Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY:
1.1 Objednatel
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: ~ ředitelem inženýrsko-projektových činností
Zástupce pro věci technické: inženýr stavby
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
1.2 Zhotovitel Jáchymovská 264/38, 460 10 Liberec 10
Jiří Brož Jiří Brož
Se sídlem: 16400810
Zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mailová adresa:
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných práv
a povinností při provedení díla v rámci jejich podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není
spotřebitelem podle § 419 NOZ.
1.2 Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi obecně
závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím plněním
neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo
jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany
uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní
strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
1.3 Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno v
písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 NOZ se pro potřeby této
smlouvy o dílo neuplatní.
1.4 Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo smluvní
strany považují v souladu s § 558 NOZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této
smlouvy o dílo nebo právní jednání učiněné na základě této smlouvy o dílo mají přednost před
ustanoveními NOZ, která nemají donucující účinky.
1.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem
podle § 1798 a násl. NOZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo vlastní text
smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních
stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o
dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu §
433 NOZ.
1.6 Pokud bude v této smlouvě o dílo užito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro
odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení §
1740 odst. 3 NOZ se tak neužije.
1
1.7 Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě o dílo.
Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 NOZ.
1.8 Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a/nebo zdánlivosti jakéhokoliv
právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 NOZ.
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby SLI002
Název stavby: Liberec, Sladovnická, budova laboratoří - vnější žaluzie
2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě:
Liberec, Sladovnická, budova laboratoří - vnější žaluzie dle schváleného projektu a předložené
nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.
III. ČAS PLNĚNÍ
3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
3.2 Zahájení stavby 2021
3.3 Dokončení stavby
12021
IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou
Kč bez DPH
Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. - přenesená daňová povinnost - daň odvede
zákazník.
4.2 Záloha ve výši Doplatek po dokončení a předání díla na základě
objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu ve výši Kč. Objednatel si vyhrazuje
právo pozastávky ve výši ^f/o z ceny prací. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů po
odstranění vad a nedodělků.
4.3 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od dokončení
díla.
4.4 Lhůta splatnosti zálohy 14 dní od doručení objednateli a splatnost konečné faktury činí 30 dnů od
doručení objednateli. Úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení s úhradou
faktury.
4.5 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská
1689,415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH)
v platném znění.
V. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
5.1 Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních
stran. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve stavebním povolení a spolupracovat
s objednatelem pří dokončení stavby a následné kolaudaci díla. Zhotovitel je povinen přizpůsobit
svoji činnost vnitřnímu režimu objednatele a dodržovat jej (stavba se nachází v uzavřeném
areálu objednatele).
5.2 Zhotovitel splní závazky vzniklé z této smlouvy řádným ukončením tohoto díla a jeho předáním
objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel
je oprávněn převzít dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo
2
bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo
uplatněno včas.
5.3 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným
způsobem neomezují.
5.4 K předání a převzetí díla dojde na místě stavby. V případě, že zhotovitel dokončí dílo před
termínem, stanoveným v čl. III. této smlouva, zhotovitel se zavazuje dílo převzít do 3 pracovních
dnů ode dne oznámení zhotoviteli o dokončení díla. O předání a převzetí díla bude vyhotoven
předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Datum předání je dnem zdanitelného
plnění pro fakturaci.
5.5 Pro potřebu posuzování přejímky díla, zejména kritéria kvality, budou závazné hodnoty, které
uvádí normy ČSN, případně další obecně platné normy a předpisy, které se vztahují k předmětu
plnění.
5.6 K řízení o převzetí stavby předloží zhotovitel tyto doklady.
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně elektro
- stavební deník
- atesty a certifikáty na použité materiály
- prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti provedeného díla
- doklad o využití popř. odstranění odpadů z výstavby oprávněnou osobou
- dokumentaci strojního zařízení od výrobce, včetně popisu konkrétně namontovaného zařízení,
popis montáže, návod k obsluze, údržbě a opravám, záruční listy
- fotodokumentace stavby
- výchozí revizní zprávu elektro, revize el. zařízení, protokoly o kompletnosti výrobků, rozvaděčů
a pod.
- protokol o určení vnějších vlivů
- protokol o zaškolení obsluhy
- další doklady dle požadavků objednatele
Doklady budou předány ve 3 vyhotoveních.
5.7 Zhotovitel se zavazuje, že před předáním staveniště předá objednateli seznam subdodavatelů
(název, sídlo, IČ, spisová značka v obchodním rejstříku)
5.8 Zhotovitel bude při plnění předmětu díla respektovat podmínky provozovatele budovy.
5.9 Přejímky zakrytých částí díla, které vyplývají z technologického postupu, budou probíhat na
základě výzvy zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele nejpozději 3
pracovní dny předem. V případě nedodržení tohoto bodu, je objednatel oprávněn požadovat
zpětné odkrytí zakrytých částí díla, případně opětovné provedené zkoušek.
VI. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
6.1 Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla po dobu ■ měsíců od předání a převzetí díla
objednatelem. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti
předpokládané obecně závaznými normami. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad.
K odstranění vady vyzve zmocněnec objednatele písemně, bez zbytečného odkladu.
6.2 Písemné oznámení vzniku vad v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro
jejich odstranění. Pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. Odstranění
těchto vad bude písemně předáno mezi zhotovitelem a zmocněncem objednatele. Smluvní
strany se dohodly, že na neplnění termínu pro odstranění vad se vztahují ustanovení článku VII.
této smlouvy.
6.3 Skryté vady je možné namítat až do H let P° převzetí stavby. Obdobně to platí o skrytých
vadách projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních. Zhotovitel se může zprostit
odpovědnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební
dokumentaci dodané objednatelem nebo osobou zvolenou objednatelem.
6.4 Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této
smlouvy o dílo a za veškerou újmu způsobenou při naplňování účelu této smlouvy o dílo, včetně
nemajetkové újmy. Zhotovitel je také odpovědný za nepřímou újmu (např. ztráta trhu, výnosů,
přerušení provozu atd.), ušlý zisk a poškození dobrého jména objednatele, pokud vzniklo v přímé
souvislosti s nesplněním povinnosti stanovené zhotoviteli v této smlouvě o dílo. Zhotovitel je
zároveň povinen uhradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s vymáháním
neuhrazených nebo nesplněných závazků zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou
vadou výrobku podle § 2940 NOZ.
3
VII. SANKCE
7.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý týden
prodlení termínu z důvodu ležících na jeho straně.
7.2 Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel do 10 dnů od
převzetí díla objednatelem pod smluvní pokutou Kč za každý den prodlení pro každou
vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady a nedodělky zjištěné při předání stavby objednateli a
uvedené v předávacím protokolu.
7.3 Odstranění skrytých vad v záruční době je termínově dohodnuto v každém jednotlivém případu
pod smluvní pokutou Kč za každý den prodlení po sjednaném termínu.
7.4 Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré případné škody, které vznikly z nedodržení kvality
provedeného díla a termínů plynoucích z ustanovení této smlouvy.
7.5 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění třetím, na stavbě nezúčastněným
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou škodu. To se
týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení staveniště do původního nebo projektovaného stavu.
7.6 Právo na zaplaceni ceny díla vzniká provedením díla.
7.7 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn provést úhradu faktur, případně
jiných pohledávek zhotovitele vůči objednateli zápočtem s pohledávkami objednatele vůči
zhotoviteli. Jako doklad o provedení zápočtu vzájemných pohledávek slouží pro obě smluvní
strany „Oznámení o platbě a zápočtu“ (dále jen „Oznámení“), které zašle objednatel zhotoviteli
současně s úhradou rozdílu ze zápočtu. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmětem
započtení mohou být veškeré pohledávky objednatele vůči zhotoviteli z této smlouvy o dílo,
včetně pohledávek nejistých a/nebo neurčitých podle § 1987 odst. 2 NOZ. Veškeré pohledávky
objednatele vůči zhotoviteli z této smlouvy o dílo díky své povaze splňují kritéria § 1987 NOZ a
objednatel je oprávněn činit projevy směřující k započtení vzájemných pohledávek elektronickou
poštou. V případě sporu o to, zda byl učiněn projev směřující k započtení, je rozhodující údaj z
adresáře elektronické pošty objednatele. Objednatel se zavazuje zasílat zhotoviteli Oznámení na
elektronickou adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy o dílo.
Vlil. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ
8.1 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, zařízení,
mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla a to do
okamžiku převzetí díla nebo jeho části zadavatelem.
8.2 Zhotovitel má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností
nebo vztahem pojištěného.
IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
9.1 Zhotovitel prohlašuje, že se nepodílí a nebude se při plnění této smlouvy podílet na páchání
trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a
řízení proti nim, v platném znění (dále jen „zákon č. 418/2011 Sb.“). Zhotovitel dále prohlašuje,
že zavedl náležitá kontrolní a preventivní opatření nad činností svých zaměstnanců nebo jiných
osob, kteří jednají jménem zhotovitele a jejichž trestný čin by mohl být přičten zhotoviteli a učinil
veškerá nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného
trestného činu. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o jakémkoliv
důvodném podezření na spáchání či páchání trestného činu, který by zhotoviteli mohl být přičten
podle zákona č. 418/2011 Sb., jakož i o zahájení trestního stíhání proti zhotoviteli podle zákona č.
418/2011 Sb. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí výslovně s tím, že jakékoli porušení tohoto
závazku bude považováno za podstatné porušení povinností ze smlouvy, opravňující objednateli
ukončit smlouvu se zhotovitelem, a to buď formou písemné výpovědi v jednoměsíční výpovědní
lhůtě, nebo odstoupením. Zhotovitel výslovně souhlasí, že v takovém případě nemá nárok na
jakoukoliv náhradu škody, ušlého zisku nebo jiné újmy vzniklé v důsledku ukončení takové
smlouvy. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
4
X. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV
10.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o
registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru
smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru
smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní
plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
10.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1
zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního
tajemství (cena uvedená v čl. IV. této Smlouvy). Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy
podléhat anonymizaci.
10.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
10.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. XI.
platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
10.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Tato smlouva o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku, která upravují smlouvu o dílo.
11.2 Od smlouvy může objednatel nebo zhotovitel odstoupit pouze z důvodu uvedených v
občanském zákoníku.
11.3 Dojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem ke sporu o této smlouvě a nepodaří-li se věc vyřešit
mimosoudně, bude právní záležitost řešena prostřednictvím příslušného soudu.
11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis je podepsán zhotovitelem a
objednatelem a má tedy platnost originálu. Po jednom stejnopisu obdrží vždy zhotovitel a
objednatel.
11.5 Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování této smlouvy o dílo je také v této
smlouvě o dílo obsažena a smluvní strany prohlašují, že ustanovení této smlouvy o dílo jsou
určitá a jim bez jakýchkoliv pochyb zřejmá.
Příloha: Cenová nabídka zhotovitele
V Teplicích dne V Liberci dne .
Objednatel: Zhotovitel:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Jiří Brož
ředitel inženýrsko-projektových činností
Cenová nabídka
Akce Sčvak, Sladovnická ul., Vratislavice n.N..
Nabídka na venkovní žaluzie , 27 ks ,lamela C 80 , barva lamel
RAL7035, kovové tmy , pohon J406RTS uložený v horním
pozinkovaném „U“ profilu , barva žebříčku a textilní pásky šedá,
barva spodních lišt a vodících lišt včetně držáků v RAL 7035 . Krycí
plechy v místě zavěšení žaluzií v barvě RAL 7035. Ovládání
bezdrátové, pomocí čtyř kusů Situa 5 VarA/M RTS a 10 kusů Situa 1
Var A/M RTS .
V ceně započítáno montážní lešení a pojízná plošina pro montáž ve
výškách.
Žaluzie C 80 27 ks
Montážní práce včetně zapojení a zprovoznění ..
Elektroinstalace k zajištění napájení žaluzií dle provozních podmínek
a připojení k síti do stávajícího rozvaděče.
Nové kabely CYKY 3JI,5 , trasování, lišty , el.propojovací krabice,
prostupy mezi jednotlivými místnostmi a průrazy k venkovním
žaluziím.
Viz příloha.
Cena materiálu a montážní práce ...
Dodává a montuje: Jiří Brož Jáchymovská 264/38,460 10 Liberec 10,8:
IČO:
21.7.2021
Celková cena nabídky v součtu položek bez DP
Ceny bez DPH.
Doba dodání 5-6 týdnů od dodání závazné objednávky .
Platnost nabídky 1 měsíc .
Záruční lhůtaj roky na žaluzie a pohony , ovladače Situo | roky.
V případě objednání bude požadována záloha ve výši^% .
S pozdravem Brož Jiří
Dodává a montuje: Jiří Brož Jáchymovská 264/38,460 10 Liberec 10,B:
IČOU6400810DI&^_________ |
21.7.2021