Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení
uzavřená dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu
s Metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným MV ČR
pod č.j. MV-37683-1/EG-2018
mezi těmito smluvními stranami
Objednatel: Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek,
Šobrova 2070
se sídlem: Šobrova 2070, 397 01 Písek
IČO: 709438452
DIČ: Není plátce DPH
zastoupený: Mgr. Miloslavem Machačem
a
Dodavatel: ARAPANEA s.r.o.
se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1
zastoupený: Petrem Jarošem
IČO: 03023095
DIČ: CZ03023095
I.
1. Strany této Dohody uzavřely dne 5.12.2019 Smlouvu o dílo Příprava zadávací
dokumentace a organizace zadávacího řízení pro stavební práce veřejné zakázky
„Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko Písek“, a to za cenu 90 000,- Kč
bez DPH (slovy devadesáttisíc korun českých), tj. 108 900,- Kč s DPH (slovy
jednostoosmtisícdevětset korun českých).
2. Dodavatel podle Smlouvy o dílo plnil a předmět Smlouvy o dílo zrealizoval, když
službu dne 9.12.2019 Objednateli dodal. Dodané dílo bylo dodáno Objednateli bez
vad.
3. Objednatel dne 23.12.2019 uhradil Poskytovateli smluvní cenu za dodané dílo ve
výši 90 000,- Kč bez DPH, tj. 108 900,- Kč s DPH, na základě faktury č. FV1900043,
vystavené Dodavatelem dne 9.12.2019 se splatností dne 23.12.2019
II.
Objednatel následnou kontrolou zjistil, vzhledem k neuveřejnění Smlouvy o dílo
specifikované v čl. I. odst. 1 v registru smluv v souladu s § 2 a § 5 zákona a marnému
uplynutí lhůty jednoho měsíce od jejího uzavření pro uveřejnění v registru smluv, že
vztah mezi stranami této dohody založený Smlouvou o dílo proběhl před účinností
tohoto smluvního vztahu. Obě Strany Smlouvu o dílo tak plnily bez právního titulu a
došlo ke vzniku bezdůvodného obohacení. Předmětem této Dohody je vypořádání
tohoto bezdůvodného obohacení.
III.
1. Jelikož Dodavatel dodal dílo uvedené v čl. I. odst. 1 a 2 této Dohody a Objednatel
za toto dílo zaplatil Dodavateli částku uvedenou v čl. I. odst. 3 této Dohody, dohodly
se smluvní strany, že si nebudou vzájemně vracet plnění z titulu bezdůvodného
obohacení. Objednatel tedy zůstává vlastníkem dodaného díla dodaného Dodavatelem
a Dodavatel si ponechá částku uvedenou v čl. I. odst. 3 této Dohody.
2. Smluvní strany výše uvedená plnění Smlouvy dle čl. 1 odst. 1, 2 a 3 považují za
nesporná a prohlašují, že plnění přijímají do svého vlastnictví.
3. Každá smluvní strana prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany a
jednala v dobré víře.
4. Z důvodu uvedených v čl. II. této Dohody, si smluvní strany ujednávají, že práva a
povinnosti, které by měly přetrvávat z neuveřejněné Smlouvy o dílo, uzavřením této
Dohody o vypořádání závazků nabývají platnosti a účinnosti a obě strany jsou jimi
vázány.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že touto Dohodou jsou veškeré jejich nároky
z důvodu bezdůvodného obohacení zcela vypořádané, a že z uvedeného titulu nebudou
mít vůči sobě žádné další nároky, pohledávky nebo závazky.
IV.
1. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním plného znění této Dohody
včetně příloh v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv. Uveřejnění Dohody
prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel.
2. Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy
České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými vzestupně očíslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, s podpisy smluvních stran
umístěných na téže listině.
V.
1. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany potvrzují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že s
jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tato Dohoda nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Nedílnou součást Dohody tvoří příloha: Smlouva o dílo ze dne 5.12.2019.
V Písku dne 15.9.2021 Za Dodavatele
Za Objednatele
……………………………………… ……………………………………….
Mgr. Miloslav Machač Petr Jaroš
ředitel ZŠ Svobodná
jednatel společnosti ARAPANEA s.r.o.
Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko, Písek
SMLOUVA O DÍLO
Příprava zadávací dokumentace a organizace zadávacího
řízení pro stavební práce veřejné zakázky
„Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko
Písek“
Ve vztahu k zákonu je činnost dle této smlouvy veřejnou zakázkou malého rozsahu na služby mimo
režim zákona podle § 27 písm. a) zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů.
Ve vztahu k pravidlům OPŽP, pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 je
činnost dle této smlouvy o dílo veřejnou zakázkou malé hodnoty do 400.000,- Kč.
Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele
……………………………… 1
Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko, Písek
1. Smluvní strany
a) Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. Horákové 1720
Se sídlem Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek
IČ: 70943842
DIČ: není plátce DPH
Zastoupená panem Mgr. Miloslavem Machačem – ředitelem školy
Dále jako Objednatel
a
b) ARAPANEA s.r.o.
Se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1
IČ: 03023095
DIČ: CZ03023095
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226555
Zastoupená panem Petrem Jarošem – jednatelem společnosti
Dále jako Zhotovitel
uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
smlouvu o dílo (dále Smlouva) tohoto znění:
2. Předmět díla
Předmětem této Smlouvy je zpracování zadávací dokumentace (dále také ZD) na stavební práce
pro zadání veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko, Písek,
zpracování obchodních podmínek ve formě návrhu smlouvy o dílo a organizace zadávacího
řízení.
Zadávací dokumentace bude zpracována pro stavební práce v souhrnu celkem dvou projektů,
samostatně financované ze strukturálních fondů Evropské unie (Fondu soudržnosti – FS) a to:
a) Projekt „5.1a Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko, Písek“ evidovaný u
poskytovatele (Státní fond životního prostředí – dále jen SFŽP nebo poskytovatel dotace) pod
číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006708 – předmětem projektu je zateplení objektu MŠ
Sluníčko, Písek.
b) Projekt “5.1b Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko, Písek " evidovaný u
poskytovatele (Státní fond životního prostředí – dále jen SFŽP nebo poskytovatel dotace) pod
číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006709 – předmětem projektu je instalace vzduchotechniky
(VZT) – jedná se o technologii zabudované do stavby související a navazující na energetická
opatření projektu č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006708.
Projekty uvedené pod písmenem a) a b) jsou financovány z Operačního programu životní
prostředí – dále jen OPŽP.
Zadávací dokumentace bude zpracována jako jedna zakázka na stavební práce.
Podkladem pro zpracování zadávací dokumentace je projektový záměr a projektová
dokumentace pro zadání stavby. Podkladem pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky
bude i položkový rozpočet zpracovaný projektantem.
2
Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko, Písek
Při zpracování zadávací dokumentace bude postupováno podle zákona 134/2016 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a podle pravidel OPŽP.
Součástí vypracování zadávací dokumentace bude vypracování smlouvy o dílo.
Zhotovitel provede po vypracování zadávací dokumentace úplnou kompletaci s dalšími
přílohami nezbytných pro zadání zakázky.
Zhotovitel provede organizaci zadávacího řízení v režimu zjednodušené podlimitní veřejné
zakázky ve smyslu §53 ZZVZ ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vypracuje pro
objednatele všechny dokumenty provázející zadávací řízení a bude s objednatelem
spolupracovat zejména při:
a) uveřejnění veřejné zakázky,
b) poskytování dodavatelům dodatečné informace,
c) organizačním zajištění hodnocení nabídek,
d) zpracování zprávy komise,
e) zpracování vyrozumění pro neúspěšné účastníky ZŘ,
f) přípravě odpovědi k případným námitkám účastníků ZŘ,
g) uzavírání smlouvy a spoluřešení dalších úkonů spojených s výběrem dodavatele
Dodavatel provede sken všech předmětných dokumentů vztahujících se k zakázkám
Pro účely této Smlouvy bude předmět díla dále označován jako DÍLO.
3. Doba plnění
Zahájení provádění DÍLA bude v den podpisu této Smlouvy.
Předání ZD bude do 10 dnů od podpisu této Smlouvy.
Ukončení DÍLA bude po ukončení zadávacího řízení.
4. Cena díla
Cena DÍLA je sjednána v celkové nepřekročitelné výši takto:
40.000,- Kč bez DPH – příprava zadávací dokumentace
50.000,- Kč bez DPH – organizace zadávacího řízení
90.000,- Kč bez DPH. – celkem za DÍLO
Výše DPH 21% - 18.900,- Kč
Celkem cena DÍLA s DPH 108.900,- Kč
5. Platební podmínky a fakturace
Faktura bude mít tyto náležitosti:
a) Číslo smlouvy vč. čísla projektů (CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006708,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006709)
b) Číslo faktury
c) Den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnitelného plnění
d) Název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
e) Označení banky a číslo účtu Zhotovitele dle této Smlouvy
f) Označení názvu DÍLA
3
Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko, Písek
g) Identifikaci Zhotovitele podle OR
h) Celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč.
DPH
i) Přílohou faktury bude dokumentace v rozsahu dle čl. 2 této Smlouvy
6. Povinnosti Objednatele
a) Objednatel předá Zhotoviteli jako podklad projektovou dokumentaci a výkazy výměr ke všem
projektům (2a-2b), energetický posudek k projektům 2a-2b)
b) Objednatel bude vyvíjet součinnost zejména při stanovení harmonogramu jednotlivých prací na
zakázce, který bude promítnut do zadávací dokumentace.
c) Objednatel bude vyvíjet součinnost při organizaci zadávacího řízení až do jeho ukončení a to
zejména neprodleném poskytování všech obdržených informací zhotoviteli od třetích stran
v souvislosti se zadávacím řízením.
7. Povinnosti Zhotovitele
a) Zhotovitel je povinen uskutečnit plnění činností podle předmětu této smlouvy.
b) Zhotovitel je oprávněn svěřit plnění dle této smlouvy nebo jeho část třetí osobě. V takovém
případě odpovídá, jako by plnil sám.
c) Zhotovitel bude při vypracování zadávací dokumentace postupovat v souladu se zákonem
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů pravidly OPŽP.
d) Dodavatel se zavazuje průběžně informovat objednatele o všech skutečnostech, které zjistí
v průběhu plnění smlouvy, a které by mohly mít vliv na změnu rozhodnutí objednatele.
e) Hodlá-li objednatel vydat zřejmě nesprávné či nevhodné rozhodnutí, jehož nesprávnost či
nevhodnost je dodavateli zřejmá, je povinen objednatele na jeho nesprávnost či nevhodnost
upozornit.
f) Zhotovitel je oprávněn zveřejnit na profilu objednatele/zadavatele dokumenty k veřejným
zakázkám dle odstavce 2.2. a další informace, pokud to zákon nebo jiná pravidla nařizují. Není
však oprávněn zveřejnit uzavřené smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
g) Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy a pokynů objednatele poctivě a pečlivě
s odbornou péčí.
h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční
kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů ve veřejné
správě po dobu 10 let od ukončení akce – uvedení zařízení do trvalého provozu, respektive 10
let od finančního ukončení projektu v IROP. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku
2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP ČR, MŽP ČR, MMR ČR, MF ČR,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
i) Zhotovitel má povinnost a zavazuje se uchovávat veškeré doklady a dokumenty (písemné i
elektronické) včetně účetních dokladů souvisejících s realizací veřejné zakázky (projektu) dle
předmětu této smlouvy minimálně do 31.12.2028 a minimálně 10 let podle § 31 a 32 zákona
4
Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko, Písek
563/1991 Sb. zákon o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a § 35 a 35a zákona 235/2004 Sb.
Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní pokuty, náhrada škody a odstoupení od smlouvy
Je-li zhotovitel v prodlení s předáním zadávací dokumentace v termínu dle odst. 3 této smlouvy,
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla či jeho části za každý, byť i jen
započatý den prodlení.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní
pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v
prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než jeden měsíc nebo bude
činnosti a služby poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou, i
když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti
zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
9. Ostatní ujednání
Veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy vede a spravuje objednatel.
V případě, že jí objednatel poskytne pro plnění předmětu smlouvy zhotoviteli, je ten povinen
vrátit jí po skončení potřeby jejího využití zpět neprodleně objednateli.
Smluvní strany se zavazují spolu komunikovat operativně, věcně a seriózně. Navzájem se budou
informovat o všech skutečnostech a věcech důležitých ve spojitosti s předmětem této smlouvy.
Další platná, přímo v této smlouvě nespecifikovaná ujednání se řídí zejména Občanským
zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.
Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě lze řešit pouze písemnou formou.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem
jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřeli v tísni ani za nevýhodných podmínek a že
s obsahem smlouvy souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s tím, že každá strana obdrží jeden.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti ode dne uveřejnění do
registru smluv.
Rozhodčí doložka:
Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní, které by se nepodařilo odstranit
jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK
ČR a AK ČR podle Řádu jedním nebo více rozhodci.
5
Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko, Písek
V Písku dne 5.12.2019 V Písku dne 5.12.2019
……………………………….. ………………………………….
Zhotovitel Objednatel
6