Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 505-2019-514101
číslo smlouvy zhotovitele 8374 19 1359
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prosečné
DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 505-2019-514101
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Smluvní strany:
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Ing. Jiří Kwiecien, Pobočka Trutnov
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: „Společnost Ekomonitor + SELLA
+ Geodetales Chrudim - KoPÚ Prosečné“
Člen sdružení č. 1 – vedoucí společník Vodní zdroje Ekonomonitor spol. s r.o.
Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Josefem Drahokoupilem a Mgr. Pavlem
Vančurou – jednatelé společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Drahokoupil a Mgr. Pavel Vančura
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 3v8a5db
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
IČO: 15053695
DIČ: CZ15053695
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka
1036
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 505-2019-514101
číslo smlouvy zhotovitele 8374 19 1359
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prosečné
Člen sdružení č. 2 SELLA & AGRETA s.r.o.
Sídlo: Masarykova 620, 565 01 Choceň
Zastoupený: Ing. Milanem Petrem – jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Petr
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: ye3zrqr
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Choceň
Číslo účtu: 271258410247/0100
IČO: 25935721
DIČ: CZ25935721
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka
15896
Člen sdružení č. 3 Geodetales Chrudim s.r.o.
Sídlo: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Alešem Kubátem, PeaDr. Jiřím Pokorným
– jednatelé společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 7ec75hx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Chrudim
Číslo účtu: 1226873318/0800
IČO: 27545857
DIČ: CZ27545857
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Okresní soud Hradec Králové, oddíl C, vložka
25283
(dále jen „zhotovitel“)
Tímto dodatkem č. 3 se mění smlouva o dílo (číslo smlouvy objednatele 505-2019-514101) a její příloha
č. 1, která je uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Prosečné a v navazujcí části katastrálního území Arnultovice (dále jen KoPÚ Prosečné) ve znění jejího
dodatku č. 1 a č. 2.
Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 3 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy :
A) změny termínů dokončení dílčí části 3.4.3. :
Vyhodnocení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
Z původně ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 2 a v příloze č. 1 uvedeného termínu dokončení
15.11.2021 se tímto dodatkem č. 3 mění na termín dokončení výše uvedené činnosti etapy 3.4.3.
na 30.06.2024.
Odůvodnění :
Vzhledem k tomu, že Katastrální pracoviště Trutnov bude zahajovat případné správní řízení na změnu
katastrální hranice až ve fázi odsouhlasení návrhu nových pozemků, dochází k posunu termínu plnění
tohoto fakturačního celku shodně s předáním etapy 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání
pozemků.
Strana 2
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 505-2019-514101
číslo smlouvy zhotovitele 8374 19 1359
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prosečné
B) změna rozsahu měrných jednotek v dílčích částech 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ,
geometrický plán pro stabilizaci obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona:
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stabilizaci obvodů KoPÚ, předepsaná
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z původně ve smlouvě o dílo a v příloze č. 1 uvedeného počtu
měrných jednotek z množství 350 se tímto dodatkem č. 3 mění na množství 346 měrných jednotek,
skutečně provedených.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původně ve smlouvě o dílo a v příloze č. 1
uvedeného počtu měrných jednotek z množství 12 se tímto dodatkem č. 3 mění na množství
10 měrných jednotek, skutečně provedených.
Odůvodnění :
Původní rozsah MJ smluvních prací etapy 3.4.3. je upraven na skutečně realizovaný počet MJ.
Snížení rozsahu vznikem snížení realizovaných služeb:
Fakturační celek 3.4.3. Zjišťování obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení
obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
Počet MJ ze Počet MJ Cena MJ (Kč Cena ze Předpokládaná Rozdíl (Kč bez
smlouvy požadovaný bez DPH) skutečná cena DPH)
po změně smlouvy (Kč (Kč bez DPH)
350 2000 8000
346 bez DPH) 692000
700000
Fakturační celek 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
Počet MJ ze Počet MJ Cena MJ (Kč Cena ze Předpokládaná Rozdíl (Kč bez
smlouvy požadovaný bez DPH) skutečná cena DPH)
po změně smlouvy (Kč (Kč bez DPH)
12 2000 4000
10 bez DPH) 20000
24000
Předpokládaná nepodstatná změna veřejné zakázky vznikem snížením 12000
rozsahu služeb v Kč bez DPH
Shora uvedená změna rozsahu měrných jednotek je nepodstatnou změnou hodnoty závazku ze
smlouvy dle ustanovení § 222 odst 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Změna počtu měrných jednotek a aktuální termíny plnění jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou
součástí tohoto dodatku.
Strana 3
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 505-2019-514101
číslo smlouvy zhotovitele 8374 19 1359
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prosečné
Čl. II.
Cena za provedení díla
Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto :
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1. - 3.4.5.) bez 1 557 140,00 Kč
DPH 1 024 700,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1. - 3.5.3.) bez
DPH 203 390,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH 2 785 230,00 Kč
Celková cena díla bez DPH 584 898,30 Kč
3 370 128,30 Kč
DPH 21%
Celková cena díla včetně DPH
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí
s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
V Hradci Králové dne 18.11.2021 V Chrudimi dne 16.11.2021
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Petr Lázňovský Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor
Pro Královéhradecký kraj s.r.o
Státní pozemkový úřad ved. spol. Společnost Ekomonitor + SELLA +
Geodetales Chrudim – KoPÚ Prosečné
Příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha č.1 k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo – KoPÚ Prosečné
Strana 4
Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 505-2019-514101 - KoPÚ Prosečné
Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez Cena bez DPH Termín dle čl. 5.1.
DPH v Kč celkem v Kč smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole bod 6 3 500 21 000 28.2.2020
800 355 200 31.8.2020
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo ha 444 1 000 29 000 31.8.2020
trvalé porosty 1 000 11 000
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v ha 29
trvalých porostech
3.4.2.
Vektorizace vlastnické mapy
ha 11
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 100 bm 24 2 000 48 000 31.8.2021
porostech včetně trvalého označení lomových bodů
2 000 692 000 15.11.2021
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 100 bm 346 2 000 20 000 15.11.2021
vyhl. č. 357/2013 Sb. 3 000 12 000 30.06.2024
400 189 200 31.10.2021
3.4.3 380 179 740 28.02.2022
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 10
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 100 bm 4
hranice
3.4.4. Rozbor současného stavu ha 473
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 473
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 1 557 140 28.02.2022
3.5. Návrhové práce
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 473 775 366 575
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu ha 473 370 175 010
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 670 50 250
880 31.10.2022
760
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 100 bm 75 15 915
3.5.i.b) situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy
430
záboru půdy stavbami
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné
3.5.i.c) situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 100 bm 30 26 400
358 720
plochy záboru půdy stavbami 47 745
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k ha 472 30.06.2024
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
do 1 měsíce od výzvy
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 1 024 700
3.6. Mapové dílo ha 473 203 390 do 3 měsíců od
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 203 390 výzvy objednatele
Rekapitulace hlavních fakturačních celků 1 557 140,00 Kč
1 024 700,00 Kč
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 203 390,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 2 785 230,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 584 898,30 Kč
Celková cena bez DPH v Kč 3 370 128,30 Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
V Hradci Králové dne 18.11.2021 V Chrudimi dne 16.11.2021
Za objednatele: Za zhotovitele:
………………………………………… …………………………………………………………………….
Ing. Petr Lázňovský Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
pro Královéhradecký kraj ved spol. "Společnost Ekomonitor + SELLA + Geodetales Chrudim -
Státní pozemkový úřad KoPÚ Prosečné"