunikace na ploše cca 220 m2, která
obnáší vyfrézování výtluků včetně odvozu vyfrézovaného materiálu, pokládku obalo-
vané směsi (+40 m2 ve 2 vrstvách), aplikaci spojového postřiku a zálivku spár.
Práce budou prováděny na pozemcích parcel. číslo 619/6 a 619/10 a 863/2 v k.ú. Přední
Labská, které jsou v majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní
podnik Hradec Králové. Jedná se o úsek dlouhý cca 140 m.
4. Doba plnění díla
4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas.
4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 2.8.2021
4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31.8.2021
5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní
a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou
zhotovitele ze dne 25.6.2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou
smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH nepřesáhne 193 362,40 Kč,
slovy: stodevadesáttřitisíctřistašedesátdva korun českých čtyřicet haléřů bez DPH.
5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za prove-
dení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o ode-
vzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.
5.3 Daňový doklad bude vystaven objednateli na adresu sídla: Povodí Labe, státní podnik,
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové a zaslán elektronicky
na e-mailovou adresu XXXXX nebo poštou na adresu uvedenou výše, s tím že
zhotovitel zvolí pouze jednu z uvedených možností, aby nedocházelo k duplicitám.
6. Bankovní záruka
6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.
7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto
smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení
stavby ze dne 1. 2. 2021.
8. Zvláštní ustanovení
8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele ze dne 1.2.2021 na
zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
Článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele: odst. 2.3.a); 2.3.c)11,17,19; 2.3.d); 2.3.e);
2.3.f)33,34,35,36,37,40,41,43,44; 2.4; 2.6.
Článek 3. Technické a kvalitativní parametry díla: odst. 3.6.
Článek 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky: odst. 6.3.
Článek 7. Bankovní záruka
Článek 9. Vady díla a záruky za jakost
Článek 10. Dodací podmínky: odst. 10.17.
Článek 12. Předání díla: odst. 12.2.a),b),c),d),e),f),g),h),i),k),l)
Článek 14. Odstoupení od smlouvy: odst. 14.1.b) první odrážka; 14.3.; 14.4.
8.2. Případné vady a nedodělky budou řešeny v rámci předávacího protokolu při předání
stavby.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
v této smlouvě,
v nabídce uchazeče.
výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-
světlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou
přednost v pořadí výše stanoveném.
9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
9.3. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních. Po jejich vzájemném podepsání obdrží 1
vyhotovení zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel.
9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-
šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této
smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo
zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení
nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné
a vymahatelné.
9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými
podpisy.
9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
Za objednatele: Za zhotovitele:
V Hradci Králové dne ……………….. V…………………….dne………………..
……………………….. ….……………………
XXXXX XXXXX
ředitel závodu ředitel společnosti
na základě plné moci