Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVAODÍLO
DSZUZZ 110398
uzavřená podle § 2586 a násl. zakona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
I. Smluvní strany
Obj ednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené:
panem lng. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: panem Ing. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru
ve věcech technických majetkové správy
ICIV paní oddělení technické Správy budov
DIC: 00262978
bankovní spojení:
CZ00262978
(dále jen ,,0bjednatel“)
a BAMACO s.r.o.
Zhotovitel: Rozdvojená 213, 463 12 Šimonovice
se sídlem:
ve věcech technických Martin Barvínek, jednatel
IČ: 07666233
DIČ; CZ07666233
bankovní spojení:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 42718
(dále jen „zh0tovitel“)
II. Předmět, účel a místo plnění
1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednáte] Se zavazuje k převzetı dila a
zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek Smluvených níže.
U 2) Předmětem plnění této sınlouvy je oprava kazetového stropu na chodbě u šaten V budově Zakladni
školy Soudu, Liberec, dle nabídky zhotovitele ze dne 16. 12. 2021, která tvoří přílohu č 1 teto
smlouvy.
3) Jedná se zejména O následující činnosti:
mm - demontáž zbývající části kazetového stropu 600 x 600 vč. konstrukce
- dodávka a montáž nového kazetového stropu vč. konstrukce
- likvidace vzniklého odpadu
- úklid
4) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je odstranění havárie spadlého podhledu a uvedenı
chodby ze šaten do provozuschopného stavu.
5) Veškeré materiály musí být použity nové avmusí mít l. jakostní třídu. Veškeré použité materialy a
zařízení musí být schváleny pro použití v CR a splňovat normy CSN (EN). Během realizace dıla
je Zhotovitel povinen klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
6) Místo plnění: ZŠ U Soudu, č. p. 369/8, 460 01 Liberec.
1
III. Termín plnění
1) Zahájení plnění: neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy
2) Ukončení plnění: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Zhotovitel se zavazuje převzít pracoviště za podmínek uvedených v ěl. IV této smlouvy o dílo do
objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od převzetí
3) tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy
pracoviště zahájit plnění.
4) Za okamžik splnění se považuje den předání díla bez vad a nedodělků objednateli.
IV. Pracovisvtve
1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí místa plnění (dále jen
pracoviště).
2) Mimo pracoviště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani
neoprávněně zasahovat do nemovitostí
nesmí mimo hranice pracoviště činností v bytovém domě
Sousedících S pracovištěm.
3) Pžhořipliavutokpřteernmnoí,ívmákzdpeněrenočsísnitíšřpžtereděanícníííamúnčepaistondmkk.íuůdjzeahdoZsothojooudvtčeiotavessilnttěeaplvjoeesbptnopuívopiovčnviieannnnteonstntaehíkrp,arkdoazidtbálysešankdhěooudšyol,ddosotkkrtaoženihrivértootVžnzeísánhovíuoavdinpnsrelýobossottsřitekadvesí,ešipksmřtoiiadsjvěememobinun,atí
činností najednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
4) Zhotovitel je povinen vést O provádění plnění počínaje dnem převzetí pracoviště záznam o
průběhu prací a provádět V něm záznamy o rozsahu a O obsahu.
V. Cena za dılo
1) Celková dohodnutá cena za celý předmět plnění dle této Smlouvy byla sjednána dohodou
smluvních stran na základě nabídky zhotovitele - ceníku prací ze dne
16. 12. 2021, který tvoří
přílohu ě. 1 této smlouvy.
Účastníky dohodnutá cena činí:
DPH Základní cena bez .......... .. 61 524,00 Kč
12 920,04 Kč
Sazba DPH 21% 74 444,04 Kč
Cena celkem ............ ..
2) jCpaeoklokcoecvleáonuacezdanoabceuulvýreepdařelenidázmacVěeýtšpedlílnbaěe,nzíaDvPytomHeiz(edvánplřýeíjvpeačndl.ě"IcIp.erlSokmdollvooáuužvceyenníaaj”la)hkůjoteycsempnllauněvnneníjívmýzišedstůprvřaíonpdauumsitnnása,jepsdltnarátannnaáě
objednatele.
3) CkZmzopnvaepeěáoaahljknmtlrklmřyoinoaéetucdvnnnjnyíákaíe,ézmnaupnnalhcářeáerkešpzknaledhrlnanapooaídiotv,dyčkoeyznnlvdaáníoáenkhvamdnalámaínaznumdířdýjodíě,yeízdnvlevánanýáýavívvrm,kovepoujčšobpeakuurtežcež,olneríveěnévdokobátozvsnřvteiínšdaanáeryosskcá,otbthlnrdayíaovsv,djoterůydridbpzaonnařiinkéekcězso,ptnhlnrvaoíučsaítžtevoZevonuvvablčíičřintveíavéěeztž,ůacleníenděo,pbíodřěpzevnpphřadoreřřeeáazzíedncmzbdpoíeyáavonntipíkínšlr,ldiétoáaíkěmvldv,aáapiat.kdřdneneaěérářcvCnihkiázeíáoeldlltaonůkídvddé,oíýypmldvvadauoá.oodn,kjdůaoceCá,nevebúčknelespuekakzklr,npolnzeéávzůéčndháanmákohočkoumcsevlduetsníajlnnkédaaeaíé,y,
na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky.
Z
4) Objednatel je oprávněn odečíst Zcelkové ceny plnění částku Skutečně neprovedených prací
zhotovitelem ve Výši položek uvedených Vnabídkovćm ceníku prací zhotovitele, který tvoří
přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud Vprůběhu provádění díla dojde
kdílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (O nižší kvalitě a cenové kategorii)
předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.
5) Celková ani jednotkové ceny nesmí být měněny V souvislosti S infiací české měny, hodnotou
kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou
měny nebo cla. Celková cena S DPH může být měněna pouze V souvislosti se změnou DPH.
VI. Platební podmínky
1) Dohodnutá cena bude uhrazena na základě zhotovitelem vystavené faktury po dokončení
a předání plnění bez vad á nedodělků, se splatností 30 dní od data jejího prokazatelného předání
objednateli.
2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně
odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo ktomu stranami
pověřenými. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených
prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást
příslušného daňového dokladu. Účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu
V dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. případě, že účetní
doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky
podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatností zpět
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet
znovu od opětovného Zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů
W 3) Zhotovitel prohlašuje, že proveril skutečnosti rozhodné pro určení vy,še ceny p Inění.
4) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele
na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně, S výjimkou případů uvedených V odst. 5.
5) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly
obsaženy V původní nabídce a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednáte]
% jednající S náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních
prací, které nebyly realizovány, 30 Z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní
realizací zaznamenány a zdokumentovány V montážním deníku, zhotovitelem oceněny ve
změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.
Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky
rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování
jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu Vytvoření nové položky, musí být tato
položka zaznamenána V "Soupisu změn" jako nová položka.
Ke každé nové položce bude formou Samostatné přílohy k "Soupisu změn" provedena finanční
kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS V aktuální cenové úroVni);
případně dle individuální kalkulace u položek V ceníku URS neobsažených.
Zhotovitel doloží položkové ocenění všech Víceprací a méně prací dle oficiálního ceníku
stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě.
VII. Smluvní pokuty
1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu Ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení
S termínem dokončení a předání plnění bez omezeníjejí celkové výše.
3
2) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou vadu a Započatý den V
případě prodlení
S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících
Z předávaciho protokolu.
3) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou vadu a započatý den v
případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.
4) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou vadu a Započatý den v
případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.
V 5) případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů ma objednatel
právo účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
V 6) případě porušení čl. Xlll. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli
Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy
dílo provádí
poddodavatel, kterého objedrıatel písemně neschválil.
7) Vupprvoředídlepenanýdícěha,jjaekmdéánhootkolobiljvieýdndpaařltíšepílahdoprppáoovrrouuššeúenčnítí,ovptaéottkosumdSlmuplvoonruíuvšypeoníknuantdeuodrvsáetmrevaýcnšíipdř3oí00p3,a-ddůnKůčvptzooatmé,tkaocžodčbýlyáldneknnua
porušení písemně upozoměn.
Vpřípadě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat
Smluvní pokutu max. ve výši 0,05 Z nezaplacené částky Za
% 8) každý den prodlení. Objednatel
není v prodlení S plněním Své povinnosti platit cenu díla, pokudje zhotovitel v prodlení s plněním
kterékoliv Své povinnosti dle této smlouvy.
9) Zaplacením Smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti přip. závady odstranit nebo použít
materiál v odpovídající kvalitě.
10) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
ll) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou
se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat Se náhrady škody nehledě na částku uhrazené Smluvní
pokuty. Právo kterékoliv smluvní Strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti S porušením
této smlouvy může být uplatněno Samostatně.
12) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době
odstoupení od této Smlouvy, není odstoupením dotčeno.
13) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu Smluvní pokuty formou započtu ke kterékoliv splatné
pohledávce zhotovitele vůči Objednateli.
14) Označil-li objednatel vreklamaci, že se jedná O vadu, která brání řádnému užívání díla,
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě Smluvní Strany
Smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění
1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a Subjekty (včetně
poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn.
do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností
objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či
poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla
na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé Z jakékoliv
příčiny na pracovišti, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
4
3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou Smlouvu odpovědnosti za škodu dle
požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy O dílo, V originálu
nebo úředně ověřené kopii. Pokud Zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn
od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou Smlouvu S tím, že Veškeré náklady
a platby S tím spojené budou odečteny Z ceny díla.
4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla Seznámil se všemi podklady a souvisejícími
dokumenty nezbytnými k provedení díla, S faktickou místní situací, jakož i zejména situací na
trhu a výhledem budoucího vývoje a S ohledem na zejména takto získané informace a na poslední
poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně Všech příloh a
dokumentů souvisejících S dílem) a za podmínek V nich stanovených za řádně a včas
proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by
mohla být příčinou případné vady díla.
5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
IX. Prodloužení lhůty plnění
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Prodloužení lhůty plnění
může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno
z kterékoli Z následujících příčin:
O neplnění závazků ze Smlouvy na straně objednatele,
O pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění
závazku zhotovitele),
O v důsledku vyšší moci.
X. Záruky
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla V souladu S příslušnými
právními předpisy a normami.
3) Zhotovitel poskytuje objednatelí smluvní záruku na dflo V délce 24 měsíců ode dne
protokolárního předání plnění objednateli bez vad a nedodělků.
4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla je nástup kodstranění těchto
vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla (dílčího plnění) a Odstranění těchto
vad nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu kodstranění vad, pokud nebude s ohledem na
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
5) Pro odstraňování vad V záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode
dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, faxem
elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud
nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
XI. Předání a převzetí díla
1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná
V místě plnění díla.
2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
3) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
K 4) předání a převzetí díla slouží výkaz práce a podrobný popis prováděných prací
5
5) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně dokončenć
plnění převzít a Zaplatit.
6) Pokud je to nezbytné křádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost
V objednatele. takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout
ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta
není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní Strany
závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat O součinnost objednatele
písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je
zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či
emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.
XII. Právo na Odstoupení od smlouyy
1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele S temıíny
dohodnutými v čl. Ill. odst. 2. této smlouvy o více jak 5 dnů.
2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvídají
právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
XIII. Poddodavatelé
1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.
V každém případě Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla nebo porušení či
škody, jako by toto prováděl sám.
2) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními,
odbornou kvalifikací a dostatkem odborných Zkušenosti pro provedení poddodávky, budou
provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou ani část
činnosti zadávat dalším podzhotovitelům.
XIV. Doložky
1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon O registru smluv).
2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit ůdaje ve smlouvě, kteréjsou chráněny
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a
to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas S jejich
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv podle § 6 odst. l zákona č.
340/20l 5 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O
registru smluv (zákon O registru smluv).
4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její účinností jsou
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou
odpovědnost za připadne' škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá
Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
XV. Ostatní ujednání
1) Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
Š
2) Obě Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva Odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí S celým
jej ím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
dvou vyhotoveních.
4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5) Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutámího
města Liberec (wWW.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických Osob uvedených v této
smlouvě.
6) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
XVI. Přílohy smlouzy
Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří: cenová nabídka
1 3 -U1- 2022
V Liberci dne ........................... .. . . ., . . .
Za zhotovitele: Za objednatel
Martin Barvínek Ing. Jaroslav Schejbal
jednatel vedoucí odboru majetkové Správy
7
0 "
Bàíflìfliši' [7ì7ł'ˇèìııøhàìáiíıíýj
BAMACO S r 0 Nabidka ČISIO:
Rozdvojenà 213
IČO 07666233
DIČ CZ07666233
7 “_...,- ~;....5;=,..4 ~- -'ˇ ˇ- `“ ^` “ -nnšıx-nn-nn-nnv 7“ .__ _.
' 2021 °””"”'
Ĺ
Bankovnı Spojem
Vi Nabıdku V otovıI(a) Ň ____ 0 _“
_
__ Martın Beırvınek D
ozpls nabidky
ˇ“‹ ˇ “`
^ z„ ‰,=§ „ˇ ; ˇz“_‹;>›‹\ˇ z
. v ø.. _ 5; , : _
;ç5.3;_Q,„ „ „nm z .„ 7
V `„„\.,ą,,;›np.
_ì‰\-.»› \_‹
„__ _„@>, . vv. ‹„ _/: \` ňxñø --^ ..„x ,
1 Kazetuvy strop 600mmx600mm Kcnslrukce mlneràlnldesky 43 m2 886.00 Kč 38 184,00 Kč
0m2 0.00 KČ 0.00 Kč
Kctvenl hmoždınky 8mm, Chemıcká Kotva, Tm S plochou hlavou 43 m2 240,00 Kč 10 320,00 KČ
Demomàž kazełováho stropu 27 m2 180,00 Kč 4 860,00 KČ
0m2 0,00 KČ 0,00 Kč
0,00 Kč 0.00 Kč
Oka 0,00 Kč 0,00 Kč
Oks 0,00 Kč 0,00 KČ
0m2
Doprava msnıpułacs 8 maıerıelam a hkvıdace odpadu Dm2 0.00 Kč 0,00 Kč
0m2 0,00 Kč 0,00 Kč
B 160,00 Kč B 160,00 Kč
1ks
0 kus 0,00 Kč 0,00 KČ
0 kus 0.00 Kč 0,00 Kč
O kus 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
Omb
Omb 0,00 Kč 0.00 Kč
Celkem KČ bez DPH 61 524,00 Kč
_